随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
弱电工程劳务承包合同篇一
竣工验收为单体栋号智能化系统竣工验收。
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告;工程验收以国家有关标准规范以及甲方确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。
乙方应在本合同承包工程竣工验收之前20 个日历天前将完整的、符合国家相关部门(由甲方提出,甲乙方协商)要求的相应工程技术资料(包括竣工图四份,不含结算的二份)提交给甲方进行审核,并在5 个工作日审核完毕,乙方再将工程技术资料提交给相关部门(由甲方提出,甲乙方协商)检查。如果乙方的工程技术资料符合验收要求,则由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收工作应在一周内进行(实际以质量监督站的要求为准) 。如果资料不符合验收要求, 则由乙方在商定的期限内进行补充、完善后,再进行验收。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方不按时验收,在以后检验时,如合格,则按乙方通知甲方验收日期的后第20 天作为竣工日期。
工程竣工后, 应绘制竣工图。工程变更不大的, 由乙方在原施工图上加注说明,提交甲方存档。工程变更较大的, 由乙方负责绘制竣工图。并提交四套竣工资料(含电子文件)
甲方收到乙方符合甲方要求及工程质量的竣工验收报告后一个月内不组织验收,从第二个月起承担工程保管及一切意外责任。
中间交工工程的范围和竣工时间,由双方约定,其验收程序按本条 款至 款执行。
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。
工程竣工验收符合合同规定的验收标准后,甲方不得因自身的其他经济纠纷拒绝付款给乙方,但如因乙方原因导致甲方被牵涉或可能被牵涉入其他经济纠纷(包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资等纠纷)的除外。
26 质量保修
本工程各单位工程保修期自通过竣工验收合格签字之日起计算, 保修期为壹年;设备或子系统按厂家提供的保修条款执行,如果保修期低于一年则按照一年计算,高于一年以上以厂家为准, 且须提供相关设备及子系统原厂家质保和售后服务说明。
保修责任范围:凡属于乙方施工及乙方负责的器材质量原因造成的系统故障,属乙方保修责任范围,乙方免费维修。
乙方必须按照东田丽园领豪坊1、2 栋智能化系统乙方承诺的《公司售后服务措施及承诺》中规定的时间、质量标准进行保修服务,否则甲方有权扣除乙方质保金,并由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。
弱电工程劳务承包合同篇二
发包人(甲方):
承包人(乙方):
按照《^v^合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、诚实、信用的原则就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
建筑结构:框架剪力墙结构
建筑面积:约270平方米(设计图纸面积)。
二、承包范围:
1、工作范围:4#楼西单元一层大堂、电梯厅,一层至三层楼梯间、301房、302房
2、工作内容:按甲方提供的建筑图纸和装修要求及国家精装修验收标准完成以下工作:
1)、砌体、构造柱、二次结构施工,地面水泥砂浆找平细拉毛(完成至不贴地面砖),外墙水泥砂浆抹灰,内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料,天棚混合砂浆抹灰、卫生间防水,机电、门窗安装的塞缝、收边、收口,阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。
2)、材料人工搬运,外墙脚手架搭设,必要的现场安全防护。
3)、窗边打胶。
4)、卫生清理、成品保护。
5)、除砌块、钢筋外的其他材料的采购、运输、保管(含机电材料)。
6)、三层顶、四层顶堵洞、防水。
7)、甲方安排的其他工作。
三、施工工期
自本合同签订之日起,30个日历天完成本承包范围全部内容。
四、承包方式
包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。
五、承包价款
以结算价为总承包价。
六、结算方式
按湘建价【20xx】406号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、宁乡建设造价20xx年第2期价格计算总价,人工工资按湘建价〔20xx〕396号文调整计取。总包单位提供的材料按定额消耗量扣除。
七、付款方式
1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后,凭甲方审定确认的工程结算总额,甲方支付乙方工程结算总额的95%;留存结算总额的5%作为质保金,两年后返还。
2、上述付款由乙方填写工程结算款,经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。
八、技术要求和设备、材料
1、乙方进场的材料的质量必须符合设计要求,符合国家、地方有关质量技术标准、规范的要求。必须附有出厂合格证和质量保证书。必须符合本合同主要材料清单约定的品牌、规格、产地的要求。必须由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字认可后方可投入使用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。
