无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
尾菜处理存在的问题篇一
买方有权根据合同要求就不符合合同之处向卖方提出索赔。如果责任应由保险公司或运输部门承担,由卖方负责与保险公司或运输部门交涉。
卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜;
卖方同意退货,并将已付货款全部加息退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
根据货物劣质程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额,经买方和卖方商定降低货物的价格。
用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分,卖方应承担一切费用和风险,并负责买方所发生的一切直接费用。同时,卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。
如果卖方现场施工过程中损毁了买方物品或设施,原则上原价赔偿。但如果判定为故意损毁,则可以加倍赔偿,直至追究其法律责任。
买方负责配置的物品运送至卖方后如发生丢失或损毁,由卖方原价赔偿。由此产生的其他后果亦由卖方负责。
如果在招买方发出索赔通知后30天内,卖方未作答复,则视为已被卖方接受。
尾菜处理存在的问题篇二
设计人:__________设计研究院
发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计,工程地点为__________工业园区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据
发包人给设计人的设计要求;
发包人提交的基础资料;
《城市污水处理工程项目建设标准》;
《_水污染防治法》;
《城镇污水处理污染物排放标准》;
其他现行国家标准或北京市地方标准;
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
合同书
发包人设计要求
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
项目名称:__________工业园区污水处理厂。
项目规模:日处理污水最终规模为10000立方米/天;一次整体设计分三期实施:第一期规模为2500立方米/天;第二期为2500立方米/天;第三期为5000立方米/天。
设计阶段:施工图设计。
设计内容:从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间(已递交)
第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间
1、施工图蓝图一式八份;
2、施工图中采用的设备设计说明书二份(可以是复印件);
3、送审平面图二份;设备明细清单二份;家具明细清单二份;
4、设计概算:一式二份;
5、技术经济分析报告(含详细的运行成本分析报告):一式二份;
6、交付文件时间:本合同第八条;
7、交付地点为甲方筹建办办公室;
8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套;
9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。
第七条费用
双方商定,本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取,暂定元人民币。
上述设计费用为估算设计费用,最终按甲方核定的设计概算值,设计费做相应调整。
第八条支付方式
本合同生效后,发包人即支付设计预付款为设计费总额的%,计元整。
设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计(包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单)后五天内,发包人对平面图予以书面确认,发包人支付设计费总额的20%,计人民币元;设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内,发包人对施工图予以确认,发包人支付设计费总额的30 %,计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内,发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见,确定支付本设计合同的总额,并支付至本设计合同总额的85%,设计人参加验线时,收取本合同设计费的5 %;工程验收合格后,发包人结清设计费,不留尾款。
双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
发包人应按本合同规定支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
设计人责任
