合同协议是在经过协商和达成一致的基础上,确立各方的权益和责任的一种法律文件。下面是小编为大家整理的一些合同协议样本,希望能帮助到大家。
安装协议书
承包方:泥阳铝塑门窗厂(以下简称乙方)。
甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜,为明确双方的权利义务,经双方自愿协商,遵循公平和诚实信用的原则,达成以下协议供双方相互遵照执行:
一、工程概况:
1、工程名称:。
2、工程地点:。
二、承包内容:
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品,按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后,乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格:
1、制作单价为:元/平方米(大写:)。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗,制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求:
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求,审核甲方图集无误,经甲方签字后进行制作,确保外观无明显瑕疵,尺寸标准,窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任:
3、乙方应接受甲方人员的监督,遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则:
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式:
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后,甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项:
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则,在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员,在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中,乙方工作人员必须配戴安全帽,高空作业时必须配戴保险绳,若非甲方原因造成的安全事故,甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定:
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决,或者按照法律规定办理;。
2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议经双方签字后生效。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
电话:电话:
安装协议书
一、工程名称:_________。
二、合作事项:
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础(复印一份交吕老板存档)。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准,提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装,双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处,不玩弄任何手法背叛另一方,结算必须双方到场进行办理结算手续,单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书,劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理,安全事项由乙方负责,甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有法律效率。
_________年_________月_________日。
安装协议
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
二、工程总价:
三、自乙方施工当日内,甲方应预付乙方工程款的%,金额。
为,工程完工经甲方验收后,一次付给乙方工程款的剩余%,金额为(不含税)。如需报税,由乙方为甲方有偿提供,税费为工程款的,金额为。
四、工程安装调试完毕,由乙当天通知甲方验收,乙方自通知甲方。
当日起天内甲方拖欠不验收,视为工程验收合格,乙方有权撤走一切设备。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
电话:电话:
年月日年月日。
安装协议书
乙方:李泽华。
鉴于给住户创造一个安全、良好的居住环境,确保小区的整体效果,经物业公司与业主共同协商,统一制作安装防盗窗。特此物业公司聘请乙方负责安装制作,达成以下协议:
一、甲方责任。
1、甲方授权乙方为上桥乡中华中心村a、b区统一安装单位,负责对各住户防盗窗进行安装及维修服务。
2、甲方协助乙方在小区内宣传、销售、安装乙方制作的产品。
3、积极配合乙方搞好统一安装的协调工作,在小区内提供乙方展销、办公场所,以便能及时为住户提供服务。
二、乙方责任。
1、乙方所销售制作的防盗窗应为符合国家标准的合格产品,乙方按所制作的产品质保期、售后服务承诺履行乙方责任,保证用户的售后服务完善,并承担产品质量责任。
2、乙方制作、销售的产品必须低于市场同类产品的销售价格。
三、双方责任。
1、为了保证双方合同的顺利进行,乙方给甲方缴纳20xx0元的合同保证金,在合同期间乙方无违约行为,甲方将此保证金于20xx年10月10日全额返还乙方。
2、甲方对乙方实施的统一安装进行全程的检查与指导,对有违反安装协议的地方,责令乙方进行整改。
3、甲乙双方各尽其责,相互协调、相互监督要以高度的责任感,诚信为本的精神共同搞好统一安装工程。
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:福庆物业服务有限公司(签章)。
乙方:(签章)。
20xx年x月xx日。
安装协议书
甲方:
乙方:
甲方向乙方提出燃气管道安装申请,乙方确认甲方已具备条件,为保证天然气安装及用户使用安全,明确甲乙双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规,甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议:
联系人:
联系电话:
地址:
办公电话:
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式,承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程,直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位,并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系,确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿,公尺以外按政策性赔偿,赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中,对损坏的公路、街道和土地负责复原。
1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取),收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展,乙方负责协调处理,确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;
3、工程施工验收合格后,由乙方负责为甲方进行空气置换,置换工作完成后,双方签订《居民用户用气协议书》,由相关人员进行试点火,点火燃烧正常后,移交甲方用户使用。
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新,甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施,必须向乙方申请,天然气公司接到用户申请后,帮助用户进行专用设施的改造和更新,并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后,如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
甲方(签字):
乙方(签字):
安装协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方,为明确双方责任,双方共同协商订立合同如下:
1、装饰工程款总款额为,小写。
装饰期限为_____天(自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止),装饰内容依照报价表。
2、甲方必须到管理处交清所有费用,办好有关手续,保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出,否则乙方拒绝施工。
3、装饰制作过程中新增加或减少项目,必须用书面形式经双方协议签字后才能施工,否则乙方拒绝施工。
4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等,工期顺延。
