随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
强电工程合同篇一
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程实际情况,甲方将长沙市芙蓉区人武部营房宿舍工程内墙“888”和室内油漆以包工包料形式承包给乙方,经双方协商,达成以下协议:
一、工程承包范围:工程内墙面顶棚“888”三遍,木门、木柜油漆、(调和漆)、钢栏杆油漆,各部位工艺以设计施工图要求的内容为准,包括脚手架搭设;外墙面油漆采用“ ”牌优质外墙墙漆,均以设计施工图和甲方交底内容为准,其工艺包括:基底刮底灰、修补、刷封底漆和面漆,外墙部分所有的滴水线施工等一系列与之有关工序,包工包料;所用材料、工具、机具梯子及劳保用品由乙方自理,完工后卫生清理等一系列与之有关工序全部包括其中,直至达到市优良工程验收标准。
二、承包单价:内墙面顶棚“888”已粉灰部分按实际面积每平方米 元;未粉灰砼清水模板“888”面每平方米 元;木质门油漆按洞口面积计算每平方米 元;钢栏杆及楼梯扶手油漆综合价每米 元。外墙面外墙漆按墙面实际单价每平方米 元,甲方不负责其他任何费用。
三、付款方式:甲方根据已方施工进度付款,竣工前甲方付至承包总额60%,竣工验收达到要求后付至承包总额95%,余下5%作保修金,保修期壹年,保修期满一次付清。
四、质量标准:乙方施工时必须严格按设计和规范要求施工,施工质量及工艺、材料达不到要求,造成返工,一切费用由乙方负责,质量返工后达不到要求,乙方自动退场,按50%工料款结算。施工工程质量必须达到省优工程验收标准。
五、施工工期:乙方进场施工必须严格按甲方进度计划要求进行,在20xx年 月 日前全部完成承包范围内施工任务,施工时按办公室规定的施工人员数量上足。愈期未完成每推迟壹天罚款壹仟元,依此递增。
六、安全生产,文明施工
(1)进场时必须与甲方签订安全责任合同书,以承包合同签订认为第一安全责任人,班组负责人为第二责任人。在项目部农民工学校开展安全生产教育活动,使安全生产的思想意识深入到每个作业人员的头脑中,落实到行动上,人人重视安全,发现安全隐患及时报告处理,把安全事故消灭在萌芽状态。
(2)施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽,不允许不重视安全生产的冒险蛮干事件发生。在本施工区域内,经劝阻无效的人,项目部坚决辞退。
(3)严格遵守安全操作规程,对班组和个人的安全教育要制度化、经常化、杜绝人身安全事故发生,如违反安全操作规程施工,造成安全事故发生;所有的经济费用和法律责任由乙方负责。
(4)乙方进场后的施工队伍,必须服从项目部统一布置的住宿和饮食安排,不得另起炉灶。遵守工地文明施工的各项规定,并做到宿舍区域干净、整洁、卫生,公共区域安排专人打扫。
(5)加强各班组之间的协作和团结,不允许工地出现不文明的现象行为,如打架斗殴,聚众闹事、随地大小便、打牌赌博,宿舍区内电线、电器私拉乱接、长明电灯、龙头不关长流水等浪费现象,随时发现纠正、制止,凡不文明行为,有意造成浪费,将受到项目部的经济处罚(50-1000元)。
(6)加强对自己和别人班组的成品、半成品保护,凡破坏者将受到经济处罚,由项目部管理人员对班组和个人开出罚款单,在乙方工资中扣除。
(7) 乙方施工人员必须严格遵守《工地管理规章制度》,如有违反,照章处罚。
(8)乙方承包人或班组长必须驻守工地,管理和协调班组施工,有事先请假同意后方可离开。
(9)乙方施工用灰不得留水泥及混合砂浆过夜,不得擅自更改已拌制好的灰浆配合比,违者按灰数量加倍处罚。
(10)乙方负责提供整个项目承包的所有劳动、劳保用品,雨鞋、手套、面罩等。
(11)乙方不得招收未满18周岁的童工和负案在逃的有刑事案件在身的人员进场做事,乙方施工人员不得带家属和小孩进住工棚。以上协议,请甲乙双方共同遵守,双方签字生效。
甲方:长沙佳阳建筑工程有限公司人武部营房工程项目部
乙方(承包人):
20xx年 日 月
强电工程合同篇二
工程发包单位:xxxxx(以下简称甲方)
工程承包单位:xxxxx(以下简称乙方)
签订时间:
根据甲方需要,双方协议一致,将相关电源进线工程发包给乙方施工,并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》,签订本工程合同,办理各项业务。
第二条承包方式
包工包料。
第三条工程期限
本工程自20xx年xx月日至20xx年xx月日。
第四条价款支付、结算
合同签定一周内甲方即支付30%预付款,设备及管路系统安装调试完毕一周内,甲方支付65%,余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号,以转帐方式支付工程款,乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条质量要求及保修
5.1工程材料名称及要求:详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能,满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳,自动空气“xxx牌”开关;电缆为“xxx牌”。主要工程为:
(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱,用yjv4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽,铺设管线,砌井,电缆沟回填,混凝土补沟槽,整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料:由乙方按照甲方指定要求负责采购,进场后由甲方指定现场人员xxxx负责验收,材料不合格造成的质量问题,由乙方负责,由此造成的.损失由乙方承担。
5.3工程质量:必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求,如质量不符合要求,影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时,由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级:达到建设工程竣工验收备案的条件,按甲方验收达到优良标准。
