随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
简单的安装合同篇一
乙方：
工程名称：
工程地点：
开竣工时间：
一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。
(1)工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。
(2)乙方自行配备所需工具
二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式
(1)工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。
(2)合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。
三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装,骨架完工付总工程量的40%,铝塑板开工时付10%剩余一次付清。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。
乙方：
签订日期：
简单的安装合同篇二
总承包方：________（以下简称甲方）
分包方：________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。
违约责任：
甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。
简单的安装合同篇三
机电安装工程直接关系着建筑工程整体质量。对于机电安装工程施工合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的机电安装工程施工合同范文，感谢您的欣赏。
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号：qzt-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明：
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点：兰大渝中校区
2.2时间：20xx年4月26日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3 合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程名称：
第二条 工程地址：
第三条 施工工期：
以上工程自 年 月 日起开工，至 年 月 日止，总日历天数 天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
第四条 承包方式及施工内容
第五条 合同价款
该工程共计造价 元(大写金额) 。
第六条 付款办法
第七条 工程质量及验收
乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一 切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。
第八条 施工安全
施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。
第九条 违约责任
合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。
第十条 合同生效及终止
本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。
第十一条 解决纠纷方式
本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。
第十二条 合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方(签字及盖章)： 乙方(签字及盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
简单的安装合同篇四
于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
附件包括：（1）图样；（2）估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
简单的安装合同篇五
甲方(发包方)
乙方(承包方)
甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有
关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：
一、工程概况：
1.1.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。
1.2.工程地点：榆林经济开发区。
1.3.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
1.4.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。
1.5.施工周期：依照项目部进度计划。
1.6.质量等级：合格。
1.7.质量保证：
乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
二、同文件使用解释顺序：
2.1.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
2.1.1.本合同条款。
2.1.2.补充协议条款。
2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。
2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。
2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。
三、同文件使用的文字标准和使用法律：
3.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。
3.2.适用法规：《建设工程施工合同(gf—1999—0201)》。
3.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》(gb50243—20xx)及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb50242—20xx)的由关规定。
四、甲方责任：
4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。
4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
4.3.甲方负责在施工中的协调工作。
4.4.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。
五、乙方责任：
5.1.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
5.2.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
5.4.乙方自备所需的安装工具(机械费已包干)。
5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。
六、工程质量监理：
乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。
七、质量与验收：
7.1隐蔽工程验收：
7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字;验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。
7.2.检查与返工：
7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。
7.3.安装：
7.3.1.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件(如：合格证、说明书其它文件)，统一整理后，待完工时交于甲方。
八、结算方式：
8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的50%，辅材由乙方收取其中的70%。
8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。
8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。
九、工程款支付：
9.1.月进度款按月进度量60%支付，每年终结算按已完工作量的80—90%支付。
9.2.工程完工付工程施工总量90%。
9.3.决算后一月内付到总价97%。
9.4.留3%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。
9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的认可，在双方协调的期限内给予补上。
9.6.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建(除不可抗拒的自然灾害)，甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过1个月。
十、争议：
10.1争议：
10.1.1.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。
(1)合同确已无法履行。
(2)双方协议停止施工。
(3)调解要求停止施工，且为双方接受。
(4)法院要求停止施工。
十一、其他：
11.1.合同的生效与终止：
本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
十二、备注：
12.1.不可抗力：
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同;合同的价格不因不可抗力而改变。不可抗力发生后，受影响方(甲方或乙方)就立即将不可抗力发生的情况通知另一方(甲方或乙方)，并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。
12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
简单的安装合同篇六
乙方：
一、工程概况及承包方式
1、 工程名称：暖气安装
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：轻工
二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、 工程期限 20_年月日―20_ 年月 日
四、 质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
五、 付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称： 乙方单位名称：
法人代表： 法人代表：
年 月 日年月 日