和解协议的执行受法律保护，当事人可以依靠法律进行强制执行。接下来，我们为大家提供一些完整规范的借款合同范文。
工程承包合同简单版样本篇一
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
一、合同工期总日历天数10天
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300____元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：
乙方：
______年_____月_____日
工程承包合同简单版样本篇二
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约___平方米，二层约___平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米大写：____元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟____元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工________年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：
乙方签字(章)：
xx年xx月xx日
工程承包合同简单版样本篇三
甲方：
乙方：
在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为：
xxx镇三联村一组
按照原设计图纸施工，包工包料。
每___平方米综合单价承包法。
工程验收后，由财政局负责工程结算。
乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，双方各执一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
xx年xx月xx日
工程承包合同简单版样本篇四
甲方：___________________(以下简称甲方)
乙方：___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为_____________工程，地点在__________________________。
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
经双方协商，该_______工程按___________元/(m、m、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的’______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金______________元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________
乙方：______________
___________年____月__日
工程承包合同简单版样本篇五
承包方(以下简称乙方)：_________
甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程，于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
_________施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水_________吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。
根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_________吊顶每平方米_____________元整;石膏线条每米_____________元整。
甲方责任：
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。
2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。
3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的`指挥、监督、实施与管理。
乙方责任：
1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。
3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。
根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。
乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，工程完工后，甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有工程款。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
_________年____月____日
工程承包合同简单版样本篇六
甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)
乙方:xxxxxx(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约5000m2
四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费300元/m2
七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司铜 乙方:
商业商铺工程项目部
表人: 表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包合同简单版样本篇七
甲方：合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址：渝西科技工业园区
三、建筑面积：约5000m2
四、建筑结构：砖混结构
五、承包方式：包工包料
六、工程造价：含价有税费300元/m2
七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商）。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求：
1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签盖章为准。
2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方：合川市大石建司铜
乙方：
商业商铺工程项目部
代表人：
代表人：
签日期：年月日
工程承包合同简单版样本篇八
发包人：(人称) (简称甲方)
承包人：(姓名)身份证号码：(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：
1、工程名称：____省____市高速铁路南站广场，站楼铺装。
2、工程内容：铺装及本项目相关联的工程。
1、本项目工程设计图纸所包含的工程内容。
2、承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。
三、合同工期：
经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。
600____0040厚石材板铺装元平方;路治石安装元米;沟盖板500____0080厚安装元块;计时工，大工元工日;小工元工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。
按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。
甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工天内全部结算付清乙方工程款。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同简单版样本篇九
承包方(简称乙方)：
__________装饰有限责任公司为了更好地完成_________避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：_________镇避洪沟治理及堤防加固工程
二、工程地点：至(一标段)
五、工程价款：元(按实际工程量结算)(场地租赁合同)
六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式：
(1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。
(2)变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应20______年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
(3)变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法：工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。
保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责：
2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责：
1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工，按200元/天扣罚违约金。
2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法：乙方自购十二、工程质量：
1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的'部分有权提出返工要求，乙方必须服从3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责水利工程施工合同范本3篇合同范本。
十三、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收：工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
十七、合同的生效与终止;本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
十八、合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
十九、其它约定事项在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
工程承包合同简单版样本篇十
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：
工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：xx,暖气片用：xx，锅炉用：
自20xx年x月x日至20xx年x月x日
此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：x元整(人民币大写：x)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款x元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。
1、乙方负责暖气管的安装、调试
2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。
甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。
自验收之日起，工程无偿保修期xx年
锅炉保x年
暖气片保：x年
暖气管道保：x年
工程承包合同简单版样本篇十一
甲方：_________________（以下简称甲方）
