范文是一种学习的工具，它可以帮助我们提高写作的技巧和水平。接下来是一些优秀的范文范本，供大家阅读和学习，希望能对大家的写作起到一定的帮助作用。
居间承诺书
致：等先生（以下简称贵方）。
我公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问，为我公司的项目发展引进资金。
根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定，对顾问咨询人员，本着有偿服务的原则，我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》，并郑重承诺如下：在完成融资业务的同时（以最终实际进款数额为准），我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书，即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费（商务策划、操作督导及金融顾问等费用）。本业务如分批完成，则上述费用分批支付，并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一（1%），凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。
融资业务费分别向下列账户支付。
贵方所支付财务顾问费均为税后数额，凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
若我公司违背本承诺，愿接受下列处治：
1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户；
2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条；
3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金；
4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金；
5、追索期间所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。
本公司对上述业务的其他支付承诺不影响本承诺书的效力。本承诺书作为不可撤销不可更改无条件保证兑现的见索即付凭证，并且上述业务一旦成立，本公司放弃对本承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。本承诺书是我公司全体董事会成员一致的、真实的意思表示，我公司及全体股东以全部的法律责任和经济责任并以法定代表人个人承担连带的担保责任签署本承诺书。
本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响，具有恒定的法律效力。
本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。在．完成上述承诺事项后自动失效。
本承诺书一式一份（复印件承诺单位保存）由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。
居间费承诺书
贵居间人作为居间服务方受我银行委托以银行间定期存款形式引资人民币10亿元整（大写：壹拾亿元整），存入银行济宁分行支行，特委托贵居间人协助提供订约机会。作为有关服务费用实际支付方，我银行现以全部的法律和经济责任签署此份不可撤销居间服务费支付承诺书，内容如下：
一、贵居间人引存该形式资金成功之日起（备注：银主实际与我银行签订协议书并按照该协议书中规定存款到接款银行相关账号即为成功），并承诺按每笔实到款额2%标准（税后），当日同台批存批结足额兑现支付该笔全部居间服务费。
备注：
1、该款项有关的协议书由有关资金银主与上文规定的接款银行直接签订，居间人只负责提供双方的订约机会。
2、本协议书所涉及到的一切居间报酬计算基数以银主实际与上文规定的.接款银行签订的协议书金额为准。
二、我银行保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果不按照此承诺书执行，我银行愿意承担全部法律及经济责任，以及其他任何形式的惩罚。贵居间人可以凭此承诺书向贵方所在地法院提请诉讼判决，我银行将自动放弃一切抗辩权利。
三、贵居间人应得的居间服务费如需要分流，将按照贵方提供的名称和账户（见本承诺书中下文的规定）给予分别汇划支付，并配合做好相关工作。关于居间人服务费的纳税事宜，由我银行向当地税务机关依法为贵方缴纳税金。
四、若银主与接款行发生纠纷至不可协调，贵居间人不承担任何经济与法律责任（包括连带责任）。
五、如在融资成功后，我银行未按时足额向贵居间人支付居间服务费，则每延迟一天，须向居间人支付相当于居间报酬总额5%（大写：千万分之伍）的滞纳金。
六、如果我银行与贵居间人引荐的资金方未能当时完成此次银行间存款业务，而在此后的12个自然月内，我银行与贵居间人引荐的该资金方直接洽谈，完成存款业务的（存款金额可与本承诺书不同），仍然算贵居间人引荐成功，仍须向贵居间支付本承诺书约定比例的居间服务费。如我银行不支付的，贵居间人可以保留追索的权力，我银行将自动放弃一切抗辩权利。
xxx。
20xx年xx月xx日。
居间承诺书
我公司为建设 项目需要，委托贵方（ 先生等）为我司引进资金，经我公司董事会研究决定签署此份承诺书，具体内容条款如下：
一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之叁（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。
二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所付引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。
三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。
四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。
五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。
特此承诺！
有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：
二零零九年十一月 日
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
致： 等先生（以下简称贵方）
我公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问，为我公司的项目发展引进资金。
根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定，对顾问咨询人员，本着有偿服务的原则，我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》，并郑重承诺如下： 在完成融资业务的同时（以最终实际进款数额为准），我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书，即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费（商务策划、操作督导及金融顾问等费用）。本业务如分批完成，则上述费用分批支付，并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一（1%），凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。
融资业务费分别向下列账户支付
贵方所支付财务顾问费均为税后数额，凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
若我公司违背本承诺，愿接受下列处治：1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户；2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条；3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金；4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金；5、追索期间所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。
人承担连带的担保责任签署本承诺书。
本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响，具有恒定的法律效力。
