随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
设备拆除承包合同篇一
甲方:
乙方:
甲方因设备拆迁,需劳务人员若干人,经甲乙双方共同协商同意,特订如下合同。
一、工作内容及范围:乙方劳务人员将甲方指定区域内设备进行拆散、气割、搬运、起吊上车。
二、工程内容和工程期限:拆解滕州港大小皮带机 , 工程期限为 天,按甲方下达进场规定时间为准。
三、承包方式:乙方自带施工设备、包工包料、包安全、包进度。
四、承包价格和付款方式:价格:专业岗位持证上岗人员 元/天,其他人员 元 /天.付款方式:
五、双方权力和义务:
1、甲方权力和义务
(1)甲方监督管理乙方施工,对工程的计划、施工、有决定、认定权。
(2)甲方清理好施工现场,处理好周边关系,看守好施工设备和物资,保证乙方正常施工。
(3)甲方随时叫车到位,货物上车后,立即拉走,不能影响乙方施工。
2、乙方的权力和义务
(2)乙方组织好专业施工队伍,专业岗位持证上岗。
(3)搞好安全工作,施工人员按照国家安全规定,安全施工。
(4)管理好自己施工人员的生活和工作,若施工队任何人员与外界产生矛盾和纠纷,乙方自行处理。
六、施工管理和安全管理。
1、甲方制定施工计划,乙方按施工计划自行实施。
2、甲方配合好乙方施工,为乙方提供施工场地。甲方的运输工具到达乙方所指定装卸位置。
3、乙方施工时,必须佩带好安全帽、安全带、防腐、防火等安全工具,并在施工现所挂好安全警示牌,非现场施工人员不准入内。
七、违约责任:
1、甲乙双方严格履行合同中的各项条款,乙方按时、按质完成工程(除能力不可抗拒的因素外),若乙方不能按时按质完成工程,甲方有权对乙方进行处罚或解除合同,若因甲方不能提供施工场所,耽误乙方施工,出现误工,甲方照常赔偿乙方的误工费。
八、在施工过程中未尽事宜,甲乙双方协商处理。
九、此合同一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字后,合同生效。
甲方: 乙方:
设备拆除承包合同篇二
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的`整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即: 年 月 日至 年 月 日,历时天 。
(四) 付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
设备拆除承包合同篇三
我们通常所说的拆除是指旧房拆除,墙体拆除等。那么设备拆除承包合同是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的设备拆除承包合同范文,感谢您的欣赏。
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下:
(一) 拆除任务:
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备,其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆),不属于乙方所有,由甲方自己留存。(注:本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)
(二) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即:年月日至月 天 。
(三)付款方式:
本拆除设备款,按:含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨,据磅秤实际数量结算。合同签订后,乙方需向甲方缴纳施工保证金 贰万 元。设备拆除完工后,如按甲方要求无任何违规行为,甲方一次性返还乙方全部保证金。
(四) 拆除设备注意事项
1、拆除设备时,若需拆卸门窗时,由乙方自行解决,拆装完毕后需乙方负责修好;
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;
5、所涉及的吊运、装车等一切问题,由乙方负责自行解决;
6、拆除切割不锈钢时,切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾,清理现场。
(五)安全责任
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全,施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(七) 本合同经双方签字盖章即生效,一式两份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法人代表(签字): 法人代表(签字):
年 月 日
甲方:
乙方:
甲方因设备拆迁,需劳务人员若干人,经甲乙双方共同协商同意,特订如下合同。
一、工作内容及范围:乙方劳务人员将甲方指定区域内设备进行拆散、气割、搬运、起吊上车。
二、工程内容和工程期限:拆解滕州港大小皮带机 , 工程期限为 天,按甲方下达进场规定时间为准。
三、承包方式:乙方自带施工设备、包工包料、包安全、包进度。
四、承包价格和付款方式:价格:专业岗位持证上岗人员 元/天,其他人员 元 /天.付款方式:
五、双方权力和义务:
1、甲方权力和义务
(1)甲方监督管理乙方施工,对工程的计划、施工、有决定、认定权。
(2)甲方清理好施工现场,处理好周边关系,看守好施工设备和物资,保证乙方正常施工。
(3)甲方随时叫车到位,货物上车后,立即拉走,不能影响乙方施工。
2、乙方的权力和义务
(2)乙方组织好专业施工队伍,专业岗位持证上岗。
(3)搞好安全工作,施工人员按照国家安全规定,安全施工。
(4)管理好自己施工人员的生活和工作,若施工队任何人员与外界产生矛盾和纠纷,乙方自行处理。
六、施工管理和安全管理。
1、甲方制定施工计划,乙方按施工计划自行实施。
2、甲方配合好乙方施工,为乙方提供施工场地。甲方的运输工具到达乙方所指定装卸位置。
3、乙方施工时,必须佩带好安全帽、安全带、防腐、防火等安全工具,并在施工现所挂好安全警示牌,非现场施工人员不准入内。
七、违约责任:
1、甲乙双方严格履行合同中的各项条款,乙方按时、按质完成工程(除能力不可抗拒的因素外),若乙方不能按时按质完成工程,甲方有权对乙方进行处罚或解除合同,若因甲方不能提供施工场所,耽误乙方施工,出现误工,甲方照常赔偿乙方的误工费。
八、在施工过程中未尽事宜,甲乙双方协商处理。
九、此合同一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字后,合同生效。
甲方: 乙方:
甲方:
身份证号:
电话:
乙方:
身份证号:
电话:
甲方就项目(汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内),现将该工程拆除事宜承包于乙方,双方经平等协商一致,达成如下合同:
一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格
