在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
通风管道保温 电站保温施工合同篇一
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
一、工程概况
工程名称:
工程概算总额:___万元
工程地点:
承包方式:包工包辅材。防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材和所有施工机械由乙方提供。
开工日期:以甲方通知为准。竣工日期:___总工期:___天
二、工程质量要求:
合格。技术规范及要求
1、乙方应按国家及行业相关标准及规定进行施工。包括:工业设备及管道绝热工程施工及验收规范gbj126—89工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准hgj229—______。
2、乙方应根据业主提供的施工图进行施工。
三、工程施工技术要求:
按甲方对设备、管道及钢结构的防腐保温的具体要求细则及审定的施工方案。
四、驻工地代表:
甲方驻工地代表:
乙方驻工地代表:监理公司驻工地代表:
五、甲方工作
1、向乙方提供施工用的技术文件资料,进行现场交底;
2、负责施工区、段与安装单位、土建单位的协调和施工的用电、水事宜;
3、及时对隐蔽工程进行验收签证;
4、工程施工完毕,及时组织相关部门对工程进行验收签证;
六、乙方工作
1、工程条件说明
2、按国家施工规范及甲方提供的招标施工图施工,保质保量按时完成工程任务。遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规。
3、不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。
4、必须服从甲方统一管理,做到文明施工。负责搞好施工现场临时维护,不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。保持施工现场整洁卫生,要求工程完场地清。
5、若因乙方拖欠农民工工资等原因导致农民工到甲方闹事,工程结算总价将降低2~10万元,且甲方有权终止合同。
七、工期
乙方须严格按照合同工期按期或提前完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期,工期顺延。因乙方原因影响工期,每推迟一天罚款500元。推迟5天应视为乙方违约,违约责任按甲方实际损失计算。
八、检验和返工
经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,乙方必须返工至合格,由此造成的经济损失由乙方承担全部责任。
九、隐蔽工程、中间验收
施工中凡隐蔽的项目,必须提前2小时通知甲方,由甲方项目负责人组织相关人员验收,在《隐蔽工程验收记录》上签字认定合格后,方可隐蔽及进入下道施工工序。没有隐蔽记录的工程甲方不予认可其工程量。
十、工程材料
甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督,并提出意见,乙方必须听取甲方的意见并及时纠正,乙方不得把不合格的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
乙方提供的材料进场或出场时,必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》,由甲方验收人员验收后签字确认。其中登记的实际进场数量少于定额分析用量(或施工方案中要求用量)的,按进场数量减去出场数量办理决算。
乙方领用甲方的材料必须严格按照甲方要求填写材料领用单并做好领用台帐备查,每月及时与甲方材料会计做好核对工作。领用到施工现场的材料乙方要妥善保管好,对于丢失、损坏材料及设备要按原价赔偿,没用完的材料要及时办理退库。结算时,预决算中心根据实际工程量计算材料实际消耗量(损耗按定额规定计算),并与领用量核对。实际消耗量大于领用量的,扣减其超出部分对应工程量的施工费;若领用量大于实际消耗量的,超出部分材料费从结算总额中扣出(市场价)。
十一、工程量b的确定
工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。工程量签证必须实事求是,若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的`,甲乙双方重新核实后,以现场实际情况为准。
十二、工程款支付方式
合同签订七日后,甲方付___万元(大写:___)工程预付款,每月工程进度款按本月完成工程进度的70%(让利后)支付,同时按比例扣减预付款。工程全部竣工,甲方负责组织相关人员验收。经验收合格,甲乙双方确认工程总造价后,支付至工程总造价的90%,留工程总造价10%作为工程质量保证金。
十三、设计变更由甲方以设计变更书的形式提前书面通知乙方。
十四、设计变更由甲、乙双方核定为准。
十五、竣工结算
通风管道保温 电站保温施工合同篇二
乙方:
一、工程概况:
1、工程结构:框架结构空心砖砌筑;
2、工程名称:海上郡小区外保温工程;
3、工程地点:瓦房店长兴岛海上郡小区号楼;
4、施工项目:保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;
5、质量标准:执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;
二、承包方式及人工费单价:
1、承包方式:包清工;
2、人工费单价:外立面聚苯颗粒抹灰____元/m2,挂网抹灰____元/m2,聚苯板粘贴(包括锚栓固定)____元/m2,造型____元/m,(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。
三、工程价款及付款方式:
