随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
水电材料合同标准版汇总篇一
甲:xxxx有限公司 (以下简称甲)
乙:xxxx有限公司 (以下简称乙)
依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
材料(产品或设备)名称: 详见材料清单
规格型号: 详见材料清单
质量标准(或技术指标) 符合国家相应产品质量标准
所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。
. 可就所购材料、设备的`安装及其使用功能和方法向乙咨询。
. 可派技术人员到场指导甲施工。
. 乙负责安装到位,并指导甲或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
. 乙负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲与业主所签承包合同的相关规定)
5. 其它 :
包装标准: 一般
包装费用: 由乙承担
包装物的处理方法:选择以下第 1和3 种处理方法。
1. 甲负责自行回收
2. 包装物随产品归乙所有
采购数量: 详见材料清单
计量单位: 详见材料清单
合同数量确认方法: 以甲材料入库耗用单所确认数量为准
交货单位: xxxx有限公司
收货单位: xxxx有限公司
收货地点: xxxx
收货方法: 以甲相关人员确认为准
运输方式: 汽运
运输费用的承担: 由乙承担
收货时间: 以甲通知为准确性
本合同起止时间: 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止 .期间具体节点,见甲提供的相关文件。
若属乙原因而使合同逾期,则每逾期一天按乙材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。
如遇下列情况乙用书面形式通知甲,经甲认可后,材料供应可作相应顺延。
按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工。
甲提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加。
施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)
乙在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲提交书面报告,需甲签证认可,逾期不予确认。
乙若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定,甲有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。
本合同总价款为 xxxxx 元(大写 xxxx 元整)作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。
以上合同价款中含 税 .
本合同价款为 固定价格合同 .材料采购总价包干,如因甲要求更改造成材料采购的增减,则纳入最终结算,其它原因甲一律不予增减采购量及价格。
材料预付款:按合同的 ?% 支付,发货前 清。
材料采购进度款:按每月甲公司审核完毕后的乙当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 ?% .留 ?% 作为材料质保金,一年后无息返还。
乙施工和生活用水、电及机械台班、测量,由双方按定额规定或按实结算。
乙在单位工程竣工验收后一个月内,将工程竣工结算书送交甲,若因乙自身原因使结算拖延,责任由乙自行承担。
乙的预决算人员应有该单位的授权委托书,明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的,不得与甲办理预决算。
工程完工验收后,乙报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的依据,甲收到乙预算书一个月内审核完毕。
结算书必须由双方负责人签字(乙签字人员应有法人授权书)并盖单位公章。
工程结算书不得涂改,如有涂改必须有双方负责人签字,并盖双方修正章,否则为无效结算。
付款依据:
合同、普通发票。
材料入库耗用单、材料耗用汇总表、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全)
支付方式:转帐支票,不支付现金,乙支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。
本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定,由乙确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。
保证金。
乙应认真按照标准、规范和设计要求以及甲代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲代表的检查检验,并按甲代表要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,同时向甲提供工程事故报告。因甲代表不正确纠正或其他非乙原因引起的经济支出,由甲承担。
隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙自检合格后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲代表检查验收。乙方可进行下一道工序施工。
工程竣工验收,应以设计施工图、修改图、变更通知、施工说明、施工验收规范为依据。
工程竣工验收必须具备下列条件:
达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。
提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。
已签署工程保修证书。
工程保修期限为壹年。
乙应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定,并制定相应的管理制度,采取严格的安全防护设施,承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
乙施工区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关部门评为不合格工地,乙应在两天内按要求整改完毕,并承担经济处罚。
乙应建立完善的安全管理制度,乙现场负责人应是安全负责人。乙施工区域内发生的安全事故,应由乙按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲。
乙的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲划定的区域内,并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙负责。
甲、乙双方签定的安全、保卫、治安协议是本合同的附件,具有同等效力。
甲将按废弃物清理出场,所发生的清理费用由乙承担。
发生争议后,除甲、乙双方协商一致同意停止施工外,乙都应保护施工进度,保护好已完工程。
凡乙出现或发生下列情况,甲有权决定终止协议的履行。
工程发生重大事故,或在质量检查中被质监部门评为不合格。
