合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇一
发包人：(人称) (简称甲方)
承包人：(姓名) 身份证号码： (简称乙方)
一、 工程概况
1.工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。
2.工程内容：铺装及本项目相关联的工程。
二、 承包范围
1.本项目工程设计图纸所包含的工程内容。
2.承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。
四、 质量标准：经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。
五、 合同单位：600x800x40厚石材板铺装 元/平方;路治石安装 元/米;沟盖板500x100x80厚安装 元/块;计时工，大工 元/工日;小工 元/工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。
六、 乙方向甲方承诺：按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。
七、 付款方式：甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工 天内全部结算付清乙方工程款。
八、 本合同双方签字生效，一式贰份，未尽事宜经双方友好协商再定，希共同遵守，工程竣工验收结算，付清往来工程款后自动失效。
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇二
承包方(乙方)：_______________
甲方将工程发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。
第一条工程总造价和订货款
(2)订货款：甲方提供给乙方工程总造价________%的订货款________元整(合同签定之日付给)。
第二条工程进度和结算方式
(2)甲方厂区车间照明设备安装完毕，乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价________%的剩余款________元整。
第三条工程工期及顺延工期
工程工期为________
(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
(2)因甲方提出变更计划而不能继续施工者;
(3)因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。
第四条服务条款
在正常使用情况下，执行国家公安部规定保修一年的'制度：
(1)一年内属产品质量问题发生故障，一切维修费用由乙方全部承担;
(2)属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏，不在保修范围之内。
第五条其它
(1)材料进入施工现场并已安装完毕的，如有丢失或损坏由甲方负责;
(3)本合同签约地为________;
(4)本合同一式二份，甲乙双方各执一份;
(5)本合同自签字盖章之日起生效。
发包方单位：____________
承包方单位：____________
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇三
乙方：
砂石料严格按照gb/t14684—20xx标准组织供货，不合格材料拒收。如因质量不合格，乙方收料人有权拒收，其不合格材料由甲方立即运出乙方现场，造成的损失由甲方承担。
以乙方电话通知的时间为准，在乙方料场交货（乙方必须提前一天电话通知甲方，甲方接到通知后必须在次日完成货物配备）。
由甲方负责承运，乙方承担费用负担。
以工地现场实际过磅（方量）为准雨季材料受雨水影响含水率较高，到场数量根据实际情况进行验收按第二条约定的国标验收，数量异议在货到3日内并保持原包装的情况下由乙方书面提出，质量异议在货到5日由乙方书面提出。因质量问题不符合约定，甲方应无条件的退货或按乙方要求换货。
以甲方开据的发货单为凭证结算，每月20日对账，次月15日按月支付80%，每半年度结至半年所供材料的95%，尾款每年度结清，甲方不开据货物和运输发票。
甲乙双方自本合同签定之日起，自觉履行本合同，违约方将负责承担影响工程进度的`一切费用和责任。
协商解决，协商不成，可提请有关职能部门进行调解，如调解不成向签约地人民法院提起诉讼。
1、甲方在运输过程中必须严密遮盖防止泼洒对环境造成污染，甲方运送车辆驾乘人员进入施工现场应佩戴安全帽，甲方在乙方工地范围外运输过程中涉及环保、道路维护、交通及运输安全、城管及外部干扰等问题由甲方自行处理。
2、其他未尽事宜，甲乙双方另行协商。
3、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。有效期自签定之日起至乙方竣工货款付清为止。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
5、当市场价格发生变动，上、下涨（跌）幅达到5%时，需进行价格调整，双方确定的新价格以补充合同的形式进行签定。
甲方：______乙方：______
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇四
发包方：(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
根据《_合同法》 、 《建筑安装工程承包条列》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作、互利、互惠原则，特制定本合同，双方严格执行。
1、以甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》为准则，甲、乙双方应履行好自己的职责。
2、甲方现将 小区 棟 单元 楼 号，室内装修工程发包给乙方，乙方应按照与甲方签定的《项目经理入职合同》所规定的标准去执行。
3、本工程的发包金额为： 元，大写： 元，甲方向乙方支付工程款的方式按照甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》中第六款中第1条所规定的方式借支。
第八款为准。
5、本工程由乙方包工包辅料，辅料由公司指定的材料品牌统一配送;所包材料应是甲方预算单上所注明的材料。
6、本工程工期为 天，开工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日。
7、本工程预留工程保修金为乙方承接本工程金额的 %，在客户办理保修单之日起，保修期满两年后，甲方将剩余的保修金退还乙方。
8、乙方必须执行甲方在《项目经理入职合同》中所规定的一切规范。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇五
承包方(乙方)：
1、工程名称：酒店装修
2 一楼、四至七楼
二、甲乙双方的一般责任
1、甲方及时向乙方提供装修工程所需的相关文件，履行合同的约定的义务;甲方提供乙方装修施工图，由乙方提供施工决算书及相关技术文件，甲方收到通知后72小时未予答复，视认可相关文件约定;(附预算书一份)
6、甲方应将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场，并保证施工期的畅通和安全。
