在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
兽药合作协议书篇一
委托方 ：
加工方：
委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
(1)委托方希望根据下列条件委托加工方__产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
(2)加工方希望根据下列条件为委托方加工__产品，有关产品将按本协议规定完成。
(3)委托方为__产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
第一、每月订单
1、委托方必须提前__天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2、加工方在收悉订单后，必须在__ 内以传真书面向委托方确认订单。
3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于__天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。
6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币__元，于此协议签订日起计至20__年__月__日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
第二 技术及工艺
成品各项理化指标由委托方提供(见附件一)，加工方严格按照__工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非：
a、产品含有非配方所含的其他物质;
b、产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物;
第三 付款条件
1、首次加工费，委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。
2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。有关知识产权、专利及商标的侵权责任。
3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
第四 双方责任
加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。
第五 协议终止
1、其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2、如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3、协议终止后，委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则加工方有权自行处理有关物料。
第六 协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期 x 年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
委托方 ：
加工方：
日期：
兽药合作协议书篇二
甲方代表： 身份证号： (以下简称甲方)
乙方代表： 身份证号： (以下简称乙方)
兹有永川区何埂镇转角店村唐世全联合建房工程。现经甲、乙双方协商，本着自愿、平等、互利的情况下签定本协议，现甲方将本工程第 层， 户型 平方米左右包分摊面积在内，建房土建工程承包给乙方承建，乙方以包工包料、包机械、包安全和直至全部土建工程完工为止，并保修完工后一年为保修期(房屋交给甲方后，甲方不得改变房屋结构，改变一切责任由甲方负责)
一、 工程必须做的项目
本工程为清水房，砖混结构、平基础、挖井倒桩和余泥运输、回填、化粪池挖井， 做好和所有排污管安装，防雷设施，屋面防水卷材，阳台不锈钢栏杆和公共楼梯间栏杆、涂料、楼梯间大门、梯间窗防护栏、天面小门、水电气装好表、部分外墙帖砖、周边散水、出楼层找平与室内挂白外、土建全部做好。(其他未说明部分不包做)
二、 质量方面
质量必须符合合格标准，严格按图施工、钢筋、砌砖、抹灰及现浇件和沙浆标号按图纸要求，现浇部分决不能出现蜂窝，并要保养。以上工作操作乙方严格要求施工，如有现出不合格情况，乙方在当天返工重做，并必须服从甲方现场管理人员的安排和管理。(乙方交房给甲方是不合格提前提出乙方应承担责任)。
三、 安全
在施工过程中乙方管理人员必须在现场必须不得随便离开工地，不能有违章作业现象出现。工地应做好安全通道和所有的安全措施，外架，包括施工围墙，做好防火措施，如工地发生安全与质量事故，一切由乙方负责。
四、 单价
按楼房图影面积计算，按每平方米 人民币计算，或按整套元人民币计算。
五、 付款方式：
签本协议时甲方付给乙方工程预付款 元人民币，第二次在付给乙方工程进度款 元人民币，第三次 全部付清本工程工程款，到期末按本协议期限付清工程款，按甲方总欠乙方工程的3%每一天的滞纳金补偿乙方经济损失。过期一个月内不交清工程款或滞纳金给乙方的情况下，乙方有权将甲方房屋转让给他人换回乙方经济损失，甲方之前所交的工程款，乙方扣除甲方所承包给乙方的总工程款的10%违约金后，其他多余部分退还给甲方，甲方不得有异议，并付给乙方违约金，视为甲方自愿放弃所有产权及权利，放弃的一切产权归乙方无偿所有，乙方可以随意处理产权。
六、 如本协议有未尽事宜双方协商解决，须增加补充协议，具有同等法律效力。
七、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力如签约后乙方不做本工程，赔违约金总承包工程款的10%给甲方，同样如签约后，甲方本工程不给乙方承包工程，甲方也将赔偿给相同的违约金给乙方，签定协议后，甲方未按协议期限付清工程款及滞纳金的情况下，甲方也要付给相同违约金给乙方，希甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方签字生效。
八、 补充：
兽药合作协议书篇三
承揽人：_____________________________
