随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇一
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
根据《_合同法》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、承包方式:
6、承包单价:
二、工程合同造价(含应纳税费):
三、工程工期施工工期为天,自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。
四、工程质量标准和保修期。工程质量标准:工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修:保修期自验收合同格之日起起为期年/月,保修期内若需要维修(除甲方 原因造成,乙方负责及时维修,费用由甲方支付),乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕,否则甲方不予退还保修押金。
五、材料设备供应
1、工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。
2、工程材料要求:
3、工程材料和设备差价处理:
4、设计变更与工程材料:
六、工程款支付和结算
2、结算方式:
七、双方责任
1、甲方责任: 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
2、乙方责任:
(3) 做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;
(7) 工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收
1、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收,经检验合格并符合设计要求,双方签字后方可进行下一道工序施工,未经验收合格,乙方不得擅自进行隐蔽,否则一切责任及返工费用由乙方负责。
2、 验收依据:
3、 验收方法:
4、 施工图修改:
九、违约责任
1、 甲方未按照合同规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。
(1) 不按期交出施工场地、接通水、电源;
(2) 因图纸或设计变更未及时送达乙方;
(3) 逾期组织验收;
(4) 其他甲方原因造成的。
2、 乙方违约责任
(1) 乙方提供的用料与约定不符的,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。
(3) 保证施工质量符合有关施工规范的要求,如因乙方责任造成甲方经济损失,按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。
十、其它约定条款:
1、 乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。
2、 在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。
3、 甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。
十一、争议解决办法:
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、 向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同期限及生效
本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份,双方各执份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇二
第一条工程概况
1、工程名称:_______
2、工程地点:_______
第二条承包范围:_______
第三条工程承包方式:_______
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇三
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:_____(以下简称乙方)
甲乙双方依照《_合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程项目:_____
二、承包方式:_____
三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》的规定,卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限:_____年_____月_____日做卫生间渗水修复,_____月_____日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价:甲方按照卫生间_____元/个,三个卫生间,合计1200元;外墙防水_____元/m2,需做_____,合计2000元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。
六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元,伍佰元作为质保金,两年后支付。
七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:_______乙方:_______
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇四
乙方(单位或个人名称):_________
因 需要,甲乙双方按照《^v^农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定,本着依法、资源、有偿的原则,经双方协商一致,就农村土地承包经营权互换事宜,特订立本合同。
一、互换标的
1、甲方调换给乙方的地块:甲方调换给乙方的地块面积_________亩,坐落于(四至)__________________。
乙方获得该地块的承包经营权后将用于从事__________________(主营项目)生产经营。
二、互换土地期限
甲乙双方互换地块的经营期限为______年,即自______年______月______日起至______年______月______日止(互换期限不得超过承包期的剩余年限)。
三、互换土地的权属和承包经营权
双方互换土地,在土地权属不变的前提下进行。土地互换后,甲乙双方各自不再享有各自换出土地的承包经营权,各自就换入的土地与发包方确定土地承包关系,享有换入土地的承包经营权,各自就换入的土地与发包方确定土地承包关系,享有换入土地的承包经营权。如在互换土地过程中发生经济补偿事项的,可在本合同中明确约定。
四、交付时间和方式
互换土地的交付时间为______年______月______日前,交付方式为(双方须提请所在地乡(镇)人民政府农村土地承包管理部门、发包方、双方指定的第三者的任一方鉴证,甲乙双方应分别向对方出具自己签名的互换土地交付收据。