第六条安全责任
6.1乙方按规范要求组织安全施工,采取安全保障措施,安全生产责任制度,否则由此产生不利后果由乙方自行承担,与甲方无涉。
6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方,乙方保障此类管线不被破坏,否则,乙方承担一切责任。
6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况,尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失,甲、乙双方各承担50%的责任。
第七条乙方工作
7.1乙方应抓好安全生产和文明施工,现场按包头市文明工地标准。
7.2乙方必须服从甲方的监督和管理,甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。
7.3乙方在甲方规定的时间内,保质、保量完成施工任务,自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。
7.4为保证实现质量目标,乙方在施工过程中必须按iso9002质量保证体系控制,坚持工前有交底,工中有检查整改,工后有验收评定,验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理,并达到竣工验收归档要求。
7.5在甲方协调下,乙方应配合弱电管线的铺设工程。
第八条保修与维护
8.1工程质保期为24个月,自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求,乙方必须在24小时内给予答复;如甲方认为必要,乙方应48小时内指派人员到现场解决问题,因此产生的费用由乙方承担。
8.2质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求,甲方可以自行解决,并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除,若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失,甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
8.3质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准,甲方有权退货并向乙方索赔。
第九条违约责任
发生下列情况之一即视作乙方违约,由乙方承担相应的违约责任:
(1)乙方逾期竣工,按延期天数每天向甲方支付违约金1000元;
第十条其他
10.1本协议未尽事宜,可通过友好协商予以解决。协商不成的,可向包头市仲裁委员会提交仲裁。
10.2本合同一式四份,甲、乙双方各执正本两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
强电工程合同篇三
工程发包单位:(以下简称甲方)
工程承包单位: (以下简称乙方)
签订时间:
根据甲方需要,双方协议一致,将相关电源进线工程发包给乙方施工,并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》,签订本工程合同,办理各项业务。
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程期限
本工程自20xx 年 月 日至 20xx年xx月 日。
第四条 价款支付、结算
合同签定一周内甲方即支付30%预付款,设备及管路系统安装调试完毕一周内,甲方支付65%,余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号,以转帐方式支付工程款,乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条 质量要求及保修
5.1工程材料名称及要求:详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、 规格和性能,满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳,自动空气“x牌”开关;电缆为“x牌”。主要工程为:
(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱,用yjv4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽,铺设管线,砌井,电缆沟回填,混凝土补沟槽,整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料:由乙方按照甲方指定要求负责采购,进场后由甲方指定现场人员 负责验收,材料不合格造成的质量问题,由乙方负责,由此造成的损失由乙方承担。
5.3工程质量:必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求,如质量不符合要求,影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时,由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级:达到建设工程竣工验收备案的条件,按甲方验收达到优良标准。
第六条 安全责任
6.1乙方按规范要求组织安全施工,采取安全保障措施,安全生产责任制度,否则由此产生不利后果由乙方自行承担,与甲方无涉。
6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方,乙方保障此类管线不被破坏,否则,乙方承担一切责任。
6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况,尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失,甲、乙双方各承担50%的责任。