1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内,拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算,每平方价格为元。总价 元整(最后以房屋实际面积据实结算)。
2、以下拆除内容不计入拆除面积中:遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。
三、工程拆除期限
本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响,工期顺延。
三、甲方的权利义务
1、享有按照本合同约定至收费的权力。
2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。
3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系,以确保乙方拆除工作顺利实施,且不得延误。
5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。
6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件,确保乙方拆除工程中顺利实施,且不得延误。
7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。
8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除,若乙方不能按工期履行,则甲方有权无条件解除合同,且安全保证金不予退还乙方。
四、乙方的权利及义务
1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。
2、按照本合同约定向甲方交纳费用。
3、按照相关组织机械,人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗,人员伤亡与甲方无关。
4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付,甲方不负责任何拆除人员的劳务费。
五、付款方式
1、乙方签订协议之日起,向甲方支付拆除保证金,此保证金待工程完毕,既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷,待处理完毕后,拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故,均由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。
2、签订合同时,乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格(人民币)除工程量达到50%(人民币)元。
3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用,乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有,以作为乙方拆除施工费用。
六、合同生效及争议解除
1、本合同签订后,双方承诺信守合同。如有违反合同约定者,由违约方负责赔偿对方双倍损失,如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的,双方可提前解除合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,由双方平等协商处理,如协商不成,由双方依法诉讼解决。
甲方(签字): 乙方(签字):
年月日:
设备拆除承包合同篇四
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于__(以下简称为“承包人” )双方就一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、承包合同价款
金额:
小写:
三、 工期
开工日期:本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。
竣工日期:本承包工程初步定于 20__ 年 11 月 17 日竣工;
合同工期总日历天数为: 135 天。
四、 工程质量标准
本承包工程质量标准双方约定为: 合格
五、 组成承包合同的文件包括:
1、 本合同协议书;
2、 中标通知书(如有时);
3、 工程预算表标单;
4、 本合同专用条款;
5、 合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”),以及其他应当支付的款项。
八、承包人向发包人承诺,履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
签订日期:
设备拆除承包合同篇五
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下:
(一) 拆除任务:
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备,其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆),不属于乙方所有,由甲方自己留存。(注:本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)
(二) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即:年月日至月 天 。
(三)付款方式:
本拆除设备款,按:含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨,据磅秤实际数量结算。合同签订后,乙方需向甲方缴纳施工保证金 贰万 元。设备拆除完工后,如按甲方要求无任何违规行为,甲方一次性返还乙方全部保证金。
(四) 拆除设备注意事项
1、拆除设备时,若需拆卸门窗时,由乙方自行解决,拆装完毕后需乙方负责修好;
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;
5、所涉及的吊运、装车等一切问题,由乙方负责自行解决;
6、拆除切割不锈钢时,切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾,清理现场。
(五)安全责任
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全,施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(七) 本合同经双方签字盖章即生效,一式两份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法人代表(签字): 法人代表(签字):
年 月 日