五、违约责任
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金,违约金额为 。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的具体数额依据具体损失情况确定。
六、争议条款
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农业承包合同管理机关调节;
2、提请仲裁委员会仲裁;
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、生效条款
甲乙双方约定,本合同须经双方签字并经互换承包经营权土地的所在地乡(镇)人民政府农村经营管理机构鉴证、备案后生效。
八、其他条款
1、本合同中未尽事宜,可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,发包方和鉴证单位各执一份。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
法定代表人身份证号:_________
定代表人身份证号:_________
住址:_________
住址:_________
签约日期:______年______月______日
鉴证单位(签章):_________
______年______月______日
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇五
承包方(简称乙方):
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、施工地点:镇(乡)(村) 组
2、住房结构: 平方米。
3、在修建过程中,甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生,注意家俱如有丢失,照价赔偿。乙方负责带圈梁模板,一切材料不得超过25米,脚子超过50公分另算工资。
4、生活:甲方负责。
5、承包方式:(只包人工费)。
6、工程价款的支付:但要按时支付工程款。
7、按图施工,墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求,砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖,外砖前方贴砖。另三方水提提沙,贴砖另算工资,木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
8、修建楼房包工不包料,只包人工费,每平方米际平方计算,滴水为界,房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。
9、付款方式:开工付元,二层盖板付元,外墙完后付
10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
11、施工设备、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方对材料的质量负责,并应保证工程施工的顺利进行。
二、甲、乙双方责任
甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字),方可进行下一道工序;确保施工安全,承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
三、违约责任
由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5%支付违约金。
四、纠纷处理方式:
甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时,可以向人民法法院提起诉讼,但费用由甲方承担。
五、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款2%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合解除。
六、其它约事事项:
乙方在修建过程中,如有不对之处,甲方及时提出,乙方及时纠正,否则后果自负。
本合同一式 份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇六
乙方:_________________
三、承包方式:_________________甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方,乙方不得另行转包给他人。
四、工程造价:_________________38000元。
五、工程建筑要求:_________________
1、乙方在施工过程中必须严格按要求施工,未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。
2、工期:_________________本工程工期为
六、甲方权利与义务
1、甲方做好施工前准备工作,不影响乙方施工。
2、甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。
3、甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的,甲方有权责成乙方进行更换,对不满意的地方进行返工。
七、乙方责任
1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除不安全患,注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,与甲方不负任何责任。
2、乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙,严禁机动车辆上学时间运送材料,确保学生人生安全。
3、乙方必须有人24小时看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。
4、乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。
5、若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题,乙方必须无条件返工,其返工费用由乙方负责。
八、未尽事宜甲乙双方协商解决。
本协议一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______
乙方(签字):_______
年月日
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇七
(1)当事人的名称或者姓名和住所。
一般作为合同的部首部分,似乎是程序*的,但有时就是这令人感觉很简单的当事人名称,给合同找来麻烦,甚至导致合同无效。这一部分是对合同主体的记载,实践中,自由明确主体,主体适格,合同才有意义:合同主体是合同约定的权利义务的享有者和承担者,一旦发生纠纷,能准确地确定责任人。在这一部分中,当事人的住所也有法律的意义,民事诉讼的一般原则是“原告就被告”。住所的准确,为拆迁人和被拆迁人在拆迁安置补偿合同履行中加强联系提供了方便,也为发生纠纷后,选择法院管辖提供了依据。所以,对这一部分的双方当事人的名称、住所的填写一定要准确无误,尤其是住所要分清原住所和将来住所的区别。联系方法也可以记录在合同上,如电话号码等。
