采购是企业在市场经济条件下进行生产经营活动的基本环节，对企业的经营效益和竞争力有重要影响。以下是一些关于采购流程优化和智能化的探讨和实践经验，供大家参考。
防火涂料购销合同
经甲乙双方协商，甲方将钢结构防火涂料工程承包给乙方施工。为明确双方职责，确保工程顺利，依据《中华人民共和国合同法》，特签订本合同。
一、工程名称：钢结构防火涂料工程。
二、工程内容：钢梁、钢柱、檩条，支撑及小件。
三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：消防验收包干价(不开票)。
2、合同价款：按钢结构的展开面积计算，单价为23元/m?。
四、工期：按照甲方要求的工期完成(最低工期不少于1个月)。
五、质量要求：
六、甲方职责：
1、施工前对乙方进行书面的设计要求交底，并提供相关设计图(资料)一套。
2、需提供乙方住宿及水电等设施条件。
3、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系，配合乙方与总承包、业主和监理的相关沟通事宜；积极通知相关部门参加验收。
4、因甲方原因造成无法验收，由甲方负责，超过3个月以上的，视为验收合格。
七、乙方职责：
1、组织好专业施工人员按甲方要求进场，伙食自理，施工队伍要经过合格的专业培训。安全及劳动保护应按国家现行有关规定执行。
2、编制施工方案并对工人进行书面的施工技术及安全技术交底。
3、施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方可涂装防火涂料。
4、严格按设计图(资料)、及国家规范规程的要求进行防火涂料的施工，遵循防火涂料涂装的技术规定；采用有效措施，防止环境污染。
5、做好施工人员的安全防护工作，确保安全。
6、提供的防火涂料必须具备国家检测机构的检测报告、生产许可证及产品合格证，消防部门认可验收备案。
7、接受甲方及监理监督，如有质量及施工安全问题应及时处理；涂刷时应保护好周围其它建筑的清洁。
8、乙方自行负责防火涂料工程相关的消防检测备案验收。
八、结算方式：双方合同签订，甲方向乙方支付工程30%的预付款，工程施工完毕，甲方向乙方支付工程40%的工程款，经消防部门检测验收合格后发包人一周内向承包人一次性付清所有工程款。
九、安全生产文明施工：乙方必须严格按国家、地方政府及甲方有关规定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担。若因为乙方原因造成工程不能按时竣工验收通过的，乙方应承担由此造成甲方损失的赔偿责任，并无偿进行整改，直到符合验收通过为止。
十、乙方应听从甲方、监理的指挥，并将施工组织设计方案提交给甲方。同时，乙方必须安全施工、谨慎施工，做好对现场其他施工单位的成品保护工作。若乙方施工造成其他单位物资、成品损坏的，应承担赔偿责任。
十一、本合同未尽事宜，双方另行协商；补充协议具有同等效力。本合同一式肆份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起生效，双方办理完财务结算后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火涂料购销合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
____________________________。
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%~2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
采购合同
需方单位（甲方）：
供方单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。
2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。
1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。
2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。
3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另行书面确定）。
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的发票和其他相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该物资现行的国家或行业标准验收。
3、物资数量以甲方书面签收为准。
4、经核查该批物资确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括误期损失，均由乙方按违约责任承担。
5、甲方在物资验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批物资质量未达到规定要求而引起的质量问题，经济和工期损失均由乙方承担。
7、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
8、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人生伤害或材料受损失均由乙方负责。
1、交货时间：。
2、交货地点：。
3、交货方式：乙方送货。
4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。
网银支付。
材料付款方式：滚动付款。
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；
5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地（南阳市）有管辖权的人民法院提出诉讼。
1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
4、本合同一式6份，双方各执正本1份，副本2份。
5、其他约定：购买数量有增减不影响本合同执行。
合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）。
法人签字：法人签字：
签约日期：签约日期：
防火涂料购销合同
为了明确设备买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经转让双方协商自愿签定以下协议：
一、甲方将其拥有的______转让给乙方。
二、双方达成转让金额为_________元，此金额仅为设备的售价，不包括设备的拆装费和运输等费用。
三、由于该设备为厂机旧设备，因此甲方对该设备的转让不出具发票，也无保修义务。
四、设备提货方式为乙方自提，交接地点为甲方车间，乙方在提货前须将设备的全部货款打入甲方指定的帐号内，并经甲方确认后方可开始拆卸机器。
五、甲乙双方友好协商，在签定本转让协议后，本设备所有权归乙方所有，随车工具以本设备现有为准。
六、因双方交易为旧设备，故双方签定协议时均对本设备工作状况表示认同和接受。协议签订后，甲方对该设备所发生的任何故障和不安全事故不承担任何责任。