5、乙方必须按时完工验收,逾期每天按约。
6、施工过程中,甲方发现工程质量问题,向乙方提出整改,乙方如不接受,甲方有权单方面中止合同,款项按实际工程计算。
7、单方终止合,按工程款总额的5﹪赔偿对方。
8、保修期1年,一年内如因乙方工程质量问题引起的维修,不另收费,因人为损坏或自然因素导致而需要维修,按工料计算。
9、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
10、在执行过程中,如遇到分歧,双方本着互相谅解的态度解决,未尽事宜,双方另行协商。
按照乙方呈报给甲方的报价表内容。
1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。
2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。
3、完工验收合格,甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项,结清尾款。
本合同经双方签字后生效:
甲方:(签字)乙方:(签字)。
身份证号码:
地址:地址:
电话:电话:
日期:年月日
日期:年月日
安装协议书
本着互相信任的原则,就甲乙双方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前向甲方提出工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应及时供应到现场,乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合标准、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》__________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):________________。
乙方签字(盖章):________________。
_____年_____月_____日。
充电桩安装工程合同
承包方(以下简称乙方):____。
负责人:____。
1、施工范围:____。
2、施工地点:____。
3、承包方式:____。
1、计划开工日期:___________年_______月_______日,计划完工日期:___________年_______月_______日,总_______天。
2、乙方开工前_______天,应向甲方发出开工通知。
地暖使用寿命保修_______年,乙方对安装工程免费保修_______个采暖期,_______年负责维修。
1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。
2、工程的验收标准与施工方案一致,最低是合格,验收不合格的,乙方应无偿返工。
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。
2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。
3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
4、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。
1、合同造价:____造价按工程量据实结算,共_______平方米,每平方米单价_______元,合计______________元。
2、结算方式。
(1)主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%;
(2)后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%;
(3)工程竣工付至总价的90%,
(4)保修期为_______年,第一个采暖期结束后_______天内付到95%,第二个采暖期结束后_______日内付清余款,终生负责维修。
本工程的保修期为_______年,保修期内,乙方要及时履行保修责任,不得拒绝,如若违约则应承担维修的所有费用,并支付_______元违约金给甲方。
双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向守约方赔偿经济损失,守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。
1、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地法院起诉,也可解除合同。
甲方:____。
地址:____。
联系人:____。
联系方式:____。
_______年_______月_______日。
乙方:____。
地址:____。
联系人:____。
联系方式:____。
_______年_______月_______日。
充电桩安装工程合同
甲方:
乙方:
1.名称:安装塑钢窗。
2.地点:_____________________
3.承包方式:采取大包干的形式。
按投标的中标价格_______元/2进行结算,面积在完工后按实际测量面积进行结算,乙方必须开据税票。
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的'水、电费。
1.严格按照安全生产要求施工,施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工,完工后由甲方验收认可,方能结算。如遇特殊情况,甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2.服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工,工期延误罚款_______元整。
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷,双方应友好协商,无法解决时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁,或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_____________________盖章
乙方:_____________________盖章
___________年_______月_______日
电瓶车充电协议
1、乙方在合肥市蜀山区项目投放自助式电动车充电设备,用于便民服务,充电设备产权归乙方所有,乙方提供设备安装、维修、维护、终端客户服务等运营服务,并向甲方按双方约定标准缴纳费用。
协议有效期限为五年,自合同签订之日起生效。本协议到期后由双方协商,如有异议,
请在协议期满前一个月内,以书面形式提出,双方沟通,终止或重新签订合作协议。
备注此充电站为智能型充电站,可以自动检测充电时的功率大小,当充电功率在150w以内时,按照设定标准供电,当充电站功率大于150w时,充电时间会等比例缩短,超出660w时,充电站停止供电(过载保护)。
物业综合电价单价计费方式:物业缴纳电费总额除以总用电量。
充电桩安装工程合同
负责人:____。
承包方(乙方):____。
负责人:____。
1、工程名称:____。
2、工程地点:____。
3、工程规模:____。
4、承包方式:____。
5、工程内容:____。
6、工程总价:____。
本工程按照实际施工面积计算工程量。
1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币___________元的工程定金;
3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币____________元工程款;
5、余款______%作为工程质量保证金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。
工期天数:____________日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延。
1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购。
2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
3、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
4、材料的运输、装卸、保管保护。
本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。
1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定,工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求,前述标准不一致的,以高者为准。在施工过程中,甲方有权决定增减施工项目,乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算,按本合同约定进行结算。
2、如双方对工程质量有异议,可申请工程检验,检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后,如工程质量合格,所需检测费用有甲方承担,如工程质量不合格,检测费用由乙方承担,乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕,达到合同约定标准,如需进行二次检测,所需费用均由乙方承担。
3、工程竣工后,乙方应及时书面通知甲方进行验收。
工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