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
设计合理使用年限为年。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的50%。
由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每单项每延误一天,减收设计费的百分之五。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
设计人交付设计文件后,按规定参加甲方及有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制(每处理一吨污水的投资)和建成后污水处理运行成本负责(包括电费、人工费、固定资产折旧)。如工程建设项目投产后,达不到设计指标,甲方有权向乙方提出索赔,并由乙方承担相应的责任。
双方文件来往都要办理有关签收手续。
设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
在施工过程中,如因工程建设需要设计师到场解决问题时,发包方提前以书面形式(传真)通知设计方,设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。
本工程项目中,设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源,但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效,一式四份,发包人二份,设计人二份。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
住所:__________工业园区住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
电子邮件:电子邮件:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
尾菜处理存在的问题篇三
需方:________________
四、包装标准:________________________________________________。
五、结算方式:金额________________元以上以次月发票结账,________________元以下货到厂一星期内结账。
六、供方应在交货期内保质保量完成本合同条款。
七、如需方订单太急,供方在预计完成不了的情况下,通知需方。
八、需方未按时付款,而使交货期延迟,责任由需方承担。
尾菜处理存在的问题篇四
委托单位: (以下简称甲方) 承接单位: (以下简称乙方)
依据《^v^合同法》,甲、乙双方就乙方为甲方处理 生活污水达成如下合同条款:
一、甲方委托乙方服务内容
1、废水量:全年平均每天9 吨;
2、废水接入方式,甲方通过管道将废水送至乙方。
二、乙方服务形式
1、按时按量按质接收甲方生活污水;
2、处理受纳的污水,并确保达到国家标准与地方环境保护主管部门的要求;
3、按政府主管部门指定的位置和方式排放处理达标后的废水及安全处置废水处理污泥。
三、双方责任
1、乙方对甲方按时按量按质接纳的污水的环保达标和排放负完全的责任;
2、甲方按本合同及双方达成的其它补充协议按时足额支付给乙方废水处理费用;
四、服务费用
1、甲方按 元/吨水逐月支付废水处理运行费。每月5号前乙方应将废水量及综合服务费总额核算清楚并书面通知甲方,甲方应在10号前将运行费用足额划到乙方帐户。
2、合约期内物价指数有较大变动(如水、电、其它商品等价格上涨),经双方协商后可调整废水处理运行费。
五、本合同未尽事宜,由双方协商另行签订更改或补充合同,解决。
六、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等效力。
七、合同经双方法人签字与盖章后生效。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
年月日 年月日
尾菜处理存在的问题篇五
卖方负责货物基础施工制作。
卖方承担合同货物的现场安装、调试。
安装、调试所需的人员、装备、工具等均由卖方自行准备,卖方可将该费用分项单列,但必须包括在货物总价款中。如果报价中没有单列该项费用,买方即认为免费提供安装调试。
合同生效后5日内,卖方要到安装现场进行勘验。
卖方现场勘验后,向买方书面提交现场安装施工计划。计划内容包括:工作内容、工作进度、每一项工作的具体负责人、货物进场计划。计划时间具体到工作日。买方会同基建及其他施工方对施工计划进行审核,对可能造成施工干涉之处书面向卖方提出。卖方要对买方提出的施工计划变更建议进行响应,并本着互信合作的原则进行调整。
合同生效后10内,卖方安装队伍要进驻工地。如果当时现场不具备安装施工条件,经买方和卖方共同认可后,可以推迟进场。推迟进场时间不计入卖方延期交货时间之内。国家法定假期不计入合同工期。