工期达不到已确定的节点考核要求。
发生重大安全事故,且现场管理混乱。
甲依据上述情况的发生终止协议后,乙有义务保护好已完工程移交甲,并在三天内将人员、机具,周转材料撤除现场,逾期则按条处理。
甲不能履行义务,应承担违约责任,相应顺延工期。
因乙不能履行义务,应承担违约责任。
双方因合同发行发生争议,应协商解决。协商不成,双方同意向xx区法院提请诉讼。
本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。
合同文件范围:
工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)
中标书、投标文件、招标文件
关于工程协商、变更等
甲代表的书面指令
施工图纸及说明书
国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。
本合同经双方代表签字后生效,至合同工程竣工验收,结清工程尾款,保修期满后自动失效。
本合同正本二份,双方各执一份;副本四份,甲执二份,乙执二份。
甲 方(签章) 乙 方(签章)
法 定 代 表 人: 法 定 代 表 人:
(或委托代理人) (或委托代理人)
经 办 人: 经 办 人:
签订日期: 年 月 日 签约地点:
水电材料合同标准版汇总篇二
乙方:维修队
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:xx年xx月至xx月xx日。
二、维修承包费用
全年为x元。
三、双方约定事项
1、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。
2、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
3、工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。
4、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。
5、施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。
四、付款方式
每半年付款x元,年底付完。
五、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
x年xx月xx日
水电材料合同标准版汇总篇三
甲方(发包方) (以下简称甲方)
乙方(承包方) (以下简称乙方)
一、工程项目
1、工程名称:龙岩坑口火电厂
2、工程地点:福建省龙岩市新罗区雁石镇
3、工程内容:龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水 电工程
4、开工日期:20xx年10月5日,并以此作为本合同项下工程计算
二、合同价格
1、综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米,消防中心壹仟叁佰捌拾
2、甲方以包工方式包给乙方,每平方米人民币拾贰元整。
3、工程款总计:人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。
三、付款方式
1、工程封顶,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
2、管、线接完,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
3、工程峻工后,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十,剩百分之十经验收后,应一次付清给乙方。
本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同 年 月 日起经甲乙双方协议签字生效,本合同未尽事宜,双方可以协商另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
水电材料合同标准版汇总篇四
甲方:x有限公司(以下简称甲方)
乙方:x有限公司(以下简称乙方)
依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
第1条材料名称
1。1材料(产品或设备)名称:详见材料清单
1。2规格型号:详见材料清单
1。3质量标准(或技术指标):符合国家相应产品质量标准
1。4所购材料附送服务项目还包括第3和4项。
1。4。1。可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。
1。4。2。可派技术人员到场指导甲方施工。
1。4。3。乙方负责安装到位,并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
1。4。4。乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定)
5。其它:
第2条材料包装
2。1包装标准:一般
2。2包装费用:由乙方承担
2。3包装物的处理方法:选择以下第1和3种处理方法。
1。甲方负责自行回收
2。包装物随产品归乙方所有
第3条材料数量
3。1采购数量:详见材料清单
3。2计量单位:详见材料清单
3。3合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准
第4条收货规定
4。1交货单位:x有限公司
4。2收货单位:x有限公司
4。3收货地点:
4。4收货方法:以甲方相关人员确认为准
4。5运输方式:汽运
4。6运输费用的承担:由乙方承担
4。7收货时间:以甲方通知为准确性
第5条收货时间
5。1本合同起止时间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。期间具体节点,见甲方提供的相关文件。
5。2若属乙方原因而使合同逾期,则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购算时扣除。
5。3如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,材料供应可作相应顺延。
5。3。1按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工。
5。3。2甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加。
5。3。3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。
5。3。4乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲方提交书面报告,需甲方签证认可,逾期不予确认。
5。4乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定,甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。
第6条合同价款
6。1本合同总价款为x元(大写x元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。
6。2以上合同价款中含税。
本工程竣工前,乙方收取的预付款和进度款总额,达已完成工程量的80%。
6。3本合同价款为固定价格合同。材料采购总价包干,如因甲方要求更改造成材料采购的增减,则纳入最终算,其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。
