在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
最新购买房合同 购买合同优秀篇一
供方(以下简称乙方):
为保障甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,就甲方向乙方购买电器产品事宜,甲乙双方经认真友好协商,签订本合同,以兹共同遵守执行。
第一条、合同总金额共计人民币(大写):(小写)::元
第二条、购买产品详见如下明细清单。
注:以上报价含税、含运费,含卸货搬运费及安装费。
第三条、交货日期:
第四条、结算方式:
第五条、交货地点:
第六条、品质保证:
1、甲方对订货产品必须运输、安装就位。所提供的产品必须是原厂原包装产品。
第七条运输及安装
1、包装必须适应运输、装卸要求,需防震、防雨;
2、包装物的供应与回收由乙方负责,且乙方应当承担因其包装或任何防护不当而引起的货物的锈蚀、损坏产生的费用或责任。
3、货物在交付甲方并验收前,一切风险及责任均由乙方承担。
4、乙方为甲方安装调试电器。
第八条、违约责任:
1、甲方不能按期交货时,应向乙方偿付违约金。违约金为每延期交付一天应向乙方支付合同总价款的0。5%违约金,但不能超过合同金额的30%。
2、乙方无故中途退货,应向甲方偿付退货部分货款30%的违约金,同时乙方要承担退货货物产生的全部费用,包括运杂费、装卸费、安装、税费等所有费用,不论是否列在合同文本中。
3、合同生效后,甲方单方面终止合同应向乙方支付合同价款30%的违约金,并退还乙方已支付的货款。
第九条、本合同解除的条件:
1、在甲、乙双方一致同意的前提下,双方可签订书面协议解除本合同;
2、合同解除后双方的权利和义务,应在合同解除协议中界定清楚。
第十条、合同争议的解决方式:
1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章后起生效
第十一条、其它约定事项:
1、按合同规定应偿付的违约金和各种经济赔偿,应当在明确责任后10天内结清。
2、合同实施过程中如遇乙方更改部分货物数量,乙方应书面通知甲方,甲方配合乙方制作。
3、合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方签署的会议纪要等文件均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新购买房合同 购买合同优秀篇二
受托方(乙方):
根据《放射性同位素与射线装置放射防护条例》及相关法律法规对经营放射性同位素做出的专门规定,鉴于乙方完全具备法律法规要求的进口放射性同位素的资质条件,且该方承诺依法办理相应的进口业务。双方基于上述共识,甲方委托乙方为其提供kr-85放射源(以下简称“源”)的进口业务,用于相关设备。
第一条 源的规格与价格的确定
具体见附件a:产品订单
第二条 交易方式和流程
1 甲方应于本合同成立后5个工作日内先向乙方付清购买源的所有款项。
2 乙方收到货款后,乙方应按照本合同第一条规定的规格和价格于指定时间内向生产厂家购买源。
3 乙方负责安排发货:
3.1乙方应在合同成立之后30个工作日之内安排发货事宜,甲方协助乙方完成准购、办 理进口许可证,报关、卫检、提货及发货。合同成立之日特指完成准购和办理进口许可证之日。
a如果甲方有两个或者两个以上源的货款未按合同规定到帐,则乙方发货到甲方的时间不受合同约定的限制。
b 乙方向位于西藏、青海等边远地区、交通不便地区交货时间不受上述30个工作日限制。
3.3乙方应协助甲方办理向环保局申办准购批件事宜,甲方负责收到源后向当地环保机关 申报备案。备案手续可向乙方和当地环保机构咨询。
3.4 乙方发货方式的选择:
3.4.1 乙方主要采用铁路和空运两种运输方式;
3.4.2 对于客户要求送货上门服务的,需要先经乙方确认,方可采用汽车运输方式 (汽车运输是指由乙方派公安局认可的车辆将源送货上门)。
3.4.3 乙方不提供未经乙方许诺核实的任何地点的送货上门服务,西藏地区、青海、新疆 等边区地区如需送货则需特别申请,时间和运输价格均需根据情况变化双方协商后确定。
4 甲方应在接到乙方已经发货的通知后及时做好相应的验收准备。
4.1 如果收货情况有所改变,甲方应于乙方发货前48小时内通知乙方。
4.2 如果甲方未履行上述“4.1”条所规定的通知义务,乙方的发货视为正常发货,由此造 成的相应损失由甲方承担。
5 甲方应在收到货物后及时通知乙方。
第三条 双方权利义务
1甲方权利义务
1.1甲方有权要求乙方在约定时间内及时交付货物。
1.2甲方有按规定验收货物的权利。
1.2.1 如因源泄露、源的活度小于应有活度的15%或其他原因导致货物到达甲方后验收不合格,鉴于源本身有半衰期,应由乙方负责办理更换事宜,代理费用由双方另立合同。
1.2.2 乙方备货时间以甲方otr书面发出的备货通知为准。
1.3甲方有配合乙方办理相关手续的义务。
1.4甲方有及时验收货物的义务。乙方在发货后15天内,如甲方未对货物质量、数量提出异议,则视甲方已经收到货物且货物经甲方验收合格。
1.5 根据相关法规要求,在达到使用期限或其他原因不再使用后,iv、v类放射源应由甲方至所在地环保部门进行回收处理。
2 乙方权利义务
2.1合同成立后,乙方有权要求甲方首先向乙方交付货款。
2.2付款方式:甲方应将付款(电汇)到乙方如下帐户:
第四条 合同有效期限
本协议自甲方和乙方签字、盖章之日起生效,有效期至乙方完成准购和办理进口许可证之日后六个月。
第五条 合同的变更、解除、终止
1 经双方协商一致,另行签订书面协议,可以变更合同中约定的事项。