卖方在施工现场自行保管货物、装备、工具。买方有义务协助管理现场和保证厂区安全。如果发生卖方货物失窃案件,卖方有权向当地公安机关报案,买方有义务协助公安机关工作。所遗失物品由卖方负责补齐。
卖方负责安装现场的管理,物料码放整齐,装备、工具摆放有序,安装人员配戴安全帽。
如果发生交叉施工相互影响的情况,卖方要积极沟通、主动退让、统筹安排。施工方之间沟通协商不成时,由买方负责协调,并决定施工先后顺序。因买方协调推迟的工期,不计入卖方推迟交货的时间内。因买方协调推迟工期累计10日内,卖方不得因此提出补偿要求。
安装、调试、试运行、验收所需水、电由买方免费提供。
买方负责车间电源至空调机组总开关的配电工作,买方负责车间动力柜至空气处理机组、风机盘管、新风换气机、排烟风机的配电工作。
卖方现场施工人员必须服从买方公司管理规定,有义务保护买方、其他施工方物品或设施。买方有权对其严重违反公司管理规定的行为进行处罚,有权对其损毁的物品或设施提出赔偿。
卖方对施工人员人身安全负全部责任,如果出现工伤事故由卖方全部负责。卖方负责施工人员管理,如果出现盗窃买方、其他施工方物品或其他治安、刑事案件,由卖方负责处理,买方有义务配合当地公安机关工作。
中央空调各部件均安装到位,即进入联机试运行阶段。卖方负责组织试运行,并记录相关运行数据.对不能满足合同要求的项目,卖方立即进行整改,直至达到合同要求。卖方应邀请买方参加试运行工作。
尾菜处理存在的问题篇六
按照《^v^合同法》及有关法规规定,经甲乙双方协商一致,就甲方从乙方采购玻璃钢化粪池一事达成如下合同条款,双方共同严格履行。
1、 合同双方
甲方: 签订地点: 乙方: 贵州舟达新型建材有限公司 签订时间: 年 月 日
2、 货物的名称、规格、数量及价格合同总金额:大写 肆万贰仟伍佰元整
3、供货时间、供货地点、供货方式
3、1 供货时间:合同签定合同之日起日内货到工地。
3、2 供货地点:
3、3 供货方式:乙方将本合同所约定的货物运送到甲方指定的供货地点,并负责安排吊车将货物吊装到甲方预备的安装基坑内。
4、 付款方式
5、 货物验收
5. 1 按国家标准和本合同约定设备品牌、数量、规格,货到2个工作日内甲方应指派相关人员组织验收,若有异议立刻通知乙方经办人员,若无异议则当日办理货物验收单(详见附件1)。
6、 责任范围
乙方负责提供本合同内约定货物在本合同约定时间内运输至交货地点。
乙方负责提供设备安装所需的技术安装资料给甲方作为参考安装资料。
乙方负责提供甲方进行设备安装时所需的吊车,并负责吊车费用。
乙方负责甲方进行设备安装时派技术人员到现场进行技术配合。
甲方负责乙方货物送抵交货地点前,准备好设备安装基坑,货车进场道路通常、现场照明以便乙方在货物抵达时直接将货物吊装至指定安装位臵,如由于甲方问题所造成的货物无法进场安装,产生的再次吊装及运费由甲方支付。
甲方安装时须按照玻璃钢化粪池安装基本要点(详见附件2)进行回填等施工,若由于甲方施工不规范,或者超出货物使用范围所造成的产品无法正常使用,产品破损等问题由甲方承担后果。
甲方在乙方货物抵达当日指派相关人员在2个工作日内办理设备验收,支付货款并组织货物安装。甲方若超时不办理货物验收,则自动认定为验收合格。
7、 违约责任
以上合同货款在甲方未结清乙方之前,本合同内的所有货物所有权归乙方所有。
若甲乙双方不能按时付款或交货,则应按违约部分货款每日千分之四向对方支付违约金,违约金不超过合同总额的百分之十。
8、 纠纷的解决
合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同,本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商解决,另行签订补充协议。因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决的,双方约定通过乙方所在地人民法院解决纠纷。本合同自合同双方授权代表签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
尾菜处理存在的问题篇七
磷是生物体内一种bu可少的营养元素。人体内磷大约占体重的1/10,几*参与到所有的生化反应;同时,磷也会通过促进脂肪与脂肪酸分解而调节人体酸碱*衡。
球磷危机的来临。基于可持续发展需要,国际上俞来俞重视对磷资源的保护与回收利用。除农业上尽可能做到磷的闭路循环以及提高磷肥利用率外,从点源入手回收磷则是另一种可持续发展目标,这就使得丛动物粪尿、污水/污泥中回收磷成为研究的热点和应用方向。目前,已有不少国家颁布法律强制要求丛动物粪尿与污水/污泥中回收磷。从quan球磷危机入手,本文对磷回收方法和技术、国外磷回收案例与法规进行了归纳总结,以此来促进我国制定相应的磷回收政策与法律。
除磷树脂介绍
化学沉淀法除磷工艺虽除磷效率相对较高,但消耗化学药剂并产生大量的化学污泥,处理成本相对昂贵;而传统的生物处理工艺操作简单,但磷去除效率较低,难以满足出水要求。
tulsimera-107 是一款专门开发的,基于含有优良物理和化学稳定性的i 型季胺官能基的特级聚苯乙烯丙烯酸强碱性阴离子除磷交换树脂,适用于磷酸盐去除。使用寿命更长,效果更持久稳定,能去除废水中各价态的磷(正磷、次磷等),是一款专用除磷树脂。