根据《^v^合同法》及相关法律法规，遵循公*和诚实信用的原则，定作人和承揽人经协商达成如下协议：
第一条定作物、数量、规格及报酬
定作物名称规格/型号质量要求/
技术标准计量
单位数量交货时间报酬
定作报酬计价方式：__________________________________________。
合计(大写)：________________________________元人民币。
第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币，余款支付方式：。
第三条定作人提供的材料
材料名称规格/型号质量标准计量
单位数量提供时间
承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验，并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。
第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后3日内向定作人提出书面异议。
第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查，并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。
第六条未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否则承揽人有权解除合同。
第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。
定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。
定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。
第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为：
第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内，定作人按合同总价的___%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。
定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。
第十条违约责任：
1.承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。
2.因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。
3.承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金，不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。
第十一条本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。
第十二条本合同一式____份，双方各执____份，自双方加盖公章之日起生效。
电话：_______________电话：_________________
兽药合作协议书篇四
委托方（甲方）：
营业执照注册号：
地址：
被委托方（乙方）：
营业执照注册号：
地址：
甲乙双方本着诚实守信的原则，*等互利，经双方公*、友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方加工生产大米，该产品的生产主料（水稻）由甲方提供，产品包装由甲方提供，产品使用乙方生产许可证。在生产过程中甲方有权派人进住乙方工厂进行技术监督，乙方需严格按照甲方的要求进行生产。
二、甲方需提前15天给乙方下达生产通知单，生产通知单需提供生产产量、规格、包装方式、交货时间及生产要求等具体内容。
三、本合同期限为五年，从20xx年1月1日至20xx年1月1日止。
四、交货及付款方式
1、加工费：乙方以每吨米80元计算。
2、乙方将货物送至甲方指定托运部，所产生的托运费由甲方承担，若甲方派车到乙方工厂提货，由乙方负责安排工人装车。
3、甲方按月结算货款给乙方，在每月最后一天对帐，于次月10号以前一次性付清所有货款。
五、乙方在生产过程中所使用的原材料和包装物必须符合国家相关法律法规的规定，若产品的安全、质量出现问题由乙方承担全部责任；若产品质量不合格，甲方可要求乙方退换货，如包装出现漏气现象导致产品质量发生改变等。
六、如产品有质量问题，经有关部门检测，确定是产品本身问题，乙方承担责任。但由于运输过程或由于甲方销售、储存不当，而造成产品质量问题，由甲方承担责任，但乙方可以退换货。
七、乙方应提供此产品相对应批次合格的检验报告，若工商局、^v^抽检此产品不合格由乙方承担责任；在甲方所在地送检的样品检验费由甲方支付，若产品不合格所造成的损失由乙方承担一切责任。
八、甲方委托乙方生产的产品，乙方不得将该产品投放市场，销售权归甲方所有。
九、在生产过程中，若发生安全事故及财产损失，由乙方负全部责任，与甲方无关。
十、本合同从签订之日起，双方均不得违约，若有一方违约，违约方应承担对方的一切经济损失和承担违约责任；本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的应向本地仲裁机构申请仲裁。
十一、本合同一式参份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
甲方：
甲方（签字盖章）：
乙方：
乙方（签字盖章）：
年月日
兽药合作协议书篇五
为全面落实xxx 市人民政府（下简称xxx 市政府）与xx 服务股份公司（下简称xx 服务）所签订战略合作协议精神，加快推动xxx 大数据中心项目实施，助力经济发展转型升级，促进信息消费和信息惠民，双方本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，经双方友好协商，xxx 市东区人民政府（下简称东区政府）和xx省通信产业服务有限公司（以下简称“xx通服”）就合作事宜达成一致，特签订本协议。