2 经双方协商一致,可以解除合同;此前已履行的合同不受影响。
3 合同有效期届满或双方约定的合同内容已完成的,合同终止。
第六条 争议解决
(一) 种方式解决双方争议:
(一)双方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁;
(二)双方可以向法院提起诉讼。
第七条 附则
1 本协议经双方签字、盖章后生效;一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
2 本协议未尽事宜,双方可通过补充协议加以确定,补充协议与本协议具有同等效力。
最新购买房合同 购买合同优秀篇三
电话:
需方(乙方):
电话:
1、内容: 详见材料单。
2、材料变更
材料内容如需变更,甲、乙双方必须协调一致,相关费用的调整须双方同意。
3、材料结算
3.2付款方式:合同签定后乙方一次性付清合同全款。
4、违约责任
4.1凡因合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家有关法规或给对方造成损失的,由责任方承担责任并赔偿对方损失。
4.2因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通告另一方,办理合同终止手续。
说明:
(2)本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
(4)本合同价格不含税费及发票。
最新购买房合同 购买合同优秀篇四
城镇化建设的加快促进了城乡间人口的流动。富裕起来的农民选择到城镇购买房屋,不少城镇届民希望到农村购买房屋定居,农村房屋买卖日渐活跃。对于购买房屋协议合同你还了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的购买房屋协议合同范文,感谢您的欣赏。
甲方:_________
法定代表人:_____________
乙方姓名:_______________
住址:___________________
身份证号码:_____________
甲乙双方经过协商,就乙方向甲方购买房屋的有关事宜,达成如下协议:
4.房屋的销售价格为:___________________
支付办法为:________________________
7.本协议书经双方签章后生效,协议书一式贰份,每方各执一份。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
甲方:
乙方:
一、乙方购买甲方房屋地点、面积、价格
二、交款方式:
三、乙方逾期付款的违约责任:
乙方如未按合约定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息,自本协议规定的应付款限期之指第二日起至实际付款之日止,月利息按_______计算。逾期超过十日后,即视为乙方不履行本合约,甲方有权终止协议,乙方并应按合约总额的25%向甲方支付违约金。甲方还有权将该房另行销售处理,并将乙方已交的购房款全部归甲方作赔偿经济损失处理。
四、 交付房屋期限:
预计房屋交付日期 年 月 日,如遇不可抗拒的灾害及各种客观原因,则视实际情况延长交付使用期限。
五 、乙方购置之房屋,待竣工后,由甲方处理交付使用通知书和房屋交权登记申请表,乙方可向开平市房地产产权登记机关申请办理权属登记手续,甲方给乙方的协助办理契证的一切费用均由乙方负责支付。(甲方提供给乙方的资料每份收取乙方的资料费壹佰元)
六、该房屋移交给乙方使用后,乙方应自学遵守开平市有关房屋管理规定,不得任意拆改、加建, 违者一切后果由乙方负责。
七、本协议房屋总价款按套为单位计算购房款出售给乙方;房产证面积以房产证为准。
八、装修标准:外墙贴瓷质砖仔,内墙及天花荡过灰油,地面不过水泥砂不设炉灶,水电接至入户。
本合同一式二份,甲方执一份乙方执一份。
甲方(盖章):负责人:经办人:售房电话:年 月
乙方(盖章):负责人: 委托办理人:联系电话: 年 月 日 日
甲方:
乙方:
一、房屋范围:座落于xx镇民生路第一街二幢三楼,东为自有墙;南为自有墙;西为自有墙;北为自有墙。另包括门窗厨具、水、电、气设施与电器等和装修设施全部在内。
二、房屋价款:以售价每平米按2160元,房款共271080元,由乙方在20xx年5月30日前将全部付清甲方房款,并由甲方向乙方出具收款收据。
三、产权证照:房屋产权证和土地使用证由甲方协助乙方办理,并于20xx年12月30日前办理完毕,税费由乙方承担,否则,视为违约。
四、房屋交付:甲方于20xx年5月30日将其房屋及其所有设施设备交付乙方所有。
五、变更解除:本协议如需变更解除,需甲、乙双方协商一致方可变更解除。如对本协议发生争议,首先应协商解决,也可申请调解和起诉,不能用非法手段解决争议。
六、违约责任:违约金定为10万元,任何一方擅自违约承担违约金外,并赔偿对方的直接和间接经济损失。
七、生效方式:本协议一式两份,签字生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。一致共识,立此协议。
甲方: 乙方:
年月日:
最新购买房合同 购买合同优秀篇五
乙方: 证件号码:
鉴于:
2、乙方拟购买住房一套,同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购买该房屋。