第7条货款支付
7。1材料预付款:按合同的?%支付,发货前清。
7。2材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终算价的?%。留?%作为材料质保金,一年后无息返还。7。3乙方施工和生活用水、电及机械台班、测量,由双方按定额规定或按实算。
7。4乙方在单位工程竣工验收后一个月内,将工程竣工算书送交甲方,若因乙方自身原因使算拖延,责任由乙方自行承担。
7。5乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书,明确授权算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的,不得与甲方办理预决算。
7。6工程完工验收后,乙方报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的依据,甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。
7。7算书必须由双方负责人签字(乙方签字人员应有法人授权书)并盖单位公章。
7。8工程算书不得涂改,如有涂改必须有双方负责人签字,并盖双方修正章,否则为无效算。
7。9付款依据:
7。9。1合同、普通发票。
7。9。2材料入库耗用单、材料耗用汇总表、资金分配单单(各种单证要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全)。
7。9。3甲方收到业主当月进度款后,甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。不得高于总价款的80%。
7。10支付方式:转帐支票,不支付现金,乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。
第8条工程质量与竣工验收
8。1本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定,由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。
保证金。
8。3乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查检验,并按甲方代表要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
8。4隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。
8。5工程竣工验收,应以设计施工图、修改图、变更通知、施工说明、施工验收规范为依据。
8。6工程竣工验收必须具备下列条件:
8。6。1达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。
8。6。2提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。
8。6。3已签署工程保修证书。
8。7工程保修期限为壹年。
第9条文明施工与安全保卫
9。1乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定,并制定相应的管理制度,采取严格的安全防护设施,承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
9。2乙方施工区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关部门评为不合格工地,乙方应在两天内按要求整改完毕,并承担经济处罚。
9。3乙方应建立完善的安全管理制度,乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故,应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。
9。4乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内,并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙方负责。
甲方将按废弃物清理出场,所发生的清理费用由乙方承担。
第10条争议、违约
10。1发生争议后,除甲、乙双方协商一致同意停止施工外,乙方都应保护施工进度,保护好已完工程。
10。2凡乙方出现或发生下列情况,甲方有权决定终止协议的履行。
10。2。1工程发生重大事故,或在质量检查中被质监部门评为不合格。
10。2。2工期达不到已确定的节点考核要求。
10。2。3发生重大安全事故,且现场管理混乱。
10。2。4甲方依据上述情况的发生终止协议后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具,周转材料撤除现场,逾期则按9。6条处理。
10。3甲方不能履行义务,应承担违约责任,相应顺延工期。
10。4因乙方不能履行义务,应承担违约责任。
10。5双方因合同发行发生争议,应协商解决。协商不成,双方同意向xx区法院提请诉讼。
第11条其他
11。1本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。
11。2合同文件范围:
11。2。1工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。
11。2。2中标书、投标文件、招标文件
11。2。3关于工程协商、变更等
11。2。4甲方代表的书面指令
11。2。5施工图纸及说明书
11。2。6国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。
11。3本合同经双方代表签字后生效,至合同工程竣工验收,清工程尾款,保修期满后自动失效。
11。4本合同正本二份,双方各执一份;副本四份,甲执二份,乙执二份。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
(或委托代理人):(或委托代理人):
经办人:经办人:
签订日期:年月日签约地点:
水电材料合同标准版汇总篇五
发包人全称: (以下简称:甲方)
承包人全称: (以下简称:乙方)
依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、xxx与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议,工地水电安装合同范本。
一、 工程概况:
工程名称: (以下简称:本工程);
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
水电材料合同标准版汇总篇六
乙方:____________
威海市房地产开发有限公司开发的威海北海福地项目安装工程经甲方评审,现指定乙方为该项目的水电安装内部承包人,甲方为该工程的总包实施单位。根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本总包方公司实际情况,同意将总包方公司承包的威海北海福地项目a区安装工程工程交予乙方进行承包经营,同意乙方以甲方的名义对本项目进行施工,包括自主采购,在甲方的管理下组织施工,与建设方办理工程签证和竣工结算。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经甲乙双方协商同意签订本协议书。