七、未尽事宜，双方协商解决。该协议书一式两份，双方签字后生效。
售方：______________购方：______________。
日期：______________日期______________
防火涂料购销合同
需方：___________(以下简称需方)。
供方：___________(以下简称供方)。
供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则，在平等友好的基础上，经过协商签订下列条款以共同遵守：
一、产品品种、数量、交货期限。
1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货。
2、按照交货期限内，交至指定公司仓库。
3、供货周期。
3.1样板和样漆的交付时间。
供方在当天中午前收到需方需要调色的色样，当天内完成调色并由快递。货运或其他方式发出给需方。
3.2批量供货交付时间。
在供方收到需方订货通知单起工作日内，由快递货运或其他方式发出给需方，到达时间视路途距离而定，确保在双方约定的时间内到达。
二、产品的质量标准。
供方供应给需方的涂料，满足下列标准：
1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准。
2、上述各条款不能包容时，如果有公共标准时，则以公共标准为准。
3、双方有特殊要求的，协商制定。
三、产品的验收以及质量问题处理。
1、供方向需方交货时，附带本批样板1份。
2、需方收到涂料后，如发现颜色、数量有不符的情况，需方应两日内书面通知供方。
四、如双方对产品质量发生异议，以双方认可的色板封样和每批涂料小样为依据，可共同抽样送国家权威涂料机构评定，并以此结论区分双方责任。如出现难以判定的质量纠纷时，双方协商处理，协商不成，同意以国家质量监督机构为鉴定单位，有关质量问题交由该单位检验，并以其检验报告为依据处理纠纷。
五、价格与货款支付。
1、涂料的价格有供需双方协商确定，确定后价格表将作为本合同的附件。
2、特殊颜色的价格供需双方另行商定。
3、价格包括供方运至需方指定地点之前的所有费用。
六、付款与结算。
1、对账。
双方每月___________日前核对上个月的供货数量及货款金额。核对无误后双方在对账单上签字并盖章，供方根据核对盖章后的对账单开具发票。
2、结算期限。
月结方式，货到后天结算付款，如果需方不按协议付款，供方可停止供货。
3、结算方式。
需方按供方指定的账号办理电汇或支付现金汇票、或银行承兑汇票。
4、返利。
为了双方长期友好合作，在合同期内，需方严格遵守双方所规定的付款期限给供方付款，供方将按照需方年使用涂料总量的额度给予涂料折返(该使用量不包括需方享受的上年度折返数量等优惠使用量)，折返部分供方将根据需方所需涂料进行返还，折返涂料不开具发票。
5、合同终止处理。
双方如果不再发生业务往来，需方必须在___________日内将所有货款结清，延期支付货款按支付延期部分违约金。
七、技术服务。
1、第一次订单：供方原则上必须在需方现场跟踪，及时沟通生产技术产品质量等信息。
2、需方如发现供方提供的涂料在物性、色差等方面存在问题或因涂料引起的产品质量问题，供方在接到通知内及时核实并处理。
八、解决纠纷的方式。
因履行合同发生的一切争议，供需双方应当友好协商解决。如协商后仍不能解决的，则申请仲裁委员会仲裁。
九、其他约定。
1、合同执行期内若价格变动，以双方另立合同附件为准。
2、本合同自___________起至___________止，合同到期，新合同未签署前，该合同自动顺延。合同有效期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。
3.本合同签字盖章后有效，一式两份。
需方：___________供方：___________。
采购合同
需方（以下简称甲方）：供方（以下简称乙方）：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗。
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
次支付：待b区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待c区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人：
电话：
开户行：
账号：
日期：
委托代理人：电话：开户行：账号：日期：
防火涂料购销合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
招标文件、招标答疑、询标纪要、投标文件、采购合同及相关的补充文件。
1、本合同标的物为外墙水性抗碱底漆、砂壁漆、丙烯酸外墙弹性乳胶漆，由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表：
3、乙方提供的标的物应当符合以下：
(1)按国家标准执行;。
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;。
(3)无国家和部颁标准的；
4、乙方向甲方提供之标的物应由具有相应生产资质的企业所生产。
交货时间为：20xx年x月x日;或以甲方通知时间为准。
1、交货方法，按下列第项执行。
(1)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，不负责卸货。
(2)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，并负责卸货。
(3)甲方自提自运。
2、到货地点xx。
3、可数为准。
4、甲方需乙方送货应于送货前日通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定的地点后，甲方检验收货：
(1)货到后，乙方提供货物清单，由约定的验货人在x小时内组织检验。检验内容包括：标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场，验收合格正式接收后，双方负责人员在货物清单上签字相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等)，甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理，因此造成的损失，由乙方承担。
7、乙方应随货提供的资料有xx。
1、乙方每月请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在x日内核准后，在付款申请书上签字确认，乙方凭此付款申请书要求甲方付款，甲方应于x天内付清双方确认的付款金额。
2、因乙方原因造成逾期交货时，货款的结算：当市场价格上涨时，仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时，按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式：进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注：每月付款按业主付款同步支付。