本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。在完成上述承诺事项后自动失效。
本承诺书一式一份（复印件承诺单位保存）由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。
承诺单位（盖章）： 有限公司
营业执照注册号：
法定代表人（签字\盖法人名章）：
法人身份证号码：
（空白处手写有效）
承诺日期：2015年 月 日
（注：本承诺书共三页，骑缝处加章）
施工合同工程合同加工合同用工合同施工合同范本工程合同范本
如今是法制社会，无论什么事情都得讲究一个法字，合同法也是一名在日常生活中经常会用到的一种重要法律，为了提高合同意识，我们需要关注更多有关合同的信息。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。#url#。（本文为你提供合同范本两篇。）
甲方(委托人)： 营业执照注册号码： 乙方(居间人)：居间人姓名1、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名2、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名3、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名4、 xx-x
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就 xx-xxx-xxx-xxx-xxx有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量 万元的 %计 万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计 万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。
4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：
2
五、特别约定：
5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
7.1本合同签字生效后，如果2012年12月30日，乙方仍未完成居间任务
3
的，本合同自动终止。
7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式
9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人： 居间人或委托代理人：
联系电话： 联系电话：
合同签订地：
合同签订日期：
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日：
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨 %
（3）每月工程进度拨 %
九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付 %，现金 元
（2）甲方收到第二次拨款，付 %，现金 元
（3）甲方收到第三次拨款，付 %，现金 元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代表： 身份证号： 电话：
单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名：
承诺时间：2015年 月 日
致： 先生
我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。 6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
2012年 月 日
居间承诺书
居间人：
我（）因项目，现委。
托你方落实并促成我与签订协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨。
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额：
二、支付方式：
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议。
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的'协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）。
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
居间承诺书
我（_____）因_______项目，现委托你方落实并促成我签协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额。
二、支付方式：
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的.义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）：被承诺人（居间人）：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
________年______月________日。
居间承诺书
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨%
（3）每月工程进度拨 %
九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金 元
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金 元
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金 元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号：电话： 法人授权代表：身份证号：电话：
单位盖公章： 法人签名：法人授权人签名：
承诺时间：20xx年 月日
居间费承诺书
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》中“行纪合同”和“居间合同”第二十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的原则：
乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订内蒙古赤峰稀土工程合同。
从年月日至年月日。
合同成立后，工程款进入甲方账户，甲方以签订实际工程总造价的%支付乙方，如工程发包方含税，乙方自行纳税，如工程发包方已完税，乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。
居间费承诺书
(支付个人居间费的法律凭证)
居间人 ：
我（ ）因 项目，现委
托你方落实并促成我与 签订 协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额： 。
二、支付方式： 。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作
为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话：
日
居间费承诺书
申请人（承诺人，以下简称申请人）在工程中，根据《预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》有关条款，依法使用预拌砂浆，谨在此作出以下承诺：
1.在项目设计文件中明确使用预拌砂浆，并按此编制工程概预算；
2.依法缴纳散装水泥专项资金；
3.向经备案的预拌砂浆生产企业购买预拌砂浆；
4.按照相关技术规范要求，使用预拌砂浆。
申请人对上述承诺内容确认无误。申请人如未履行上述承诺，愿意承担应当依法承担的法律责任：
1.缴纳的散装水泥专项资金不予返退；
2.现场搅拌砂浆，按实际搅拌量每立方米罚款xxxx元；
3.向未经备案的砂浆生产企业购买预拌砂浆，按实际购买量每立方米罚款xxx元；
4.未按照相关技术规范使用预拌砂浆，接受市、区建设主管部门责令整改措施，以及xxxx元罚款。
申请人（承诺人）：建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
监理单位（盖章）：
施工单位（盖章）。
居间费承诺书
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