2、乙方如在施工中使用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料,甲方、监理方有权制止施工和要求乙方拆除重建并承担所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。
3、乙方应对进场的设备、材料妥善包装和保管,由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。
九、质量验收标准与质量保证期
质量验收标准按国家^v^《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行。
质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或维修因材料或施工不良发生的任何质量问题(不包括人为因素损坏)。维修响应时间不超过24小时,问题解决时间在一个工作日内(重大问题可另议),每超过一天,则按500元/天处罚,罚金在质保余款中扣除。
十、工程变更
双方按如下方法确认工程变更:
1、甲方出具的变更,应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的,按实际发生额增减承包总额。
2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用,须经甲方确认同意,方可实施。未经甲方同意,乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方承担一切损失费用,并赔偿甲方的相关联损失,工期不予顺延。
十一、甲方责任与义务
1、向乙方提供必要的土建施工图纸和文档资料。
2、组织技术交底。
3、提供乙方施工用电、用水至施工现场。
4、监管设备、材料和施工质量,及时办理隐蔽工程验收。
5、按合同约定时限向乙方支付工程款并及时办理工程结算。
十二、乙方责任和义务。
1、工程施工期间,不得拖欠民工工资和材料供货商货款。
2、自觉接受甲方和监理人的管理,按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量,并承担费用。
3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工,并应积极配合和提供方便。
4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后,其施工设备、人员无条件撒离,不得以任何原因滞留占用甲方场地和房屋。
5、确保安全、文明施工。如施工中发生安全事故,一切经济损失、法律责任均由乙方负责。
6、及时配合其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失,全部费用由乙方方承担。
十四、违约责任
乙方未按合同工期完工,按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准,乙方必须无条件整改或返工,由此而给甲方造成关联损失的,由乙方负责赔偿。
十五、合同争议的解决
合同执行过程中的争议或纠纷,首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时,可向项目所在地地人民法院诉讼解决。
十六、其他
1、为便于施工现场管理,甲方委派为现场代表,监理公司委派为现场代表。乙方委派为现场代表,联系处理施工现场的日常工作。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜,双方可通过协商,订立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
弱电工程劳务承包合同篇三
经三方协商一致,可以解除合同。
甲方不按合同的约定支付工程款(进度款) ,甲乙方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,停止施工超过7 天,甲方仍不支付工程款(进度款) ,乙方有权解除合同。
乙方不能满足甲方进度要求,且拖延工期超过7 天时,甲方有权解除合同。
有下列情形之一的,双方可以解除合同:
因不可抗力致使合同无法履行;
因一方违约致使合同无法履行。
一方依据本条、、 款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7 天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由订货方承担,因未及时退货造成的损失由订货方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
30 合同生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
除第十一部分第26 条质量保修条款外,三方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止。
合同的权利义务终止后,三方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
弱电工程劳务承包合同篇四
施工总承包:_________________#有限公司(以下简称甲方)
项目承包方:_________________#(以下简称乙方)
为进一步强化工程项目施工承包管理,认真履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同),依据甲方《项目施工经济承包管理暂行办法》,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方平等协商,特签订本工程项目施工经济承包协议书。