(2)标的。
标的是房屋拆迁补偿安置合同确定的权利义务指向的对象。标的是合同必备条款,没有标的,合同就没有订立的必要*。从另一个角度说,没有标的的合同是没有成立的合同。房屋拆迁补偿合同的标的,包括行为和物两种,其中被拆迁人从就被拆除的房屋中搬迁是行为;拆迁人支付给被拆迁人的货*补偿和产权调换的房屋是物。选择补偿方式与选择安置用房是被拆迁人的权利,这一权利应通过合同得到保障。
(3)质量。
房屋产权补偿安置合同中关于质量的条款也很重要,主要是安置用房质量问题。房屋室外和室内装修的标准,电话线等双方安装到位,都必须清清楚楚地写入合同。
(4)数量。
数量是合同主要条款中最重要的条款之一;拆除旧房需要核实面积,产权调换需要约定面积,货*补偿和补助需要约定金额,这些都是数量。在约定这些数量时,不能疏忽的一个问题就是结算和计算单位,例如以**为结算*种,房屋面积是以建筑面积还是使用面积,建筑面积是否仅指室内面积,正负误差是多少。
(5)搬迁过渡方式。
迁地区有一个建设工期,此期间被拆迁人和房屋承租人需要过渡,是自行安排住处,还是使用拆迁人提供的周转房;被拆迁人和房屋承租人自行解决住处的,拆迁人应当给付的拆迁安置补助费是多少,这些必须经协商一致,达成合同,便于双方履行。(6)履行期限。
对合同约定的义务,如何时搬迁、回迁、付款、是即时履行,还是定期履行,拆迁人与被拆迁人、房屋承租人在订立房屋拆迁补偿安置合同时对履行其应做出明确约定,对于该合同的顺利履行有十分积极的意义。履行期限明确,有利于拆迁活动的按计划进行。
(7)履行地点和方式。
房屋拆迁补偿安置合同对履行地点的约定涉及多个方面,产权调换房的地点等关系到双方当事人切身利益。地点不同影响房屋的价值。房屋的四至位置和楼层、朝向等,当事人也十分注意,因为这些均是居住环境质量的重要指标。履行方式主要涉及房屋交割手续如何办理,补偿补助费如何支付,如不在合同中约定明白,履行时就可能出现争议。
(8)解决争议的方法。
在房屋拆迁补偿安置合同中约定解决争议的方法,如是提交仲裁,由哪个仲裁机关仲裁;如诉讼可以约定由原告所在地、被告所在地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地之一的*法院管辖。在合同中约定解决争议的方法,可以在发生纠纷时及时得到法律救济,使纠纷尽快得到解决。
(9)双方当事人认为需要约定的其他条款。
由于房屋拆迁的特殊*,双方当事人对引起事项的特殊约定是合同的主要条款。例如安置问题是有拆迁人解决,还是由被拆迁人解决;合同是否需要公*;房契的办理及费用等。
篇二:拆迁合同
发包人:(以下简称*方)承包人:(以下简称乙方)
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况:建筑面积:约万平方米,共栋楼,地上层、地下2层,框架筒体结构,具体面积以施工图纸为准。
二、承包方式:
乙方以总承包形式承包(*方分包的工程除外)项目,工程必须达到国家现行相关标准及图纸设计要求。
三、承包范围:
本合同所指“工程”包括两大方面:
(1)、指现场清场拆除作业及拆除现场周围现有临建,完成条件为现场内闲杂人员以及货物等全部清理出去、现场周围临建全部清理拆除并清运完毕,保*现场围墙搭设及楼内拆除作业正常施工。
包项目有外墙广告牌拆除工程,另行分包部分如需乙方负责拆除,*方另行通知。其他如有变动以*方最终书面通知为准。乙方按照图纸及工程项目汇总目录所示全部内容,按国家及行业标准施工。乙方从进入施工现场开始施工,施工图纸及工程项目汇总作为合同附件。施工图纸中做法不明确的,*方和设计院研究确定方案,乙方执行方案,发生的费用据实结算。施工组织设计只作为工程施工指导不作为结算的依据,具体情况以工程签*为准。
四、工期:
1、总日历天数60天有效工期。(有效工期:本工程工期要求时间为有效工期,有效工期指能够正常组织施工作业的时间,不包括*强制*停工造成的施工停顿时间,如施工遇春节假期,春节假期按20天考虑,春节假期不计入有效工期。)
2、开工日期:年月日(以实际开工日期为准)竣工日期:年月日(工程验收合格之日)
3、由于不可抗力造成的工期延误,经*方总经理签字并加盖*方公章认可,工期可相应顺延。
五、质量标准及验收要求:
1、工程质量为合格,达到国家现行建筑安装工程质量检验评定标准及相关现行的国家省、市、县施工规范、规程、工艺标准要求。乙方在本合同签订三日内向*方交纳履约保*金合计万元整,作为工程质量、进度、安全保*金,主楼拆除工程全部完毕经验收合格后七日内全部退还(不计息)。
2、*方按图纸设计和图纸变更要求对乙方所承包的工程进行验收,验收如达不到合格标准,乙方承担验收费用并负责返工至验收合格,所需费用及由此给*方造成的损失由乙方承担。
道工序验收达不到合格标准,不得进行下道工序的施工,由些造成的工期延误责任由乙方承担。如乙方书面未通知*方及监理参与验收,每发生一次*方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,并有权责令乙方返工及停工,由此造成的一切责任、后果和损失(包括*方及业主的损失)均由乙方承担。
如因乙方施工原因造成工程质量问题,*方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,将工程返工至合格并赔偿*方全部损失。
六、技术要求和变更:
1、技术质量要求
(1、)本工程要求符合国家及地方验收合格标准。如乙方施工出现质量问题或因乙方施工质量造成客户纠纷,则全部的直接经济损失和间接经济损失均由乙方承担。
(2、)施工中,凡出现质量不合格的分部分项工程经*方、监理或质量监督部门提出进行返工的,施工单位必须认真修复,并承担由此发生的全部费用,乙方不能因此延误工期。
(3、)施工中,乙方必须认真执行*方监理单位对工程施工的管理要求,如乙方不能认真完成相关的管理要求,*方将根据情况责成监理单位对责任人下发《工程整改通知书》,*方现场代表有权根据工程质量的整改情况要求乙方承担每次1000—5000元的违约金。
(4、)双方对工程质量有争议,双方一致同意委托河北省建筑科学研究院进行鉴定,并认可其鉴定结论。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
2、检验、试验要求:双方约定中间验收为6层以上(包括6层)和6层以下两部分。
求进行材料报验,经*方发现,乙方应向*方支付5000元的违约金,还需在24小时内将此批材料清除场外,重新采购;如此批材料设备已用在工程上,*方有权要求乙方拆除,一切损失由乙方承担,并保留进一步追究乙方责任的权利。
4、*方对乙方分包单位要求:乙方分包的专项工程必须经过*方的考察、认可,分包单位必须提供分包资质,近3年来的同类工程业绩,如果未经*方许可、*方发现后,分包单位立即清场,乙方负责一切损失,并向*方支付合同暂定总价1%的违约金,(劳务分包除外)。
5、质量保修期要求:从工程验收合格接受之日起,到新单位接管现场前,所有已完工程的成品保护工作均由乙方负责。其他不明事项遵守国家、行业质量保修标准。