居间费承诺书
(支付个人居间费的`法律凭证)
居间
我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额 。
二、支付方式： 。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
居间费承诺书
居间人：
我（）因项目，现委。
托你方落实并促成我与签订协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨。
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额：。
二、支付方式：。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议。
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作。
为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：
日
居间费承诺书
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托等先生、等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程。
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：
（1）人员入场拨%，
（2）设备入场拨%。
（3）每月工程进度拨%。
九、居间费支付方式：我公司同意为次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金元。
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金元。
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金元。
十、该，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的.双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
委托单位名称：
法定代表人姓名：
身份证号：
电话：
法人授权代表：
身份证号：
电话：
单位盖公章：
法人签名：
法人授权人签名：
承诺时间：20__年月日。
居间费承诺书
弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法向我行索赔，按服务费总额的`两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我行承担。
三、本承诺书为不可撤销，不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与我行其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受企业改制，更名或更换法定代表人影响，具有永久法律效力。本承诺书经我行及法定代表人如实填写并签字盖章由受益人自填即生效。本承诺书的电子扫描件、复印件和本次融资相关的文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，均与原件具有同等法律效力。我行以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书。
银行名称：中国银行分行。
银行地址：
银行电话：
行长（签字）：
营业部主任（签字）：
居间费承诺书
一、贵居间人引存该形式资金成功之日起（备注：银主实际与我银行签订协议书并按照该协议书中规定存款到接款银行相关账号即为成功），并承诺按每笔实到款额2%标准（税后），当日同台批存批结足额兑现支付该笔全部居间服务费。
备注：
1、该款项有关的协议书由有关资金银主与上文规定的接款银行直接签订，居间人只负责提供双方的订约机会。
2、本协议书所涉及到的一切居间报酬计算基数以银主实际与上文规定的接款银行签订的协议书金额为准。
二、我银行保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果不按照此承诺书执行，我银行愿意承担全部法律及经济责任，以及其他任何形式的惩罚。贵居间人可以凭此承诺书向贵方所在地法院提请诉讼判决，我银行将自动放弃一切抗辩权利。
三、贵居间人应得的居间服务费如需要分流，将按照贵方提供的名称和账户（见本承诺书中下文的规定）给予分别汇划支付，并配合做好相关工作。关于居间人服务费的纳税事宜，由我银行向当地税务机关依法为贵方缴纳税金。
四、若银主与接款行发生纠纷至不可协调，贵居间人不承担任何经济与法律责任（包括连带责任）。
五、如在融资成功后，我银行未按时足额向贵居间人支付居间服务费，则每延迟一天，须向居间人支付相当于居间报酬总额5%（大写：千万分之伍）的滞纳金。
六、如果我银行与贵居间人引荐的资金方未能当时完成此次银行间存款业务，而在此后的12个自然月内，我银行与贵居间人引荐的该资金方直接洽谈，完成存款业务的（存款金额可与本承诺书不同），仍然算贵居间人引荐成功，仍须向贵居间支付本承诺书约定比例的居间服务费。如我银行不支付的，贵居间人可以保留追索的权力，我银行将自动放弃一切抗辩权利。
xxx。
20xx年xx月xx日。
居间费承诺书
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托等先生、等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：（1）人员入场拨%，（2）设备入场拨%
（3）每月工程进度拨%
九、居间费支付方式：我公司同意为次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金元
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金元
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金元
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
xxx
20xx年xx月xx日
居间费承诺书
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》中“行纪合同”和“居间合同”第二
十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的`原则：
一、委托事务及具体要求：
乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订内蒙古赤峰稀土工程合同。
二、工程期限：从 年 月 日至 年 月 日。
三、居间费支付方式：
合同成立后，工程款进入甲方账户，甲方以签订实际工程总造价的 %支付乙方，如工程发包方含税，乙方自行纳税，如工程发包方已完税，乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。
四、如甲方不按以上承诺支付乙方居间费，乙方可持本承诺书向建设
单位收取居间费用，如甲方不履行本承诺协议，可由乙方指定司法部门仲裁，申请法院执行。
五、本承诺不因甲方法定代表人（委托人）变更或单位名称变更或合
同转让，本承诺依然有效。
六、本承诺一式两份，甲、乙双方各执一份，机械设备进场生效。
甲方（盖章）： 乙方（签章）：
法人或委托代理人（签字）： 身份证号：
身份证号： 电话：
电话： 签署地点：
年 月 日
居间费承诺书
弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法向我行索赔，按服务费总额的两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我行承担。
三、本承诺书为不可撤销，不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与我行其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受企业改制，更名或更换法定代表人影响，具有永久法律效力。本承诺书经我行及法定代表人如实填写并签字盖章由受益人自填即生效。本承诺书的电子扫描件、复印件和本次融资相关的文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，均与原件具有同等法律效力。我行以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书。
特此承诺！
银行名称：中国 银行 分行
银行地址：
银行电话：
行长（签字）：
营业部主任（签字）：
年 月 日