第一条、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、合同承包范围:_________________含图纸全部内容
4、合同价款:_________________38001780.58元。
5、合同工期:_________________270天
6、合同质量:_________________合格
第二条、承包工程范围及责任目标、指标
1、承包工程范围:_________________
2、应缴承包费:_________________以工程总造价(包括建设单位供料,直接或指定分包项目且由甲方承担质量安全责任部分的造价)为计算基数,甲方按此基数的2%(百分之二)向乙方收取承包费。承包费的收取按施工进度款同比例交纳,工程竣工结算完成后60日内全部结清。
3、施工工期:_________________270历天。
4、工程质量:_________________合格工程。
6、安全生产:_________________杜绝重伤以上事故及重大交通事故、械设备和火灾事故,避免一般事故,无违章指挥、违章作业行为,安全管理达标。
7、工程保修:_________________执行总包合同相关规定及甲方《工程质量同访保修暂行规定》。
8、民工工资:_________________确保不拖欠。
9、其它:_________________
第三条、甲方的权利义务
1、依据本工程招、投标文件在乙方的协助下与建设单位签订总包合同。
2、协助乙方按照所承包项目的规模及甲方《项目管理机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子,并派2名项目管理人员,负责质量和安全管理方面工作,其中李明玉为该项目工程部经理,负责协助乙方进行项目外围关系协调等方面工作。
3、按照甲方《项目工程款收支管理暂行规定》及其它相关规定协助乙方办理本工程各项财务手续及,工程款收支业务,但对发生经济纠纷的工程项目款项的支付应由财务部门进行控制支付。
4、依据甲方有关管理办法,组织对该工程合同履行过程中乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、施工采购、合同管理、工程价款的结算、税款的缴纳、工程交竣工、工程保修等方面进行服务指导和监督管理。
5、按照甲方有关规定对乙方在本工程施工质量、文明施工等方面获得荣誉的给予奖励,具体标准见甲方有关规定。
6、按照甲方的有关融资管理制度,在符合条件时,提供有偿融资,具体执行甲方《内部融资暂行规定》。
第四条、乙方的权利和义务
1、认真履行总包合同的全部条款、投标承诺、本协议书及附属条款,严格执行国家相关法律、法规,自觉接受甲方的各项监督管理。承担因不履行总包合同、投标承诺、本协议书及附属条款,或因违反甲方、建设单位、监理单位的规章制度及国家的相关法律、法规而造成的后果和法律责任。
2、乙方作为本工程项目施工的经济承包人,实行独立经营核算,自负盈亏。自行承担总包合同及本协议履行过程中形成的各种债务,包拈承接本工程向建设单位所缴的各类担保金、经营费用及施工中发生的各项费用等,并承担风险责任。
调整更换。承担甲方委派的管理人员以及乙方自行聘用甲方的管理人员和甲方以外的其他人员的所有费用。
5、选用具备相应资质和安全成产许可证的劳务分包企业承担项目的劳务,不得使用不具备相应资格的劳务队伍。在工程施工前,必须与劳务分包企业签订《劳务分包合同》和《劳务分包安全生产管理协议书》。明确各自的安全生产责任,并收集有效的分包企业营业执照、资质证书、安全许可证、负责人和专职安全员的安全考核合格证、特种作业人员的资格证复印件。
6、严格按照甲方有关规定做好施工升降机、物料提升机等特种设备的使用管理工作,必须与具有行业确认书的租赁企业开展租赁工作,与其签订《设备租赁合同》和《特种设备租赁安全管理协议书》,明确各自的安全责任,并收集有效的出租企业、人员和设备相关资料。
7、保证所有项目的工程款收入必须转入总包合同约定的银行账号或者甲方指定的开户银行账号,未经甲方批准严禁在外设立账号,以现金形式收取的工程价款应及时上交甲方内部银行,不得坐支。未经审批乙方不得通过业主代付任何费用。接受甲方对本工程建设单位支付的工程预付款及大额超进度付款的监督,提出资金使用计划,保证将工程资金个在本工程施工建设上。
如协商不能解决,应及时上报甲方法律事务部,与甲方决定诉讼或仲裁。
9、按国家税法及相关规定,按时交纳税金,及时向甲方提供完税证明原件;若建设单位要求代购代缴税金,则必须向甲方出具当地税务机关出具的允许代扣代缴的证明。
10、不得以项目部及甲方的名义进行资金拆借及各种赊欠、贷款等业务;不得把个人及本工程以外的经济、债务等纠纷带本工程。
11、乙方在施工采购中对外的一切债权债务均必须以乙方承包人自身的名义产生,对因经济承包工程引发的债权债务一斤其他诉讼仲裁及投诉等,乙方均要无条件主动应诉、起诉、处理,承担由此引起的全部费用和经济责任。如因此给甲方造成损失,乙方须双倍赔偿甲方的损失。
12、保证本项目安全生产所需资金的投入,确保安全生产费用的有效使用。
13、未经甲方同意,乙方不得将工程分包或转包给其他单位和个人。14,与建设单位的工程决算书报甲方审核、备案,并加盖甲方法人印章后方可报送建设单位。
15,工程项目交竣工应及时将竣工资料报送甲方审核、签章,并归档,工程项目交竣工后的保修责任及费用由乙方实施并承担。
第五条、违约责任
1、乙方违反国家法律、法规、不履行总包合同和本协议,未实现本协议书中相应目标责任,或违反甲方各种管理制度,不服从甲方的管理,视为违约,除承担由此引起的一切责任和损失外,甲方还将给予处罚,具体标准见甲方相关规定。
2、乙方对建设主管部门、建设单位、甲方提出的问题不认真及时整改或拖延整改的,甲方有权视其情况予以处理,采取措施对施工队伍进行整改直至解除与乙方的本经济承包协议书或者终止与建设单位的总包合同,其责任及由此造成所发生的一切费用(或损失)均由乙方承担。因此给甲方信誉造成恶劣影响的,罚该工程承包费的50%。