第一条工程项目概况
2、工程地点:山东省威海市初村镇
3、项目来源:见甲方与建设方签订的《施工承包合同》,为附件。
4、乙方承包范围和内容:
甲方与建设方签订的《施工承包合同》承包范围内的所有安装工程。建设方专业分包除外。
免费义务完成现场总承包生活区的临时设施水电工作(包工)。
免费义务完成建设单位现场生活区的临时办公区用房水电工作(清包工)。 免费义务完成施工现场的的临时水电安装工作(清包工)。
甲方承诺不将工程承包范围内的任何安装内容另行分包给第三方。
5、工程造价:按照施工总承包合同,交甲方管理费85%。
第二条双方义务
一、甲方工作:
1、组建于工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量、安全向建设方负责。
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、隐蔽、检测等进行控制、监督和验收。
3、按与建设方签订的《施工承包合同》约定,同期向乙方支付工程价款。
4、甲方提供乙方完整的施工图3套。
5、甲方向乙方免费提供生产、办公、生活临时设施。
6、甲方应督促协调土建、装修专业跟安装工作密切合作,确保安装工程顺利进行。土建配合内容包括:提供垂直运输等机械,现有脚手架配合等。
7、乙方享有甲方在总承包合同中相应的权利,需要以甲方的名义开展工作时,甲方应提供足够的证明文件和相应的配合。
8、甲方提供给乙方的所有与建设方的相关合同文件均作为本合同的附件,经双方签章并附加在本合同后。甲方保证提供给乙方的合同资料为完整和相互关联的,即:除此之外,针对该项目甲方和建设方没有其他任何形式的协议、洽商和往来文件。乙方据此进行决策、经营。如因甲方提供的资料不完整,造成乙方误解合同并对乙方造成经济损失的,应由甲方负责赔偿。本协议签订后,甲方与建设方发生有关本安装工的所有洽商、变更、协议必须经过乙方同意。合同所有条款按照1——10号楼的总承包合同条款标准执行(除合同金额及付款)。
9、甲方的现场工作部门应及时履行合同职责,工作地点为施工现场办公室,甲方向乙方发出的工作联系内容应以书面文件为准。对于甲方的口头指令,当乙方要求书面文件时,甲方应提供书面文件。
10、甲方向乙方发出的所有通知、工作联系函乙方书面签收后,方可视为送达。甲方单方面发出任何指令文件,如果没有得到乙方的确认,对乙方不发生效力。
二、乙方工作:
1、自行安排施工人员、材料和施工机械的进场;
2、编制施工方案。根据土建施工进度计划编制相应的安装施工进度计划,编制材料采购计划等。
3、乙方服从甲方的现场管理和协调。
4、乙方承担甲方在总承包合同中相应的义务。
5、严格履行本合同约定的各项责任和义务,必须配备合格的项目管理班子,服从甲方对工程进度、质量、安全等具体事项的管理。由于自身造成的安全质量事故全部由乙方承担。
6、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合工作。
7、按甲方统一规划和标准堆放材料、机具。
8、做好施工场地内建筑物、构筑物、地下管线和已完工部分的成品保护工作。因他方引起的损坏或偷盗由甲方处理,责任方承担受损方由此产生的一切经济损失和违约处罚。
9、乙方服从建设方及监理工程师的指令。
10、乙方人员遵守甲方单位的各项规章制度和项目部现场施工管理条例,严禁发生违纪行为,乙方在本工程中承诺不使用童工。
11、乙方在施工过程中应做到工完场清。
13、在甲方的授权下乙方代表可直接与建设方有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及建设方、甲方的有关规章制度和项目部现场施工管理条例。
14、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
15、乙方确保有足够的施工人员,以满足本工程总进度及分部分项工程进度要求。
第二条工期约定
合同工期:执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》。
1、乙方紧密配合土建的施工进度,合理安排施工,如因建设方或其他分包方原因引起工程缓建、暂停等,造成乙方窝工损失的甲乙双方应协商解决,并共同与责任方交涉。
2、甲方未按合同约定支付工程进度款而影响施工的.由甲方负责,乙方不承担责任。
第三条工程质量
1、工程质量等级:合格。
2、质量要求:按照执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》要求执行。
3、乙方按照质量验收标准,规范和设计图纸要求以及建设方、监理方依据合同发出的指令施工,随时接受建设方、监理方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
4、隐蔽工程或中间验收部位,乙方应以书面的形式进行自检,包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点,自检合格后报建设方、监理三方验收签字后,可进行隐蔽和继续施工。
5、工程竣工后,乙方对承包范围内的工程实行保修,保修条款按总承包工合同规定。
第四条材料、设备供应
所有设备、材料均由乙方根据建设方的指令和施工要求,进行采购。乙方需要以甲方名义对外联系时,甲方应进行签字盖章。
第五条;工程价款的支付与结算
一、工程价款结算:
1、工程价款结算由乙方严格执行甲方与建设方《施工承包合同》中各项有关条款。乙方需以甲方名义方可办理各项工作,甲方须予以配合。
2、根据甲方与建设方的合同约定,乙方向建设方提供安装工程的进度报量并配合建设方的审核。
二、工程款支付
1、甲方根据总承包合同约定向乙方支付工程进度款(在每栋楼的正式施工图纸发出后,按照甲方与建设方的合同确定每栋楼的合同价调整后七日内,甲乙双方签订补充协议,约定付款时间节点及具体金额)。
2、乙方根据总承包合同的约定,向甲方提供进度款申请资料,并配合建设方的审核。甲方收到进度款,在三日内全部支付给乙方。
3、甲方拖欠乙方工程进度款,影响施工进度的乙方不承担责任。
4、本安装工程的竣工结算经建设方确认后,甲方应在七个工作日内与乙方办理结算手续。建设方根据合同约定付款后,甲方应在三个工作日内将扣除综合管理费和税金后的结算款全额支付给乙方。
5、保修期为合同中约定的安装部分的保修期,超过二年的其他保修义务与本合同无关。
6、甲方应将乙方应收的所有款项支付到乙方书面指定的账户。未经乙方书面同意,甲方不应将款项支付到其他账户或收款人,否则视为甲方未支付该款项。
7、由于工程税金由甲方代扣代缴,乙方收取工程款时只提交相应的材料发票与职工工资表给甲方,差额部分不补发票。
8、乙方按照甲方财务制度,农民工工资的发放需签订劳务聘用合同,并按照合同在甲方监督下向农民工发放工资。
第六条;违约责任
乙方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、乙方对自己的经营负责,乙方的债权、债务和法律诉讼与甲方无关。
甲方的责任:
一、未能按照合同的约定履行职责,应赔偿由此给乙方造成的损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成返工的,甲方应采取措施减少各方损失,并共同向建设方交涉。
第八条、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)双方加盖公司印章及签字按印的补充协议;