2、付款方式:整体工程施工完工后,经监理检查验收合格,支付工程总价的50%工程款,尾款元旦之前一次性结算,质保金5%预留,根据国家对建设工程质保规定,保质期一年,期满后一个月内支付。
四、甲乙双方权利和义务:
一)甲方责任和义务
2、甲方向乙方提供施工图纸、工艺,工序、质量要求技术材料,组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持,避免施工中出现技术问题,出现返工。
3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等,由乙方负责保管和使用,其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除),根据进度计划,组织材料进场,保证施工现场正常施工。
4、按期拨付工程款(特殊情况除外),保证施工现场正常施工。
5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。
二)乙方权利和义务
2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等),配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的,由乙方负全责。
3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定,遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。
4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作,按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料浪费现象,尽心尽责。
5、专人负责材料领取及现场管理,进场材料及设备由乙方负责保管和使用,出现损失,由乙方负责。严格材料使用,不得偷工减料,私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案,确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准,每道工序完工后,必须经检查验收合格后,方可下道工序施工。
6、按时参加项目部组织的各种例会,保证通讯畅通,对不执行的,以处罚条例处罚。
7、乙方不得泄露公司任何行业机密,给公司造成形象及经济损失的,处以1--10万元罚款。
8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍,并保持通讯畅通,及时解决出现的问题。
10、乙方做好人工费的发放和安置工作,不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。
五、违约责任
1、因甲方责任造成停工,工期延顺;
2、因乙方原因造成停工,工期不予延顺,由此产生的责任自负;
3、由于乙方原因没有按期完工的,承担违约责任,,每超出一天以20xx元计算,在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外,另行约定工期)
5、由于乙方施工质量问题,造成的返工,材料及人工费由乙方负责;
六、甲乙双方在合同期内,发生争议,可协商解决或经当地法院裁决;
七、此合同一式两份,甲乙双方各一份,附件与本合同具有同等法律效力,
本合同自签字之日起生效,工程验收交工,合同自动解除,后期维护到质保期满结束。
甲方:________乙方:________
法人签字盖章:____法人签字盖章:____
代表签字盖章:____代表签字盖章____
____年____月____日:
通风管道保温 电站保温施工合同篇三
乙方:身份证号码:
依照《合同法》及其有关法律,遵循*等,自愿,公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:定远寨农业发展大棚
工程地点:定远寨镇
工程内容:钢结构大棚安装及彩钢瓦安装
承包范围:钢结构大棚梁架安装,檩条制作安装,彩钢瓦安装
开工日期:___年___月___日
竣工日期:___年___月___日
严格按甲方监理要求和图纸施工要求施工
2、乙方提供工程用的工具
3、甲方提供每个棚子一天吊装使用,卸车甲方出吊车,乙方出人工
4、甲方把彩钢瓦送到每个棚前
金额:每*米18元(按大棚建筑面积计算),按安装大棚数量结算。
1、大棚钢架,檩条,拉丝安装完,甲方付工程款60%(7200元)
2、彩钢瓦安装完付工程款90%,经甲方验收合格后剩余工程款一次性付清。
1、乙方张施工期间严禁违章操作
2、乙方在施工期间发生任何安全事故甲方不负责任
1、甲方必须按付款方式付款,因付款不到位耽误工期由甲方负责
3、乙方必须按期交工,延误工期从工程款扣除违约金5000元
如发生不可抗力的因素工期延续
甲方:乙方:
___年___月___日
通风管道保温 电站保温施工合同篇四
需方: (以下简称“甲方”)
供方: (以下简称“乙方”)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承揽范围:
二、施工价格、工程量及工期:
1、承接方式:包工、包料、包检测、包验收,即乙方提供无机保温材料,并组织施工,包括墙面贴饼、专业施工(包括窗边、护角、线条)。该工程办公楼的保温系统材料层均外侧厚为 40 mm,内侧 25 mm。(具体按照设计图纸或甲方现场要求)
2、工程单价:外墙保温以平米为单位,每平方 53 元/平方米,内侧保温每平方43元,此单价不含总包配合费,税金。
3、乙方根据甲方提供的建施图进行施工,内、外墙结算按实际施工展开面积结算,屋面按实际施工厚度乘以面积的保积结算。若任何一方对结算面积有异议,则双方组织人员到施工现场进行实地测量,以实际测量数据结算;若建施图有变更,则甲方需提供变更施工图或出示联系单。