双方合作本着“政企联动、互惠互利、平等合作”的原则，在双方共同努力下，发挥xx通服公司信息服务产业集团优势，依托xx通服公司雄厚的信息基础设施建设运营能力，共同推进xxx 大数据中心项目在东区尽早落地，发挥东区在xxx 信息建设工作中引领和带动作用，加快东区“互联网+”与各行业深度融合，助力东区经济转型升级，服务广大市民。
双方在以下三个方面开展合作：
（一）共同推进xxx 大数据中心项目建设
拟建的xxx 大数据中心工商注册地为xxx 东区所在地，东区政府参与大数据公司的组建，双方成立联合工作组，统筹xxx 大数据中心的筹建准备工作。xx通服公司在人才、技术、资金等方面，给予拟建的大数据中心项目以重点支持，并充分发挥央企和行业领导者优势，带动上下游企业落户东区。东区政府将xxx 大数据中心项目纳入东区政府重点督办项目，在工商、税收、建设、用电、人才政策等方面给予拟建的大数据中心公司以法律法规允许范围内的最大优惠，在大数据中心建成后，将区属机关单位现有小机房、托管服务器等计算存储设备分批迁入大数据中心。
（二）共同推进大数据产业发展 双方商定，以拟建的xxx 大数据中心项目为载体，共同推进大数据产业上下游产业发展，共同争取xx省政府电子政务云应急灾备中心落户xxx 大数据中心。xx通服公司充分发挥其作为xx省大数据产业联盟理事长单位的优势，在xxx 大数据产业发展规划、省内大数据相关企业联络、新技术、新业务研发方面，发挥建设性作用；东区政府在推进政府数据互联互通、产业政策扶持、人才引进、配套设施建设等方面发挥主导性作用。
（三）共同推进信息化人才培养和应用技术研发
在东区成立职业技术学院分院，建立信息人才培训基地及信息技术研发应用中心，引入优质教育资源和内容资源，服务xxx 的信息化建设。东区政府在工商税收、场地提供、人才引进、业务推广等方面给予扶持，共同推进xxx 信息应用水平提升。
（一）领导机构。为推进双方合作发展，东区政府与xx通服公司建立高层定期会晤和联席会议制度，共同成立xxx 大数据中心建设联合工作组，统筹项目的筹备、建设等工作。
（二）工作机制。联合工作组负责研究确定合作的重要项目，协调解决合作中遇到的主要问题，研究和议定进一步加强合作的意见，定期沟通业务工作进展情况，研究合作中遇到的具体问题，提出解决的意见和建议。联合工作组的重要会谈形成纪要。
（一）双方在本协议的框架内对所涉及的具体项目和业务，应单独签订有法律约束力的法律文件以具体执行该项目和业务，双方就具体项目和业务签订的法律文件与本协议内容不一致的，以双方就具体项目和业务签订的法律文件为准。
（二）本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期3年。
（三）本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。对协议履行过程中所获得对方的战略、规划、重大产业布局和商业秘密及其他秘密事项负有保密义务，保密期限为直到本协议终止后5年。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
年 月 日 年 月 日
兽药合作协议书篇六
定作方(甲方)：，身份证号：.
承揽方(乙方)：，身份证号：.
根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，甲方委托乙方加工_________，双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经充分协商，达成如下合同条款，以便共同遵守。
一、委托加工项目
(以甲方下单为准)
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同应当明确规定原材料的消耗定额，甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换。
2、甲方负责布料裁剪，并由甲方提供商标(成尊女裤)、吊牌、防伪标识。
3、乙方必须依照合同规定加工原材料。在甲乙双方确认样品封样后，乙方进行加工，按照封样样品标准加工的产品，甲方不得拒收。如果有质量异议，双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。
4、工厂由乙方全权管理，包括加工设备、工作人员及其工资等。
5、交货期限：按乙方接单日起_-_天内交货。具体时间以订单为准。
三、质量要求及技术标准
1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，于_______年_____月_____日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。
2、技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
1、面料、辅料质量的确认;
2、颜色、尺码规格的确认;
3、绣制商标工艺的确认;
4、缝纫手工艺的确认;
5、其他质量问题的确认;
6、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;
7、甲方允许乙方制作误差率为千分之三。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
2、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。
2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
七、包装要求及交货地点、运输方式
1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;
2、于甲方指定的地点_________交货。
3、运输方式为_________;运费由_________负担。
八、加工费及结算
1、加工单价：_______元/套，大写：
2、结算日期：按月结算，依据实际制衣件数，经双方认可后，甲方须在月底前支付乙方加工费。
九、不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。
十、违约责任