6、乙方无权对*方的设计进行变更。如乙方在施工中发现设计图纸有错误时,应及时通知*方,由*方进行处理。需要顺延工期的,必须由*方及监理共同书面确认期限。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给*方造成的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
7、合同履行中*方要求变更工程质量标准及发生其他实质*变更,由双方协商解决。
8、施工中*方委托设计部门对原设计进行的变更,乙方应无条件执行,并按*方的要求完成。所发生的费用由*方通过变更价款支付给乙方。
9、确定变更价款:*方应在乙方提出变更价款后15日内审查确定,并盖章确认。
七、合同价款及付款方式:
分费用作为工程变更,予以确认并计入工程总价。(各种增加项目费用计算方法参照投标报价中相同或相似种类项目投标单价计算)。
1、关于改造拆除费用的支付:改造拆除费用支付按如下阶段分比例支付:1)、层以上(含层)主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,付改造拆除工程总造价%;2)、主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,退还保*金,天内进行工程决算,决算完成后日内付至改造拆除总造价的%;3)、尾款待新施工单位入场交接完毕后一次付清,最迟不迟于第二次拨款后天。
2、关于清场费用的支付:清场费用分两次支付。第一次支付时间为:入场15天内,要求:进场后15天内场内闲杂人员必须全部清理出场、*方现场围挡施工能够正常进行,以上工作如在规定15天内全部到位,则*方支付清场费的50%,否则属于乙方违约,*方有权拒付。第二次支付清场费尾款时间为:主楼拆除工程全部完工决算完成后连同主楼拆除费用尾款一并支付,清场费用尾款结算条件同拆除工程。要求:清场队伍必须保*在拆除作业期间现场能够正常施工,且现场维护工作直至尾款结清为止,否则属于乙方违约,*方有权拒付或扣除部分清场费用。
3、*方向乙方付款前,乙方必须向*方提供正式合法的等额*,否则*方有权拒付工程款,且无须承担逾期付款责任。*方付款后如发现乙方提供的*为虚假(或无效)*,乙方必须于*方通知之次日退回该笔款项并按该次*额的30%向*方支付违约金,每逾期一日,乙方须按应退款额的万分之四向*方付违约金。乙方并应赔偿由此给*方造成的一切损失。
八、材料物资设备供应
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇八
发包方:(简称“甲方”)
承包方:(简称“乙方”)
1、工程名称:
2、工程地点:
该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。
1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;
2、原工程设计施工图纸的设计变更;
3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;
4、不可抗力的事件。
1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。
2、本合同暂定劳务费为人民币:元整(叁佰伍拾万元整)
3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。
1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。
3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。
(a)、地下室部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(dn150--dn25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。
2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(dn150--dn65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。
3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)
4.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试(注:预埋管必须具备穿线使用条件。
5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
(b)、地上单体楼层部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(dn150--dn25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。
2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(dn150--dn65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。
3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)
4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。
(c)室外埋地部分
承接农村房改造合同 农村改造别墅合同优秀篇九
一、甲方的职责和义务
1、甲方提供_______新村______平方米土地给乙方建设____栋小高层,要求户型为占地面积________平方米各____套,共_____套。
2、甲方需严格执行照农村土坯房相关规定,有效安置土坯房改造用户与乙方一同做好土坯房改造户的安置工作。
3、甲方负责土坯房改造户的申报、审批、办证等相关工作。
二、乙方的职责和义务
1、关于该项目建设所需的所有资金由乙方自行筹资解决。
2、乙方要严格按照甲方所提供的标准图纸建设,不能随意改变图纸和建设要求。
3、乙方工程竣工后,需经乡危旧土坯房改造办公室验收后方可交付给农户使用。
4、房屋的销售价格由乡甲方党政联席会讨论的指导价格出售给农户,不得私自定价和抬高定价。
5、乙方不得随意将工程分包、转包、拆包给第三方。
6、乙方须按相关建设规范施工,确保施工质量和施工安全、由质量和安全事故造成的损失,由乙方自行承担。
三、安置对象
1、具有______乡农业户口的土坯房改造对象;
2、具有农业户口的长期居住在______乡的农户;
四、相关费用
2、工程竣工后,经乡危旧土坯房改造办公室验收后,安置的农户向乙方交纳______元建房成本。
五、交款方式:
六、协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
七、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
八、本协议自签订之日起生效。
乙方:_________
______年__ 月 _____日