二、产品优势
1、 除磷树脂处理精度高,各种废水中磷酸盐含量可做到,稳定达标地表三类;
2、交换容量大,(最小)对于正磷酸根的饱和吸附容量能够达到36g/l。
3、 除磷树脂是一款专用除磷树脂,对正磷、亚磷、次磷均可吸附;
4、运行成本低,*均吨水运行 .5元/吨以下(仅为解析耗碱成本)。
三、使用场景
生活污水深度除磷;
汽车零配件清洗废水除磷;
电镀废水除磷;
水产养殖除磷;
农药废水除磷;
阳极氧化废水除磷;
化肥行业废水除磷;
磷化工行业废水除磷等。
磷在自然界主要以地壳中的磷矿形式存在,被人类开采后大多(超过80%)用干化肥(础肥)生产,以满足人口增长对粮食生产的需要。而磷在自然界中的流向呈从陆地向海洋的直线流动形式,属*u可再生、不可替代的有限资源。如果没有了磷,人类将面临食物短缺。然而,磷在地球上现已探明的储量已不足以维持人类使用100年,意味着地球磷危机的来临。基于可持续发展需要,国际上俞来俞重视对磷资源的保护与回收利用。
除农业上尽可能做到磷的闭路循环以及提高磷肥利用率外,从点源入手回收磷则是另一种可持续发展目标,这就使得丛动物粪尿、污水/污泥中回收磷成为研究的热点和应用方向。目前,已有不少国家颁布法律强制要求丛动物粪尿与污水/污泥中回收磷。丛quan球磷危机入手,磷是生物体内一种必bu可少的营养元素。人体内磷大约占体重的1/10,几*参与到所有的生化反应;同时,磷也会通过促进脂肪与脂肪酸分解而调节人体酸碱*衡。
尾菜处理存在的问题篇八
甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
合同编号:合同签约地:
依照《^v^合同法》,上述双方经友好协商,甲方同意向乙方购买 豪生大酒店 工程所用玻璃,并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同,共同严格履行:
一、货品名称、型号、数量、单价、总价:
二、交货期:
1)合同交货期起始时间约定:
1. 自甲乙双方在本合同上签字盖章;2. 乙方收到甲方的合同订金;
3. 甲方提供确认的不可变更的尺寸、图纸之日起计算。
注:在执行合同过程中,若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,或超出乙方设备加工能力,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计算。
2)合同交货期约定:
(1)
(2) 在合同执行达到上述第1)条1、2款约定条件; 甲方须在本合同签订后二日内提供经甲方确认的不可变更的尺寸和图纸并每页签上名字和日期,以及后续批次下单数量、下单时间(多批次下单)。
(3) 乙方按甲方下单批次送货,首批玻璃产品(约m2)于日内开始交货,每批下单产品于日内交完(生产过程零星补片除外)。
(4) 如甲方不能在本合同签订后二日内提供经甲乙双方确认的不可变更的首批尺寸及图纸或不能明确后续批次下单时间、下单数量的,则本合同每批次交货期按日期后延。
(5) 交货地点:遵义市中华路商业广场豪生大酒店工地
尾菜处理存在的问题篇九
珍宝岛11月1日晚间发布公告,公司拟在浙江杭州设立全资子公司,投资建设公司杭州生物药项目,从事抗肿瘤adc药物的研发,同时设立其他子公司及其他产业。项目拟总投资约17亿元。
公告显示,该项目位于杭州钱塘新区,拟总投资约17亿元,其中固定资产投入约1亿元,6年内研发投入约16亿元。公司表示,当前计划投资总额仅为初步预估金额,实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。
公开资料显示,珍宝岛是一家业务横跨医药工业、中药产业、医药商业等多领域的综合性大健康医药企业。公司在半年报中表示,公司始终坚持以药品研发、生产、销售为核心,并逐步丰富产业链结构,随着特色中药、高端化药、生物药在研品种的加入,进一步夯实其研、产、销基础建设。中药一直为公司主营业务板块,2020年相关销售额达亿元,营收占比。
此次成立全资子公司,体现珍宝岛在抗肿瘤药物和生物药方面的持续布局。公开信息显示,珍宝岛有两款在研的抗肿瘤化药均已进入临床阶段,目标适应症覆盖肝癌、胃癌、乳腺癌等大类癌种。
珍宝岛表示,公司探索生物药研发的多种合作模式。聚焦肿瘤等领域,着重于布局单抗和单抗偶联(adc),产品技术领域涉及靶向治疗、单抗偶联(adc)、癌症的免疫治疗、双特异性抗体、纳米抗体等,打造高价值的产品管线。
此次珍宝岛药业项目落户杭州医药港,必将为钱塘区全力打造国内顶尖、世界一流的生物医药产业高地提供强大助力。随后,方同华董事长对钱塘区的高效细致服务表示感谢,并表示珍宝岛药业将全力推动项目尽快投产见效,为钱塘生物医药产业高质量发展贡献力量。
6月,珍宝岛通过投资特瑞思布局生物药赛道。特瑞思拥有中国首家符合国际cgmp标准的大型商业化生物药生产基地,该公司拥有多款在研生物药,主要为抗肿瘤药物,其中trs003、trs004、trs005三款药物进度较快。
记者注意到,10月28日,珍宝岛接受4家机构调研。其中证券公司2家,资产管理公司1家,基金管理公司1家。(关子儒)