(一)甲方的违约责任：
1、甲方隐瞒原材料的缺陷或提供不符合规定的原材料而影响产品质量、未按合同规定的时间向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的一切损失。
2、甲方无故拒绝接收定作物，应当赔偿乙方因此造成的损失。
3、甲方应按时付款，如不按时付款，每逾期一天按应支付价款20%作为违约金。
4、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量、设计或变更交付定作物地点、接受人等，应当事先通知乙方，否则由甲方承担因此而多支出的费用。
5、甲方中途废止合同的，偿付乙方以未履行部分酬金总额的_________%(20%——60%的幅度)违约金。
(二)乙方的违约责任：
1、乙方必须严格按照双方规定时间、数量交货，如逾期交货或交货数量少于合同约定的，乙方应向甲方支付总价款_%的违约金。
3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
十三、其他约定：
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
电话：
电话：
年月日
年月日
兽药合作协议书篇七
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在*等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二、技术标准及售后服务：(乙方对产品质量负责的条件和期限)
1、甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
3、乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4、安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
6、乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三、交货时间：
自合同签订甲方定金支付合同生效后天内安装调试完毕交付使用
四、验收：
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
五、设备交付及运输方式：
1、交货地点：有限公司
2、运输方式：汽车公路运输
3、运输费用：由乙方承担
六、设备付款方式：
1、支付方式：银行转帐支付
2、支付时间：
(1)合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金;
(2)乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款;
(3)余款双方验收完成后，一个月内付清。
3、开票时间：验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
七、人力不可抗力
八、保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
九、解决合同纠纷方式:
1、本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2、若协商不妥，则到原告方人民法院起诉
3、违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
十、其它
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲方：
乙方：
日期： 年 月 日
兽药合作协议书篇八
加工方： (以下简称甲方)
订货方： (以下简称乙方)
经双方共同协商，本着互惠互利的原则，达成产品代加工协议如下：
一、加工方式：甲方负责生产加工，包括：混合搅拌、分装、装箱、贴签。乙方自行采购包装、标签，费用由乙方承担;乙方提供原料、辅料等。
二、加工品种及规格：共 个。
三、加工费及付款方式： 粉散剂： 规格为100克的加工费为______/吨;规格200克的加工费为______/吨;规格为1000克的______/吨;其它规格另议。
注射水针剂：为元/每支/每件，其它规格另议。 消毒剂： 规格为5kg/桶x4桶/件的______/吨;原聚生源的产品按照原来的标准加工，就现有的包装做完以后不再加工生产，结算价按厂价的93%价格计算。
乙方每批加工不少50件，不足50件按50件收费。在乙方每次提货时付清全部加工费、包装费，如果乙方使用甲方原料应先付款再加工。
五、配方与批准文号：乙方提供配方的产品，乙方应按提供组方及相关材料，由甲方负责报批文号，归甲方所有。
六、乙方使用甲方批号的，必须交纳 ( 元 )保证金，如果被药政部门抽查乙方必须妥善处理，如果不及时处理甲方有权动用保证金来处理抽查事件。如果单是甲方问题则有甲方负责。
七、关于退货：原则上无退货，退货视为重新加工，加工费为原加工费的倍。
八、关于质量争议：由于甲方加工工艺导致乙方出现质量问题(如结块、封口不严等)由甲方负责免费重新加工。如果是甲方按配方添加不足按价值的倍赔付乙方。其他质量问题由乙方自行解决。
九、交货地点：乙方的货物的交货地点为甲方仓库。乙方必须在加工完毕后的当天取走。
十、合同期限： 年 月 日至 年 月 日。
十一、保密条款：双方合作过程中的知悉对方的相关事宜均由保密义务，如关于购货渠道、加工方法、配方、客户来源等，如有违反，给予对方壹拾万元的赔偿。
十二、合同相关的补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等效力，未尽事宜，双方再行协商。
十三、任何一方违约造成双方损失应赔偿对方并解除合同。
十四、本合同双方签字并盖章生效，本合同一式二份，双方各执一份。
甲 方：
兽药合作协议书篇九
甲方（授权方）：
地址：
邮编：
授权代表：
电话：
传真：
乙方（被授权方）：
地址：
邮编：
法定代表人：
电话：
传真：