乙方：_________________（以下简称乙方）
甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：
工程名称
1、工程量：工程施工结束后，按实际发生工程量计算。
2、工程造价：每_________________ /m2，最终面积据实结算。
付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。
本防水工程自施工条件开始，暂定自_________________年_________________月_________________日至_________________年_________________月_________________日完成。
所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格（提供进场材料复试检验报告），卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，（主材为牌或牌）。
1：甲方责任：
（1）乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份；
（2）协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系；
2：乙方责任：
（1）根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目；
（2）按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料；
（3）乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。
（4）工程竣工后，负责清理好现场；
（5）如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。
工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。
本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。
本防水施工承包合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。
工程承包合同简单版样本篇十二
乙方：_______
现甲方工地有 工程需要施工，在公平、公正原则下；平等互利基础上，通过甲乙双方协商，特订如下条款，望双方互相遵守。
甲方将 项目以包工不包料的形式承包给乙方，按建筑面积 元/平方结算。
甲方按工程进度付款，完成正负零工程按每完成一层工程量 金额到位。主体验收工程竣工到95%，金额到要验收一个月内结清余款。
乙方按严格照施工图纸和有关建筑工程施工规范施工，服从施工员的管理和调配。在施工过程中乙方造成的材料消费或达不到质量要求所造成的费用，全由乙方负责。
乙方严格按照文明施工标准施工，做到人走场清，工地中严禁打牌、、打架、斗殴、喝酒等，员有权罚款。
乙方严格按有关建筑施工安全规范施工，乙方在施工过程中所处的一切安全事故，分事故原因，如乙方不按安全施工，由乙方承担，重担责任，确保安全事故降到最低等。
甲方（签字）：_______
乙方：_______（签字）
年 月 日
工程承包合同简单版样本篇十三
乙方：_____
甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等）。混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如：烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中，避免混凝土的不合理浪费，程中产生的垃圾及废弃物，混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中，混凝土将管道、预留管道等堵塞，则混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。
1、承包方式：本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具（如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等）
2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。
价款：每立方米按照_____元（质量、进度、安全文明施工，各占据_____元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除），其单价组成为：施工操作等占以上单价的70%，清理现场、废料回收等占据0%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。
3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。
本合同最终解释权归甲方。
1、本工程自_____年_____月_____日开始进场，总工期为_____天。
2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。
1、质量标准为2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底，严格按照施工方案、设计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工，不允许随意变更设计及结构要求，否则造成返工的一切费用由乙方承担，并罚款1000元以上，_____元以下。
3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理，若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改，甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理，否则甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
4、预留洞口位置一定要准确，留错、漏留位置每个扣除一百元。
5、混凝土浇筑完毕后，经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后，方给所完成工作质量进行确认。
6、每次振捣混凝土，乙方必须派专人负责巡查混凝土浇筑情况，偏差超出规范需要返工的，材料费、人工费用由乙方负责，巡查人员工资已经包含在综合单价内。
1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度（进场时被教育、交底）,如若违反从工程款中直接扣除。
2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训，不得以任何理由推托或拒绝，如有违反按人头（50元/人次）从班长工资中扣除（如有特殊情况需请假）。3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员进入现场作业，对于有足够证据证明某些屡教不改（两次）的作业人员或其行为可能造成严重安全事故者，安全员可视情况予以开除。
4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员，协助总包做好质量和安全管理工作。
5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度，如若违反门卫有权拒绝当事人入内。
6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求的机具及配件进入现场（如不合格的电线、插板、小型电动工具、辅助工具等）。进场前须通知总包相关人员，进场后进行验收，不符合安全要求的予以整改或退场，危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定，必须专人操作，向总包提供相关机械设备合格检测证明，相关人员必须持证上岗资质证提交总包。
7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况，项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救，不得以任何理由拒绝，由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。
8、工人经常作业须持三级教育记录（或者项目出示的已培训证明）、工种安全技术交底方可进场作业。
9、乙方进场工人必须身体健康，作好安全教育、交底工作。
10、严格按照要求进入施工现场，进场人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。
11、严禁高空作业酗酒、抛物，严禁在吊笼上落人，严禁在外脚手架上放置材料和工具。
12、用电设备要专人管理，按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护，下班后要盖好，若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。
13、高空作业所用的工具要穿上保险绳，做好安全防护工作，严禁重物高空坠落伤人，吊物时，地面上要有人值班，划定安全作业区，确保安全无事故。
14、凡违反安全条款者，罚款500元，乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责，并追究法律责任。
15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作，自带设备在使用中发生安全事故一切责任乙方自负。
1、乙方必须立即执行甲方对本工程作出的指令，若在收到甲方书面指令后一天内，乙方仍未执行，甲方可另聘用和支付他人完成该指令，所要求的工作和费用按照_____元/天，并把所有相关费用从合同价款中扣除。
2、甲方的指令必须以书面形式发出，情况十分危急时也可发出口头指令，但应在48小时内给与书面确认，乙方对甲方在紧急情况下发出的口头指令必须执行。
工程承包合同简单版样本篇十四
乙方：
甲乙双方经友好协商，就双方合作事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
1，该第一期建设项目的基本情况：建设工程规划许可证号为 ，本期建筑面积为 平方米(详细情况见图纸)。
2，双方各自的责任。
甲方负责提供土地，办理有关建设手续。购买土地使用权、办理有关建设手续(委托勘察、设计，办理施工许可证等)的费用由甲方承担。
乙方负责按图纸进行土建安装工程施工(乙方自己施工或者发包给他人施工)。该施工(包工包料)对应的工程款由乙方承担。该工程款的金额由甲乙双方确定为 元。
3，利益分配。
该第一期建设的房屋竣工验收后，乙方可以选择与甲方平均分配该期房产(含房屋所有权和房屋对应的土地使用权)，乙方也可以选择要求甲方在房屋竣工验收后三个月内向乙方支付建设费用 元(其中，工程款 元，垫资利息和其他费用 元)。
乙方分得房产后，甲方及其股东应当配合办理好乙方入股甲方公司的手续。即形式上以乙方分得的房产的价值作为乙方对甲方公司的出资，乙方取得相应比例的股权，实质上乙方可以独立拥有并经营分得的房屋。
甲、乙双方应按本协议积极、全面履行自身义务，保障对方权益;任何一方不履行或迟延履行，应赔偿给对方造成的一切损失。
因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决;协商解决不能的，任一方均有权向本协议签订地的法院提起诉讼。
本协议未尽事宜，按中华人民共和国法律法规的相关规定执行。
七， 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
八， 本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，均具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
代表人：
日期： 日期：
本协议签订地：_______________________