4、在每期合同款项支付前。
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款，否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符的货物，甲方有权要求乙方退换货物，由此造成的损失，由乙方承担。
4、对因乙方所提供产品不符合同约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担相应损失。
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分1%的违约金。如因乙方伪造数据的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应向甲方偿付不能交货部分货款的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方调换或退货，乙方应承担此次送货数额款项3%的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方逾期交货的，应向甲方偿付甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的，甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，并办理解除合同手续。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门证明，经另一方同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
1、双方应在本合同签订之时提交以下相关资料：
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;。
(4)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等，以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、除甲方项目经理甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
1、根据招标文件精神，乙方收到中标后，向甲方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金必须以汇票或支票的方式在甲方与乙方签订买卖合同前递交。履约保证金待工程施工结束并经有关部门验收合格后无息退还乙方。退货。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向合同履约地xx人民法院提起诉讼。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
20xx年x月x日20xx年x月x日。
防火涂料购销合同
一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额。
二、质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，供方包退包换.
三、运输方式及承担费用：物流货运，需方承担运费.
四、供货期限：自款到之日起十日内.
五、交(提)货地点、方式：
六、结算方式：结清货款，准时发货.
七、违约责任和争议解决：
八、本合同一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等法律效力，合同经买卖双方签定盖章生效。
九、备注：
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.我公司只保证油漆本身的质量，其他方面的问题如施工方面导致的问题恕不负责。用户选择油漆品种时尽可能向我公司或有关权威构咨询。
供方：___________需方：___________。
防火涂料采购合同模板
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、合同组成。
招标文件、招标答疑、询标纪要、投标文件、采购合同及相关的补充文件。
二、合同标的物。
1、本合同标的物为外墙水性抗碱底漆、砂壁漆、丙烯酸外墙弹性乳胶漆，由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表：
3、乙方提供的标的物应当符合以下第。
(1)按国家标准执行;。
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;。
(3)无国家和部颁标准的，
4、乙方向甲方提供之标的物应由具有相应生产资质的企业所生产。
三、交货时间：
交货时间为：;或以甲方通知时间为准。
四、交货及验收。
1、交货方法，按下列第项执行。
(1)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，不负责卸货。
(2)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，并负责卸货。
(3)甲方自提自运。
2、到货地点。
3可数为准。
4、甲方需乙方送货应于送货前日通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定的地点后，甲方检验收货：
(1)货到后，乙方提供货物清单，由约定的验货人在小时内组织检验。检验内容包括：标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场，验收合格正式接收后，双方负责人员在货物清单上签字相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等)，甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理，因此造成的损失，由乙方承担。
7、乙方应随货提供的资料有。
五、货款的确认与支付。
1、乙方每月请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在/日内核准后，在付款。
申请书。
上签字确认，乙方凭此付款申请书要求甲方付款，甲方应于/天内付清双方确认的付款金额。
2、因乙方原因造成逾期交货时，货款的结算：当市场价格上涨时，仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时，按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式：进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注：每月付款按业主付款同步支付。
4、在每期合同款项支付前。
六、双方权利和义务。
甲方的权利和义务：
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款，否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符的货物，甲方有权要求乙方退换货物，由此造成的损失，由乙方承担。