4、工程保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。
1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。
2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置,但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装,施工水、电费由乙方自行承担。
3、按时支付工程款,不得拖延。
1、组织富有经验的施工队伍,严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定,进行施工。
2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表,经甲方审核后执行,但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。
3、乙方负责已完成工程的成品保护,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止,承担成品保护所需全部费用。
4、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方,否则,甲方有权解除合同。
5、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的`损失由乙方承担,工期不予延长。
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担________元的违约金。
2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款________%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。
3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款________%的违约金。
4、甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。
本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向工程所在地人民法院审理。
1、本合同自双方代表签字后生效。
2、本合同一式________份,甲、乙方各________份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:____。
地址:____。
联系人:____。
签订地点:____。
签订时间:____________年______月______日。
乙方:____。
地址:____。
联系人:____。
签订地点:____。
签订时间:____________年______月______日。
安装协议书
为了保证西控十八街棚户区改造项目空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的"所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
5、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
6、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
8、乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。
10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
甲方(签字):xx乙方(签字):xx。
委托代理人:xx委托代理人:xx。
电话:xx电话:xx。
日期:xx日期:xx
充电桩安装工程合同
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签订如下协议。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、承包内容:
1、合同总额:工程合同总价款:_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变,工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式。
(1)按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后,预留5%的保修金,剩余款项一次性付清。
(2)在保温工程完工后验收合格后,及时将资料交甲方汇总,并经监理、甲方验收合格。
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于甲方通知的开工日期前3天,以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工,工期不予顺延。
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系,保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围,向乙方进行设计交底和技术交底,审查乙方提供的施工方案。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的`费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件,及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案,按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求,采取必要的安全技术措施,在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护,如出现损坏由乙方负责维修。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定,一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后,按照规定必须复试的材料要进行复检(包括消防部门的复检,复试费用乙方自行承担)并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固,无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底,施工人员在施工中必须做到安全文明操作,如发生安全文明事故,所出现人身财产等安全损害由乙方负责,与甲方无关。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定,双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内,若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求,甲方与住户进行谈判,发生的索赔费用不得从保修金中提取,由乙方另外支付。
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任,违约造成工期延误责任分担原则为:甲方违约工期适当顺延,乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹,否则视为违约,并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,甲乙双方先协商解决;当事人不愿和解、调解,或者和解、调解不成的,可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效;乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜,双方协商解决。
4、一式_____份,双方各执_____份,具有同等效力。
甲方:负责人:
联系方式:合同签订地:
________年____月____日。
乙方:负责人:联系方式:
合同签订地:________年____月____日。
安装协议书
甲方:______________(以下简称甲方)。
乙方:______________(以下简称乙方)。
为了搞好中学校区内自来水安装,方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工,确保质量。经甲、乙双方协商同意,将其安装相关事宜订立如下合同,以资共同信守。
一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网,以包工包料的方式承包给乙方安装施工。
二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。
三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装,在安装施工中,甲方派员现场指挥,乙方必须按照甲方的规化要求进行安装,并且要确保安装质量可靠,在交付使用的一年期内,如出现漏水、渗水现象,乙方必须无条件进行返工,所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时,乙方应无条件承担赔偿责任。
四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为______________元人民币。