第七条 乙方工作
7.1乙方应抓好安全生产和文明施工,现场按包头市文明工地标准。
7.2乙方必须服从甲方的监督和管理,甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。
7.3乙方在甲方规定的时间内,保质、保量完成施工任务,自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。
7.4为保证实现质量目标,乙方在施工过程中必须按iso9002质量保证体系控制,坚持工前有交底,工中有检查整改,工后有验收评定,验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理,并达到竣工验收归档要求。
7.5在甲方协调下,乙方应配合弱电管线的铺设工程。
第八条 保修与维护
8.1 工程质保期为24 个月,自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求,乙方必须在 24 小时内给予答复;如甲方认为必要,乙方应48小时内指派人员到现场解决问题,因此产生的费用由乙方承担。
8.2 质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求,甲方可以自行解决,并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除,若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失,甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
8.3 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准,甲方有权退货并向乙方索赔。
第九条 违约责任
发生下列情况之一即视作乙方违约,由乙方承担相应的违约责任:
(1) 乙方逾期竣工,按延期天数每天向甲方支付违约金1000元;
第十条 其他
10.1本协议未尽事宜,可通过友好协商予以解决。协商不成的,可向包头市仲裁委员会提交仲裁。
10.2本合同一式 四 份,甲、乙双方各执正本两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
强电工程合同篇四
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:水电安装
2、工程地址:
3、内容:
(1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头
(2)、排水、空调排水
(3)、给水(从表计到户)
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。
(5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。
二、工程承包款:给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式:
第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的`30%付款给乙方。
第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。
四、违约责任
甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
强电工程合同篇五
乙方:
甲乙双方就甲方雇佣乙方之事宜,按平等、自愿原则,经协商一致,根据《民法典》等有关规定,特订立本合同,供双方共同遵守。
一、合同项目
1、甲方雇佣乙方于 止共天在华强电子世界从事_________劳务,每天从______点至______点,一日共_____小时。并履行以下职责。
2、乙方在合同期间需听从甲方指示安排做事,按期、按质、按量完成甲方指定的任务。
三、报酬
甲方同意就乙方的劳务提供以下报酬:
1、每日_______元人民币;
2、每次发薪时,从乙方报酬中扣除应缴之个人所得税金额,由甲方代扣代缴。
四、报酬结算方式
按
五、主要劳务地
乙方主要劳务地为______________,但根据甲方业务性质所需,甲方也可要求乙方在_________地以内其他地区履行职责。
六、保险和医疗费
雇佣期间,乙方自行负责社会保险及住房公积金等社会保障金的缴纳,如乙
七、食宿、交通及其他
1、乙方食宿、交通自理
2、其他约定:__________________________。
八、紧急情况的通知
乙方在出现重病、死亡或其它紧急情况时,紧急联系人的姓名:,联系电话:,联系地址:___________________,如因乙方提供的信息不准确而造成甲方不能及时联系到相关人员,责任由乙方自行承担。
九、乙方责任
1、因乙方之过错,给甲方造成损失的,甲方可向乙方追偿。
2、因乙方之过错,造成他人损失或损伤的,甲方若因此被追究责任的,有权向乙方追偿。
十、终止合同
1、由甲、乙任何一方提前3天通知另一方当事人;或经双方协商一致可随时解除合同。
2、下列任何一条均构成合同终止理由,任一方可在通知对方后随时解除或终止合同。
乙方3次无故旷工超过6小时或连续迟到5次。
乙方行为疏忽鲁莽,不遵守纪律或有其它恶劣情况
乙方在服务期间被追究刑事责任或行政责任
乙方放弃工作职责
因乙方之过失导致甲方遭受较大损失,或造成不良影响等
乙方在物质或其他方面受到甲方特别虐待
十一、违约责任
乙方若单方解除、终止合同且不及时或不通知甲方的,甲方有权扣除乙方报酬总额的20%作为违约金。
十二、争议的解决
因本合同而发生争议,经双方协商不能解决的,可提交至深圳市福田区人民法院诉讼解决。
十三、其它
1、本合同自双方或双方授权代表签字之日起生效,劳务期满,自然终止。
2、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,均具同等效力。