4、对因乙方所提供产品不符合同约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担相应损失。
乙方的权利和义务：
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
七、违约责任。
甲方的违约责任：
甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分1%的违约金。如因乙方伪造数据的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
乙方的违约责任：
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应向甲方偿付不能交货部分货款的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方调换或退货，乙方应承担此次送货数额款项3%的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方逾期交货的，应向甲方偿付甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的，甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，并办理解除合同手续。
八、不可抗力。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门证明，经另一方同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
九、其他。
1、双方应在本合同签订之时提交以下相关资料：
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;。
(4)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等，以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、除甲方项目经理甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
十、补充条款。
2、根据招标文件精神，乙方收到中标后，向甲方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金必须以汇票或支票的方式在甲方与乙方签订。
买卖合同。
前递交。履约保证金待工程施工结束并经有关部门验收合格后无息退还乙方。退货。
十一、争议的解决。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向合同履约地人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及其他。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
防火涂料施工简单合同
双方本着自愿友好诚实信用的原则，达成以下协议：
1、质量要求：乙方必须按图施工，按规范操作，工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
2、工期：根据钢结构进度，乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。
3、施工要求
（1）钢梁、檩条机器附件涂刷为超薄型钢结构防火涂料
（2）钢柱涂刷薄型防火涂料
（3）工程施工费用为45000元（肆万伍仟圆整），一次包死
注：涂料涂刷均为2遍
4、乙方负责人xxxx必须用此款的5%为其施工人员办理人身意外伤害保险
5、付款方式：工程款除质保金外，每月按进度支付工程款的70%，验收合格后付至95%。
6、质保期：质保期为贰年，在质保期内如出现质量问题乙方应在24小时内赶到现场处理问题，在甲方通知乙方24小时后，乙方未到现场,甲方有权将质保金扣除作为其它单位的修理费用。如无质量问题，质保期满后甲方将质保金退还给乙方。
7、甲方负责材料的采购工作，乙方负责材料的保管工作，乙方需配合甲方做好施工管理、协调、技术、资料的相关工作。
8、乙方应在保证工程质量的前提下节约材料，避免不必要的浪费，如发现乙方人员有浪费、变卖材料等行为，一律按材料费的双倍进行处罚。
9、乙方施工人员必须服从甲方负责施工人员的管理，积极配合管理工作，乙方所有施工人员在施工中必须注意安全。
10、此协议一式两份，甲乙双方各一份，双方自觉履行本协议列入的各项条款，此协议签字之日起生效，未尽事项另行商议。
甲方代表签字：_______乙方代表签字：_______
采购合同
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互惠、长期合作的原则，经双方友好协商签订协议。就苗木采购事宜达成以下协议，以资共同遵照执行：
甲方向乙方采购苗木，具体的苗木品种为刺槐，规格为厘米，数量为株，树龄为年。
乙方在签订本合同后应当按照本合同内容组织苗木，不得无故拖延。乙方向甲方保证所提供苗木全部是绿枝接，纯度95%以上，长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。乙方向甲方无偿提供技术，保证品种，保成活，人为造成树苗死亡，乙方不负责。如果有死苗，乙方将无偿为甲方提供相应数量的苗木，保证甲方所栽植的苗木成活率达到95%以上。
本合同所采购的苗木应当在年月日之前由乙方运送到，运费由方负责。
在乙方将苗木运送到约定地点后，经甲方依照本合同约定要求验收合格，视为乙方履行了交付义务。
苗木的检查、验收方式、方法及质量要求具体为：苗木在规定时间内运到甲方指定地点后，必须由甲方指定的验收人员及乙方指定交货人员填写苗木验收单，以验收合格量作为与乙方结算依据。
付款方式为：
甲方在签订合同之日向乙方交付苗木订购款元，苗木运到甲方指定地点并且栽植完成后，甲方付给乙方元，剩余等到树苗成活率达到95%以上再付给乙方。
如果乙方超过本合同的约定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的10%。
因乙方迟延交付或者交付的数量与本合同不符，致使甲方不得不另行购买苗木，因此增加的费用由乙方承担。因乙方供应不及时或供应苗木不合要求，甲方有权通知乙方终止合同。
本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更，必须经甲乙双方协商达成合意后才能变更。
乙方在交货时必须提供：及相关部门出具的检验、检疫证明等相关证明文件。如果乙方不能提供，则甲方收取8、85%检疫费，可在苗木费中扣除。
乙方应当按照本合同对相关苗木的树形、土坨等的要求进行保护，如果与本合同约定不一致，甲方有权拒收。由此产生的相关费用由乙方自行承担。而且，乙方还应当向甲方承担违约责任，违约金为本合同总价款的10%，造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
甲方应当按照本合同的约定支付款项，甲方不承担苗木到达指定地点前的任何风险。如果甲方违约，甲方应当承担违约责任。.
