随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
特殊疫情用工合同篇一
甲方:景德镇嘉和蓝盾置业有限公司
乙方:浙江省临海市第四建筑工程公司
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙方为保证施工进度,充分调动施工积极性,更好的做好甲乙双方施工配合工作,经双方友好协商,就嘉和迎宾城一期工程的进度制定进度协议:
1、依照甲乙双方签订一期工程施工合同的完工时间2014年 月日,作为工程竣工验收的最后期限,竣工验收提前每一天甲方奖给乙方5万人民币,依次累加不封顶。竣工验收每推迟一天乙方罚给甲方5万人民币,也依次累加不封顶。
2、甲方保证施工图纸及甲供材料及时到位,配合乙方做好与分包单位的协调工作。
3、乙方在抢工期过程中必须保证工程质量和安全施工,否则因此造成的一切损失由乙方承担。
甲方: 乙方:
协议签订时间:
特殊疫情用工合同篇二
甲方:
乙方:
甲、乙双方于 年 月 日签订了工人体育馆附属设施(四期)--酒店综合楼用房装修工程i标段(6层、7层一半、18—27层)《建设工程施工合同》(合同编号 ,以下简称“主合同”)。为了有效保证并推进本工程进度,双方就工期奖励等相关事宜达成以下一致意见:
一、本工程工期奖励总额为人民币壹仟伍佰零肆万陆仟柒佰元整。
二、工期奖励支付条件和时间:
5、在本工程于2011年9月15日前竣工的条件下,则在本工程竣工验收合格后10个工作日内,甲方向乙方支付工期奖励总额的50%,即柒佰伍拾贰万叁仟叁佰伍拾元整。
三、乙方保证完成上述工程,同时仍应严格遵守双方主合同有关约定确保本工程质量,承诺本工程的下列项目执行下列要求:
2、灯具:筒射灯品牌须为依古姿妮,其它特殊灯具以灯光顾问确定为准;
3、石材:st-1系列须为意大利木纹。
4、led:采用香港嘉丽品牌。
四、若发生工期延误或质量不合格,乙方应按主合同约定承担相应的返工工作和违约责任。因乙方原因本协议第二条约定的某一条件未达成的,甲方有权拒绝支付并取消该相应部分的工期奖励。甲方逾期或不支付奖励金的,应向乙方支付未支付金额1%的违约金。
五、截止本协议签订之日,乙方确认就本工程需要增补费用的事项均已向甲方提出,不存在任何其他需增加费用的问题。除甲方要求的设计变更或更改按主合同约定调整工程费用外,乙方保证不再提出任何费用增加的要求,但不包括协议签订前无法预见又确实需要增补费用的事项。
六、本协议自双方签订之日起生效。主合同、附件之会议纪要与本协议约定不一致的,以本协议为准。本协议未尽事宜,按主合同执行。
七、本协议一式肆份,双方各执贰份。因本协议发生的争议,提请厦门仲裁委仲裁。本协议附件:1、双方于2011年4月21日签订的《 航空港大厦装修i标段工期奖励谈判会议纪要》;2、乙方对附件1中代表乙方签字的谈判代表的授权委托书。
甲方:厦门国际航空港集团有限公司
授权代表:
乙方:华鼎建筑装饰工程有限公司
法定代表人或授权代表:
签订日期:2011年 月日。
特殊疫情用工合同篇三
委托人:(以下简称甲方)
受委托人:(以下简称乙方)
甲方与一案,依照法律规定,委托乙方律师代理诉讼事宜。双方经过充分协商,在平等自愿的基础上,订立以下条款:
一、乙方接受甲方的委托,并指派律师担任甲方在本案中的代理人。
二、甲方必须向乙方律师提供全部与该案件有关的资料并保证其真实性。甲方提供虚假证据和资料导致出现不利于甲方的结果,乙方不承担任何责任,甲方依约支付相应的费用。
三、乙方律师应当充分应用法律专业知识,按照法律规定,认真完成本案代理活动中的各项工作,依法维护甲方的合法权益。乙方律师处理本案而取得的现实债权,应当及时转交给甲方,但有权从中扣除约定的费用。
四、根据江苏省律师事务所风险代理制度,如本案败诉,则乙方不收取代理费用,如本案胜诉,律师代理费按法院判决的赔偿款的50%收取。
五、如甲方未经乙方同意单方放弃请求、和解、撤诉或与案件对方当事人恶意串通的,甲方仍应按本案起诉标的额的50%支付律师代理费。
七、本合同一式二份,甲方、乙方各执一份。本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
特殊疫情用工合同篇四
甲方:
乙方:
一、甲方因与市区前进街前进第一股份合作经济社合作建房合同纠纷事宜,现委托乙方指派的律师为其代理上述事宜的有关非诉讼法律事务。
二、甲方委托乙方律师的具体法律事务为:向广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社发律师函。
三、甲方应如实反映情况,提供材料配合乙方开展工作,乙方应积极履行职责,根据法律和事实维护甲方的合法权益。
四、根据乙方的收费标准,甲方同意于签约后就上述委托事务向乙方一次性支付律师费共人民币一百五十元。
上述费用不包含乙方到广州外办理上述委托事务的差旅费和有关杂费。乙方在甲方支付费用后开始代理工作。
五、甲方无正当理由终止委托,应支付双方约定的律师费,并不得要求退还已支付的律师费。
六、乙方无故终止代理,应全额退还甲方已交付的律师费。
七、甲、乙双方因执行本合同而产生的争议应提交广州仲裁委员会仲裁。
八、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,至律师函发出时终止。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。
九、特别约定:
本人/单位在签署本合同之前,已清楚了解上述每一条款的确切含义。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
特殊疫情用工合同篇五