4、本工程定于20xx年1月15日开工,至20xx年2月10日外墙保温分项工程完工,合同工期25天(大风、雨、雪等不可抗拒因素外)
三、工程结算及付款方式:
1、工程量按实际施工面积进行结算。
2、付款方式:
竣工验收前付80%
四、权利与义务
1、甲方为乙方工程期间提供必要手工条件(如规范脚手架、水电设置、材料工具间、工人住宿场所)。提供外墙立面施工图1份。乙方对局部基层砼爆模,凹凸部位的修复、找平、墙面基层清理、界面剂、保温层、抗裂砂浆施工等工作。包含窗边、护角施工。
2、乙方负责本施工队伍的安全生产、文明施工并承担施工安全责任,接受有关部门管理和监督。编制专项施工方案,提供相关技术资料,产品检测报告与材料备案手续。
五、工程验收
1、工程验收方式与标准:乙方必须按照甲方审核的施工方案施工,质量要求按照国家有关标准进行验收。工程质量为合格。验收费用由甲方承担。
2、验收班子:甲方组织有关部门和乙方共同组成。
3、保温施工验收合格后,甲方须向甲方提供由国家质监部门出具的竣工验收报告或者由业主书面形式认可。甲方和乙方互相配合送检。
六、违约责任
1、甲方确保乙方按期进场和按约付款。
2、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量。
3、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜可由双方协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
八、本合同发生争执时,双方可协商解决,协商不成时;因工程质量纠纷,由甲方所在人民法院诉讼解决,协商不成时;由乙方所在地人民法院诉讼解决。
九、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份,双方签字(盖章)生效。
十、工程结束,账款结付清,本合同自动解除。
备注:
水泥砂浆面积按25元/平方计算,天棚保温和外墙保温为53元/平方(b型)内墙25mm为43元/平方(c 型)檐面底找平8元/平方。整个外墙均由乙方施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
通风管道保温 电站保温施工合同篇五
保温材料是指对热流具有显著阻抗性的、导热系数小的材料或材料复合体,可以看作是纤维和孔隙两种结构构成的,那么保温材料购销合同是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的保温材料购销合同范文,感谢您的阅读。
甲方:
乙方:
一,材料名称及单价
1,材料名称及单价:玻化微珠按________元/吨,抗裂砂浆按________元/吨,胶粉按________元/吨,界面剂________元/吨提供给甲方。
二,产品质量要求
符合国家标准及图纸设计要求
三,甲方以电话或者其它方式提前二天通知乙方,乙方按给定时间及时将合格产品送到甲方指定地点,经过甲方材料员验收合格签字认可方视为货物送到。
四,付款方式
外墙保温材料进场后,保温工程完成至50%以上,甲方支付认可的材料款的50%货款,在整体工程全部竣工验收合格后一个月内,才支付剩余签字认可的材料货款。
五,责任与义务
甲方:
严格按合同条款支付工程材料款,如果材料款不能按时间支付,乙方有权在一个月后协商停止供货,直到款项达到合同金额为止。
乙方:
1, 严格按国家规范标准和图纸要求及时提供合格的材料。确保甲方施工进度的正常进行。否则按货款的50%处罚。并且甲方有权更换供货商。
2,严格按照约定的技术方案进行指导施工,配合甲方及监理严格检查验收每道工序,确保工程质量,如果有不合格产品属乙方负责。
3,全面负责保温方案的专家论证在15天内通告,如果因此影响工程进度,乙方负责一切停工所产生的损失。
4,负责甲方保温专项检测一次通告,否则造成的一切损失均由乙方承担。
六,违约责任
1,若因甲方原因导致施工受阻,乙方不承担任何责任。
2,若乙方不能按时供货,给甲方造成损失,由乙方承担全部责任。
3,若乙方未能提供正规合格的材料,导致工程停工,或者延误工程竣工,或者工程停工窝工返工等一切损失(含材料损失)均由乙方承担。
七,争议处理
如合同发生争议,双方友好协商解决,协商不成,可通过武汉市经济合同管理部门或者合同执行地人民法院解决。
八,本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
买方(甲方):
出卖方(乙方):
第二条、 产品的品名、规格、计量单位、数量和价款。
第三条、 产品质量和技术标准
符合国家及地方相关规范和图纸设计要求,确保产品质量。
第四条、 产品交付时间乙方向甲方交付本合同产品的时间遵守如下述方式约定:甲方根据工程进度以电话或其它形式通知发货,但应提前 五 日通知。
第五条、 产品交付方式、地点和运输
乙方向甲方交付产品方式的约定:乙方应将产品卸到甲方指定地点或仓库,乙方应向甲方递交产品合格证、检测报告及相关证件等资料。乙方交付产品后,由甲、乙双方、监理共同取料,到检测部门对产品进行复试,费用由甲方承担。
第六条、 付款方式
每批材料进场后,甲方应付乙方本批材料款的100%。
第七条、 其它
产品应按照本合同约定品种、质量进场,按照足方计算。
第八条、 违约责任
甲乙双方应按照诚实信用的原则完全履行本合同的约定,除本合同另有约定外,对本合同的任何修改与变更,均需双方协商一致并有书面记录,经双方签字盖章后方为有效。
第九条、 合同争议解决办法
合同履行过程中发生争议,由甲乙双方友好协商解决。
第十条、 其它
1、本合同签字时间为月日,签订地点为
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同一式叁份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________