若一方终止合同，应向另一方赔偿经济损失。
本协议生效后甲乙双方应当严格按照协议履行，如在履行中发生争议，双方应当协商解决，协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议一式两份，由双方当事人分别持有具有同等效力。
甲方（公章）：__________乙方（公章）：__________。
签订日期：______年____月____日_______年____月____日
防火涂料买卖合同书
经甲、乙双方共同协商，达成协议如下：
二、买方：______________地址：______________。
三、机器交货地点、交货方式：______________。
四、甲方承诺：依本协议提供给乙方的机器来源合法，无偷盗、无借贷、无产权纠纷，免受第三方追索。如有任何与本协议约定的机器相关的纠纷，由甲方负法律责任，与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。
五、本协议提供的机器由于是二手设备，具有一定的特殊性，甲方不提供任何售后服务。
六、运输方式：乙方自行运输，在运输途中出现的任何意外与甲方无关。如在运输过程中出现任何意外，由乙方和运输方自行协商相关事宜。
七、交接货物时，乙方应和甲方共同检查机器的状态，因属于二手设备，以现场双方认可为准，签字生效。
八、乙方向甲方支付人民币______________圆定金后本协议开始生效，乙方需在内联系运输工具到交货地点提货。付完______________圆余款后，乙方才能取得该机器的所有权。
九、本协议一式两份，双方各执一份，双方代表签字、按手印后生效。
十、双方对本协议所产生的纠纷可自行协商解决，如协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方代表：______________乙方代表：______________。
身份证号：______________身份证号：______________。
电话号码：______________电话号码：______________。
签定日期：______________签订日期：______________
防火涂料施工承包合同
甲方（发包单位）：
乙方（承包单位）：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1.工程名称：住宅小区一期工程（1#~7#楼）。
2.工程地点：安徽宿州市红十字会医院南边。
3.工程结构：框剪结构。
4.承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装。
二、承包形式：
大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求：
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求：
钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式：
按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
六、结算方式：
1、950元/m2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式:工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的。
50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。
七、工程期限：
1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：
（1）施工现场未能达到开工条件；
（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的.因素而延误工期。
八、质量标准符合以下有关钢结构规范：
（1）甲方提供的工程施工图纸；
采购合同采购合同
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条：商品名称、数量、型号、价格
注：如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
第二条产品包装规格：按原厂质量标准包装
第三条验收方法：货到验收
第四条货款费用等付款及结算方式：预付定金20%，余款结算后提货
第五条交货规定
1、交货方式：自取
2、交货地点：汽车南站货运部。
3、交货日期：自合同生效期内45日
4、运输费：由需方自负
第六条违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值5%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值5%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第七条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第八条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
开户银行：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
帐号：_________________
签订地点：_________________
签订时间：_________________
采购合同采购合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。
第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细：
特别约定：
1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。
2、需方按供方所供商品的品种统一验收。
3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。
4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。
第二条 商品价格
1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。
2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。
第三条 付款 1、 2、 3、付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。
第四条 退换货
1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。
第五条 商品验收
1、供方应保证树码的完好性及100%存活。
2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。
3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。
第六条 违约责任及产品质量责任
1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。
2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000―3000元的罚款。
第七条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：
第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效
甲方(需方)： 乙方(供方)：
公司盖章： 公司盖章：
总经理： 总经理：
电话： 电话： 签定日期： 签定日期：