五、整个安装工期为40天,若因天气等其它因素顺延,正式通水时间不得超出8月23日。
六、甲方分两次付清乙方的工料费用,按规化全部安装完工后付80%,余款自交付使用之日起,一年期满日若没出现质量问题,或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。
七、以上各条甲、乙双方必须共同信守,如出现违约方,约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。
八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。
九、本合同一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方代表:______________甲方盖章:______________。
乙方代表:______________乙方盖章:______________。
电瓶车充电协议
电动车充电桩的投资建设、运营管理及业务拓展。
1、甲方负责充电桩的投资建设和日常运营管理并承担相关的费用。
2、甲方投资的充电桩数以保证能满足用户需求为准,不限套数。
3、甲方提供的所有产品必须符合国家相关的质量标准和要求。
4、甲方投资建设的充电桩所有权归甲方所有,甲方负责相关设备的维护维修、更新换代,确保充电服务的质量。
5、甲方保证合法经营,按实际充电量收取费用,根据市场行情,与乙方协商,合理定价。
6、甲方要根据场地勘查情况,设计好相关图纸,交乙方审核通过后方能正式施工。
7、甲方在小区的相关运营工作和活动,必须服从乙方的规范管理。
8、甲方要确保安全运营充电业务,因甲方产品质量原因造成的事故损失的,由甲方承担相关责任。
9、因甲方原因造成的`甲方和甲方客户之间的一切纠纷与乙方无关。
10、甲方要按要求安装电计量设备,按时足额交纳电费。
11、若乙方后期针对该项目地增设新能源汽车、电动三轮车、电动自行车及后续充。
1电设备,不得使用其他品牌充电设备;增设项目必须由甲方承建。若乙方违反此条款,应向甲方支付违约金,违约金不低于10万元,不高于甲方项目投入总额。
12、甲方投资建设的充电桩运营除充电利润外,其他收益归甲方所有。(如广告收益等)。
1、乙方配合甲方对充电桩的建设、运营管理和业务拓展。
2、乙方为甲方提供合适的充电桩安装位置及电源接入点,保证建设及运营的顺利进行。
3、乙方配合甲方提高充电桩的利用率。
4、乙方负责对充电桩设备进行有效监管,以免被人为损坏或被偷盗。
5、乙方配合甲方为后期的客户发展做适当的宣传或引导。
6、乙方与甲方共同分享充电桩业务产生的收益。
7、乙方保证除了本合同约定收益外,不收甲方任何额外的费用。
8、乙方不能与其它第三方签订类似的合作协议。
充电桩安装工程合同
______________有限公司(简称甲方)
______________有限公司(简称乙方)
双方签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称:_________________________.
2.工程地点:____甲方___________________港口。
3.工程范围:____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内,完成安装工程,其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格:___________________美元整。
6.安装工程付款进度:____
第6期:____在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_____%,即_____________________美元整。
7.违约罚款:____因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的_____%计算,即_____________美元整。
8.增加或减少工程:____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:____若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:____在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:____除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:____在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:____本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:____本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:____主机的保养――乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对__________主机保养服务_____年,每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
充电桩安装工程合同
甲方:
乙方:
乙方承揽甲方位于广告位广告布安装工程,为了保证工程质量、安全和工期,经双方友好协商达成如下协议:
一、工程内容。
乙方承揽的工程项目:过街广告位宽14米,高4米的广告位广告布安装,时间为年月日。
二、甲乙双方义务与责任。
1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布),乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业,存在一定安全风险,乙方必须做好必要的`安全措施,保证安全作业,如在施工中发生任何安全事故,乙方将承担一切法律及经济责任,与甲方无关。
三、工程造价及付款方式。
1、乙方承包单价:元(人民币)/平方米。
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同,补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
签字(盖章):
签字(盖章):
充电桩安装工程合同
5、工程期限:____全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
6、施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
7、施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a、不可抗拒的灾害,被迫停工。
b、因甲方变更计划或变更施工图
8、工程所需的图纸有甲方负责提供。
9、工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1、以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2、工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:____
(1)工程完工报告
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
2、双方不得借故拖欠各种应付款项。
3、履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:__________________________
经办人:____________________________
电话:______________________________
地址:______________________________
签定时间:__________年_____月_____日
乙方盖章:__________________________
经办人:____________________________
电话:______________________________
地址:______________________________
签定时间:__________年_____月_____日
充电桩安装工程合同
地址:__________________。
承包方(乙方):_________。
地址:_________。
根据《民法典》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、承包方式:_________。
4、承包范围:_________。
5、合同价款:_________。
6、技术要求:_________。
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间:_______年_____月_____日,计划完工时间:_______年_____月_____日。
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的'电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
本工程保修期为_______年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_________。
负责人:_________。
联系方式:_________。
合同履行地:_________。
签订时间:_______年_____月_____日。
乙方:_________。
负责人:_________。
联系方式:_________。
合同履行地:_________。
签订时间:_______年_____月_____日。