第九条、职业健康、生产安全、文明施工以及安全保护和检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理条例规定,配合安全、防火等专职人员进行自主管理,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防范措施,并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查。
2、杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故。
3、工伤事故频率为1‰以内,确保重大安全事故为零,重大火灾事故为零、工程项目按达标为100%、危害场所劳动保护用品发放率为90%、达到竣工安全考核为优良等级。
4、由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。
5、乙方必须保证合法用工,不得违反下列规定:
(1)、乙方保证不使用不满16周岁的童工;
(3)、不拖欠民工工资。
6、个人安全防护的一般要求;
(1)、进入施工现场必须带好安全帽,高处作业(2米以上)必须系好安全带,并高挂低用。
(2)、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜等。
(3)、乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品。
7、乙方应采取所有合理的措施保障施工安全,施工过程中如因乙方原因发生的人员伤亡、财产损失由乙方承担完全的责任。若发生重大伤亡事故,乙方应及时通知甲方,同时在第一时间内把伤员送到附近医院抢救。甲方为抢救伤员提供必要条件,发生的费用由乙方承担。
8、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施计划,经甲方认可并把防护措施落实到位后方可施工,其安全防护措施费由甲方承担。
9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
10、乙方必须服从甲方管理,严格执行山东省及威海市施工项目管理的有关施工要求施工。
11、乙方施工人员进入工地必须遵守安全生产的有关规定,佩戴好安全用具,严禁违章作业。
第七条事故处理
1、若发生重大伤亡或其他质量安全事故时,乙方应按有关规定立即报甲方现场代表,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、若乙方人员发生工伤事故由保险公司负责赔偿并承担费用,发生工伤事故具体善后工作有乙方负责处理。但如因病、打架斗殴等非工伤事故发生的费用和善后处理由乙方或责任方承担和解决。
3、乙方在施工期间,应确保无重大安全事故的发生。一旦发生事故,一切费用均由责任方承担,甲、乙双方有责任采取必要的补救措施,防止或减少事故造成的损失。
4、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按上级主管部门相关规定处理。
第八条争议解决办法
三方对本合同如有争议应协商解决。协商不成,任一方可向人民法院起诉。
第九条附则
一、本合同一式六份,双方各持叁份。
二、本合同自甲方加盖公章、乙方代表签字后即生效。项目完工,并结清工程款、保修金后合同终止。
三、本合同签订后,双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
乙方:____________
日期:____________
日期:____________
水电材料合同标准版汇总篇七
甲方(采购方):(以下简称甲方)
乙方(供应方): (以下简称乙方)
甲方由于 工程项目建设的需要,现需从乙方处采购 等材料(或器材)。根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 产品及价款
第二条 供货时间
从 年 月 日起至 本工程竣工完成日 止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,应满足设计图纸要求,并且符合国家现行标准及规范要求。
第四条 运输、交货及收货
1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 承担。
2、交货地点:
3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。
第五条 支付及结算方式
1、现金支付 银行转账
2、结算方式:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 。留 作为材料质保金, 年后无息返还。
第六条 违约责任
(一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量,承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
(二)甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。
2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的三计算付给乙方,作为延期罚金。
第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前天与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条 其他约定事项
第十二条 本合同一式 份,由甲、乙双方各执 份。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
水电材料合同标准版汇总篇八
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
第一条工程概况
1.1工程地点:_____________。
1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):__________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第七条材料的提供
7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内),工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条质量标准:
双方约定本工程施工质量标准:住宅装饰装修工程施工规范gb50327-20__="",施工过程中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
11.1双方约定按以下____方式支付工程款:
(1)合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约。12.5由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条合同争议的解决方式
(一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁________把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式________份,双方各执________份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________