为进一步加快我市文明城市建设，不断推进城区环保、节能的低碳生活，为了加强市容和环境卫生管理，创造整洁、优美的环境，打造绿色环保城市、文明城市，落实创建智慧城市；为了贯彻落实国务院、发改委、财政部等相关部门关于推进ppp 政企合作模式建设城市基础设施的要求和精神，现省市/县特授权xx生态科技有限公司在该地区免费提供太阳能（风力）智能科技环保保洁箱，这种方式无需政府财政投入，节省了财政预算，同时又解决了城市环卫难题，是一项环保工程，智慧城市工程。
由乙方深圳市前海玉海楼生态科技有限公司在主要投资区域，提供太阳能（风力）智能科技环保保洁箱，乙方采用对其上附的传媒位置进行经营，以实现投资收益回报。
根据中华人民共和国合同法及地方有关法律，法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方授权乙方对省、市、县的街道、广场及商业区保洁箱全面免费更换的项目特立此协议书。
为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下合作协议，以便共同遵守执行：
1.1智慧环保工程——太阳能（风力）智能科技环保保洁箱项目
2.1甲方为本项目提供所需的投放场地，并负责保洁箱垃圾的收集清理、日常清洁的工作。同时甲方应积极协调市政各级监管机关，协理办理太阳能环保型保洁箱箱体广告登记备案、审批手续，协助保洁箱的落地安装。
2.2乙方负责本项目太阳能（风力）智能科技环保保洁箱全套产品的箱体投资、免费提供以及运行管理。本次投放安装范围：全部商业区，街道，官场区域，但具体设置位置应符合相关城市和街道社区的相关管理规定，摆放间距为15米—100米，具体摆放数量依据实际需要数量设置。
2.3本项目配套的保洁箱的高度约为2.20m ，宽约1.10m ，厚约0.40m ，顶部为太阳能板，中间为灯箱式宣传橱窗，底部两侧各两只分类收集果箱壳。具体规格以实际投放为准，乙方可根据甲方特别要求重新设计规格和外观。
2.4本项目配套的保洁箱具有垃圾分类、语音播报、太阳能照明、街路示牌、环保媒体广告、环境监测、交通检测、扩充天网的安防工程等功能，同时具有sos 报警系统、自主充电、无线联网等多项便民服务功能。若甲方需增加其他功能，相关费用由甲方承担。
2.5 乙方可在甲方提供的太阳能（风力）智能科技环保保洁箱投放地区投资建设项目相关工厂及进行保洁箱运营等经营活动，将增加当地政府的财政税收及提供相关就业岗位，实现利国、利民、利政。
3.1甲乙双方的合作期限为年，自保洁箱安装验收完毕之日起计算。合同到期后可协商签订继续合作协议。
4.1乙方投资该项目配套的保洁箱，在乙方经营期间属乙方所有，乙方享有洁箱广告经营权，甲方承诺保证乙方经营权，在乙方经营期间甲方不得无故提前终止合同，合同期满后乙方有权提出签续合同，在同等的情况下以乙方为主。
5.1甲方的权利和义务
5.1.1有权对项目建设、经营过程进行监督和检查。
5.1.2负责保洁箱内垃圾日常清理和箱体一般清洁工作。
5.1.3甲方应清理项目投放场地，方便乙方保洁箱安装。
5.1.4甲方保证乙方是唯一投资主体。在乙方的特许经营期内、本项目地点范围内，甲方不得再引进同类项目。
5.1.5 甲方明确投放保洁箱区域，提供投放保洁箱区域的平面图，并标明投放点位。
5.1.6如甲方提供的投放场地，因政府拆迁或市容建设等需要收回，则甲方需免费另行为乙方提供场地，具体投放场地由乙方选定，甲方审定。否则甲方应支付乙方在该场地投资的双倍赔偿。
5.1.7关于行贿受贿
乙方公司深知已身社会责任，在公司运营项目发展方面一直秉持利国、利民的利政的目标，在员工行贿受贿方面乙方公司亦有着严格的把控及规章体系，以公正、清廉的态度，坚决杜绝员工行贿受贿的行为。在此方面，甲方有义务作出相应的配合及给予支持，如若甲方违反，乙方有权取消双方签订所有相关协议。
5.2乙方权利和义务
5.2.1享有
5.2.2负责设计生产保洁箱的资金投入、免费提供，并保证保洁箱的完整与美观。
5.2.3接受甲方和相关行政管理部门监管、检查和群众监督。
5.2.4遵守国家法律、法规及省、市城市市容和环境卫生、户外广告有关管理规定。
6.1乙方须为验收提供必需的一切条件及承担相关费用。乙方应在项目分段投放安装完毕后，提交符合要求的竣工资料，并邀请甲方参与项目验收。
6.2项目验收以所有保洁箱能正常投入使用、保洁箱设计、设置符合呈批甲方文件要求为准。
7.1保洁箱整齐摆放、无残缺、破损，生活垃圾分类收集、灯箱广告、太阳能照明、城市景观灯等各项功能正常使用。
7.2箱体广告画面无缺旧破损、保洁箱外表美观并与周围环境协调。
8.1甲方如违反本协议5.1.3条、5.1.4条或甲方在乙方为准备履行合同情况下而甲方拒绝履行合同或在乙方无重大过错，甲方无故提前终止合同的，甲方应当双倍赔偿乙方所有投资款项，同时承担广告主或广告发布人提出的相关索赔。
9.1合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可以在原告住所地人民法院起诉。
9.2法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其他无争议的事项和条款仍应继续履行。
10.1本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
10.2如因投资环境影响或遇不可抗拒因素而导致乙方无法继续投资时，本协议自动终止，已投资部分按照原来合同继续履行。但已投资部分如果出现人为的严重破坏时，甲方需为乙方追回因人为破坏而造成的损失，无法追回损失的由甲方代为偿还相关损失。
10.3本合同履行期间，各方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由各方共同协商，做出补充协议。补充协议经各方签字确认后，与本合同的其他条款具有同等的法律效力。
10.4本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
双方均以对上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）：法定代表人（或授权代表人）：
其他约定
1、其他双方修改、增加条款将于本条款当中体现。
2、如有重复或冲突之处以其他约定条款为准。
说明：无其他约定条款，双方无需于本协议盖章。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）：法定代表人（或授权代表人）：