3、乙方恶意串通第三方损害甲方利益,引起法律纠纷的,应承担对甲方造成的所有损失,并处以所有损失的50%~100%罚款或追究法律责任。
4、乙方暗中抽逃或逃去资金挪作他用,影响工程进度、质量无法按合同要求完成的,乙方双倍承担由此给甲方造成的所有损失。
5、因乙方拖欠民工工资导致民工投诉的,乙方应立即按规定支付应付工资,并承担其责任,同时避免事态扩大。若乙方处理不当,只是甲方受到损失,乙方须双倍赔偿。
6、若乙方施工能力或技术素质不能保证工程质量、施工进度要求,又无力调整的情况下,甲方有权采取措施,费用由乙方负担。
(1)、被建设单位通报,罚人民币5000元;
(3)、被建设行政部门通报、罚款、媒体曝光,影响甲方声誉。除承担所有经济责任,甲方处罚人民币30000元。
8、认证执行甲方《项目合同管理暂行规定》,违反规定给甲方造成损
失的,甲方有权向乙方追偿损失,并处损失额30%的处罚;
9、未经甲方审批私自刻制印章,由乙方赔偿全部经济损失,触犯法律的,依法追究相应的法律责任。同时,处三万元到五万元罚款。
10、对用户投诉,乙方若不能及时维修,甚至置之不理或故意拖延由甲方委派的本工程责任管理单位处理,所发生费用全部由乙方承担,处乙方维修费用2倍的罚款。若给用户造成经济损失的,除所发生费用全部由乙方承担外,处乙方以全部损失费用3~5倍的罚款。
第六条、附则
1、双方应签订《项目施工安全管理协议书》明确双方的权利和义务。
2、未尽事宜执行甲方《项目施工经济城堡管理暂行办法》有关对顶,在履行过程汇中发生争议,双方应尽量协商解决,协商不成时,双方作为独立的民事主体,通过甲方住所地人民法院诉讼解决。
3、此协议书不能作为融资、借款、担保等的一句,若因用此协议进行融资、借款借担保而发生的经济纠纷,由提供融资、借款及担保方自行承担。
4、本协议正本二份,甲、乙双方各执一份,副本私奔,甲方全执。甲方:_________________#有限公司(盖章)
地址:_________________电话:_________________
乙方:_________________(签字)
签订时间:_________________年月日
弱电工程劳务承包合同篇五
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同》的原则,结合本工程实际情况,经双方协商,达成如下协议:
一、工程名称及承包方式:
1、工程名称: 设计及装修工程。
2、工程地点:
3、工程施工内容:按照工程设计图纸及效果图。
4、承包形式:包工包料(按双方确认的施工、设计图及效果图总包施工)。
5、工程造价:包干价人民币 万元整(含税)。
6、工期: 日历天,自 年 月 日至 年 月 日止。
二、双方职责
(一)甲方职责
1、负责本工程建设中与当地各有部门的协调工作,指导进度。
2、向乙方提供施工所需水、电表等管道线路接络点,并保证乙方施工期间的需要。
3、按本合同规定的时间支付工程款。
5、甲方指派现场负责人: 负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查,办理项目更改及新增减的签字认证以及其它有关事宜的处理。
(二)乙方职责
1、乙方必须按照甲方认可的施工方案进行施工,未经甲方同意不得随意更改。
3、乙方指派现场负责人: 负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查,办理项目更改及新增减的签字认证以及其它有关事宜的处理。
4、工程竣工后,负责办理工程结算有关手续,保修期间的维修事宜。
三、材料供应
乙方用于本工程的材料都必须符合国家规定的技术标准和设计要求,乙方负责采购、运输、保管、施工安装和施工期间的产品保护,同时必须提供材料质保书和合格证书或检查报告,并提供样品,经甲方验收后方可使用,未经验收禁止使用。
四、工程验收
1、为确保工程质量,隐蔽工程在隐蔽前,由乙方提交验收资料,并书面通知甲方指派的现场负责人共同检查,经检查合格后,方可进行隐蔽工程的施工。否则,甲方有权责令乙方返工整改。
2、工程完工后,乙方应向甲方递交工程验收申请书,并提交竣工资料一式两份,由甲方组织有关人员进行验收。施工项目须经专业人员组成的验收小组验收合格后,甲方在验收书上签字,如有不合格部分,应由乙方按甲方的要求在规定期限内整改完成后再验收。
3、为确保工程质量,本工程实行保修,保修期为贰年(若国家规定时间更长的,则双方同意执行国家规定),在保修期内,如产品质量或施工不良引起的工程损坏(包含由此引起的其它财物损坏),由乙方负责保修或赔偿,并负担全部费用。保修期满后,若甲方需要乙方继续维修,其费用应由甲方负责。
五、工程款支付与结算办法
1、工程结算按预算单价参照实际项目数量结算,增加项目部分单价由双方在施工中协定。
2、工程完工后七日内验收。
3、本工程合同签定后,甲方预付乙方工程总造价的50%;工程完工并经甲方验收合格且办理相关工程决算手续后支付工程总造价的45%;剩余工程总造价的5%做为工程质保金,于工程保修期结束后给予无息返还。
4、乙方按甲方要求出具相关正式发票。
六、其他事项:
1、施工过程中,如甲方要求改动原设计方案,乙方必须执行,其增加费用由甲方承担。
2、增加部分施工前必须经甲方现场负责签字认可,确认项目单价与总价,乙方方可施工。
3、任何一方若违反本合同条款,视为违约,违约方除负责支付由此引起的经济损失外,应支付给守约方合同总额的3%违约金。
4、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,协商解决不成的,双方可向工程所在地人民法院起诉。
5、本合同一式贰份,甲、方双方各执壹份,由双方法人代表签字并加盖公章后生效,待保修期满后自然失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日