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,并结合天酬苑中区sy—1#商业楼工程具体情况。经陕西天酬建筑分公司第三项目部(以下简称甲方)与(以下简称乙方)协商,特订立如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:兴平市中心大街中段
三、供应范围:______标准砖
四、合同单价:元/块(含税)
五、供应时间:20___年9月26日——20___年10月26日
六、供货数量:共计:块(大写:肆万块)
七、付款方式:共计14000元(款到发货)
八、甲乙双方的权利和义务:
(1)甲方负责解决施工现场内的道路以及材料到场后的堆放位置。
(2)乙方材料到场后,先通过现场技术员进行检验合格后方可与材料员、保管员计量入场。
(3)乙方应按照甲方要求按时供应材料,若乙方未能按时供应造成甲方现场机械及人员窝工的一切费用由乙方负责。
(4)甲乙双方严格按照国家现行的原材料验收标准进行质量验收,乙方到场的材料经检验不合格的不予计量入场,并应立即清理出场造成的损失乙方自负。
(5)乙方车辆在运输过程中及施工现场内造成的安全事故由乙方负责。
九、上述条款未涉及事宜需双方协商解决,并形成书面文本。签字盖章后生效,工程竣工验收结算后失效。望甲乙双方严格遵守。
十、本合同执行过程中如发生争议,甲乙双方协商解决,或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。协商不成或调解不成的,双方同意由兴平市仲裁委员会或向兴平市人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方负责人:
乙方负责人:
___年___月___日
特殊疫情用工合同篇六
委托单位(甲方):
受托人(乙方):
甲方因与 的 纠纷一案,根据_《合同法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》和《律师法》等有关法律的规定,聘请乙方的律师作为委托代理人。
甲、乙双方按照诚实信用原则,经协商一致,立此合同,共同遵守。
第一条 委托代理事项
乙方接受甲方的委托,指派 、 律师作为甲方的代理人。 委托事项包括:
第二条 委托代理权限(具体详见授权委托书)
第三条 甲方的义务
1 甲方应真实、详尽和及时地向乙方律师陈述案情,介绍相关情况,提供与委托代理事项有关的证据、文件及其他事实材料;主动配合乙方律师的工作。
2 甲方清楚委托代理事项的诉讼风险,并做出独立的判断或决策;甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,除非因乙方律师故意或严重过失等失职行为造成,由甲方自行承担。
第四条 乙方的义务
1 乙方更换代理律师应事前取得甲方认可。
2 乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项,尽最大努力维护甲方利益。
3 乙方律师应当根据审理机关的要求,按时在法定期限内提交证据,按时出庭,并应甲方要求通报案件进展情况。
4 乙方律师不得在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方同意,同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人。
5 乙方律师对其获知的甲方的商业机密或者甲方的个人隐私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露。
6 乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,妥善保管涉及甲方的证据原件(原物)、法律文件原件。乙方应按照甲方的要求,至少每个月一次向甲方书面报告案件进展情况及将来的工作计划。如有任何突发事件应随时通报甲方并应及时采取应急措施。
第五条 律师代理费金额及支付方式 甲方向乙方支付的各类费用,乙方均应向甲方开具等额的、符合国家税务法律法规相关规定的正规发票。
第六条 工作费用
乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的相关司法、鉴定、公证、仲裁等部门收取的费用由甲方承担;差旅费等其他费用由 承担。
第七条 合同的解除
2 无正当理由,未按法院或仲裁机构通知参加庭审的;
4 不胜任委托代理事项的;
5 违反第四条第5项规定造成甲方损失的;
6 违反第四条第6项规定丢失甲方证据原件(原物)、法律文件原件的。
第八条 违约责任
在法律规定的范围内,因乙方律师故意或严重过失等失职行为而造成甲方直接经济损失的,乙方应当通过所投保的执业保险向甲方承担赔偿责任;执业保险赔偿的不足部分由乙方自行承担,但不超过乙方收取的律师代理费总额。
甲方无正当理由不支付律师费,未报销应报销的工作费用,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方支付应付未付的律师费以及未报销的工作费用。
第九条 争议的解决
甲、乙双方如因本合同的履行发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均应将争议提交大连仲裁委员会,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十条 合同的生效与失效
本合同自甲乙双方加盖公章之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事项时止。
第十一条 合同的变更
本合同变更需双方协商一致,对于合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方:
(公章)
乙方:
(公章)
签订日期: 年 月 日