一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元,户型未定)的购房权转让给乙方,购房资格转让价格为四万元(大写:--万元),甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日,由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元,甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格,甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时,应当通知乙方签订合同;乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款,甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下,必须协助乙方签订正式合同,并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定,学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有,但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利,就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消,乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时,甲方应退还乙方四万元“房号转让费”,并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵,或以自己名义取得该团购房所有权的,以及违反本协议约定,擅自将团购房资格转让给第三人的,造成乙方无法取得本协议约定的房屋的,乙方有权解除本协议,甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格,并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定,未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的,甲方有权解除本协议;乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款,造成乙方无法取得团购房的,甲方不承担任何责任,乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
七、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的,甲方不承担违约责任,但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
八、在办理完该套住房房产证过户手续后,乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
九、双方均为自愿达成此转让协议,双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,并具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
中间人(签字)
日期: 年 月 日
最新购买房合同 购买合同优秀篇六
法定代表人:_____________
乙方姓名:_______________
住址:___________________
身份证号码:_____________
1.乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是:
4.房屋的销售价格为:___________________
支付办法为:________________________
7.本协议书经双方签章后生效,协议书一式贰份,每方各执一份。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
最新购买房合同 购买合同优秀篇七
供方: (以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)
供需双方本着互惠互利,友好合作的原则,达成如下协议,以资共同遵守:
一、产品名称、规格、数量、单价、金额
二、质量要求:甲方必须保证所提供材料质量必须符合国家标准。
三、交货地点及交货时间:交货地点为 内,交货时间根据乙方要求。
四、运输方式和费用负担:由甲方负责送货到乙方指定位置,费用由甲方负责。
五、验收标准、方法及提出异议期限:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则甲方为乙方提供的材料视为完全合格。经双方确认材料质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的材料运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其它责任,同时甲方在 7 日内换送合格材料。
六、结算方式及期限:合同签订后七天内乙方预付甲方货款肆拾万元整,每批货按实际送货量付款给甲方,直到供货完毕。
七、解决合同纠纷的方式:双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提放所在地人民法院裁决。
八、本合同双方签字盖章后生效。本合同一式二份。甲乙双方合执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________