8、乙方负责装修工程垃圾的清理、外运由甲方负责。
三、工程工期
1、甲方如要求中途暂停施工，则施工工期相应顺延;
2、如发现下列情况竣工工期相应顺延;
(2)一周内费乙方造成的停水、停电及停工累计48小时以上;
(3)不可抗力的自然灾害和其他因素(非乙方负责所造成因素);
(4)合同约定或甲方代表书面同意给予顺延的其他情况;
3、乙方如为按约定工期完成，扣罚乙方工程款每天叁佰元整;
四、合同价未予支付
1、本工程预算总造价约为人民币伍佰壹拾贰万元。
(1)施工进场10天内，支付总工程款的10%计人民币伍拾壹万贰元;
(4)工程竣工经验收合格，乙方提供决算书后，经甲方审计后付总工程款的100%。
(5)保修期限为 贰 年，质量保证金为总工程款的5%，保修期内，由于装修质量所产生的返修费用由甲乙双方承担，由于甲方使用不当所造成的返修费用均由甲方承担。保修项目发生质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时派员修复。
五、承包方式
该工程甲方以包工包料方式发包;项目所需主要原材料由甲乙双方共同组织采购，详细项目和材料设备品牌，按预算书和签证单价为依据，在施工过程中如有增减项目，在工程竣工结算时，按实际增减工程量计算，价格以签证为准。
六、工程量验收及交付使用
1、该工程竣工后，甲乙双方组织有关人员按图纸、国家规范、预算书项目进行验收，甲、乙双方应办理相关签证和交接手续。(乙方应提供完整的验收资料正壹份)。
2、工程竣工为经过验收，甲方因工作需要，进驻使用，需与乙方协商进驻后对产品造成的损坏，由甲方自负。
七、争议、违约责任
1、甲乙双方对本工程合同发生争议，原则上甲乙双方协商解决。经协商调解无效，可经当地劳动仲裁机构裁定或向 市人民法院起诉。
2、因一方违约，合同不能继续履行，由违约方承担相关违约责任。并支付另一方工程总造价的5%违约金。
3、甲方未按合同约定支付工程款，则工期顺延，并同时承担违约责任。
4、经定期间，甲方未能按期审核完毕并提供审计报告的，这以乙方送交甲方的工程决算书和竣工报告为决算依据。
八、本协议签订后未尽事宜，在施工过程中经双方商议后书面补充，补充部分与该协议具有同等法律效力。
九、本协议壹拾贰份，双方各执壹份，附《装饰工程(预)算书》。
十、付款方式：公司帐号： ，开户行： ，收取本公司合同所有装修款项。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年工程装修发包合同 施工合同发包方承包方大全篇六
购房协议是房产陷阱的“藏身之地”，签订一份防陷阱的协议，对消费者极为必要。消费者应提前了解购房协议范本，看清购房协议范本注意事项。省消费者协会投诉部部长佟新认为，消费者对任何一种商品都应该有知情权。但记者了解到，消费者主要通过开发商知名度、楼盘宣传材料、朋友介绍等因素考虑买房。“消费者不可能全程跟踪房屋的建造过程。因此，对于房屋这种特殊商品，消费者的知情权更易受侵犯。”佟新说。
为此，省消协提醒消费者，在签订商品房合同时，要做好“四看”：1.查看开发商是否具有“五证”、“两书”、“一照”。2.确定购买并签订购房协议后再交定金，否则一旦改变主意，开发商以消费者违约为由不予退还定金。3.不要轻信开发商的广告宣传，要理性审视广告内容，并要求开发商把广告宣传的承诺写入合同约定条款。4.签订合同时一定要认真审验房屋质量、房屋面积、价格、交付使用时间、违约责任、物业管理等条款，对合同中的不平等条款要据理力争。
黑龙江法平律师事务所张剑锋律师从法律角度，提醒消费者应该如何签订一份不留罗乱的商品房购房合同。
认购：在目前商品房交易过程中，许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前，要求购房人签订认购书，交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般有两种情况：一种情况是开发商所销售房屋尚未取得预售许可证，以向内部职工认购的名义进行销售，俗称内部认购；另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房，开发商为购房人保留预订的房屋，作为交换，要求购房人签订认购书，并交纳一定数额的认购定金，如果在规定的时间里，购房人不想购买该房屋，就可能无权要回所交纳的认购定金。看认购书是否满足了合同成立的要件，主要是看合同条款是否完备。如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款，那么该认购书未满足合同应具备的基本条款，不具有法律效力。
补充协议：在商品房买卖过程中，开发商除和购房人根据《示范文本》所订立的商品房买卖合同外，还要求购房人签订一份补充协议，该补充协议的内容很多，由开发商的专业律师事先拟订好。这种补充协议常包含许多对购房人不利的条款，如交房时间的确定、不可抗力条款的解释、共有面积的确定分摊、关于基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面，甚至包含许多针对开发商的免责条款。由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语，一般购房人很难完全读懂。因此，购房人不要急于和开发商签订补充协议，先将补充协议拿回来，找专家进行咨询，将补充协议中不合理的地方找出来，并对其进行修改。同时由于补充协议是由开发商拟定的，保护购房人的条款很少，因此，应在专家的指导下，在补充协议中增加保护购房人的条款。如果开发商不能满足购房人以上的合理要求，那么，购房人最好不要和开发商签订补充协议。
宣传邀约：开发商为宣传、推销其商品房，一般都散发售楼书，发布商品房销售广告，作出不少许诺。从法律角度来说，售楼书，广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以介绍其商品房的文字、图片材料，主要是为了美化商品房形象、优势，远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请，不能直接成为合同的内容。如购房人发现受了虚假售楼书或广告的欺骗和误导，就要及时向政府有关管理机关举报，申请予以查处，或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。为了避免不必要的麻烦，购房人最好在签订合同时，要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中，使其成为合同内容的一部分，以便在广告名不副实时告开发商违约。
房屋质量：有些购房人认为，商品房竣工后已经过政府主管部门组织的竣工验收，验收合格后才允许交付使用，因此商品房不应当出现质量问题。而且根据有关法律规定，开发商在交付商品房时，应同时向购房人交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这两书已对商品房质量的细节作了规定，是购房合同的重要组成部分，因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。商品房竣工验收，是以抽查的方式进行验收，因而不能保证每一套商品房的质量都合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》关于房屋质量的规定，都是由开发商拟订，侧重保护开发商的利益，因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。