生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
农村自建房合同最好篇一
地址:________________________________
电话:____________传真:__________
授权代表:________ 职务: __________
乙方:________________________________
地址: ______________________________
电话:____________传真:__________
授权代表:________ 职务: __________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业; 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第 条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第 个月内完成竣工验收工作。
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____ 层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
本合同自政府主管部门批准后生效。
农村自建房合同最好篇二
乙方(承包方):_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就房屋建设工程承包事宜达成一致,签订合同并共同遵守履行。
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币_______元,建筑面积按每层楼外墙计算,预计总价款:_______元,大写(人民币):______________。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付合同总价款的_____% ,即人民币_______元。完成第一层砖砌并捣制好楼面支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。完成第二层以及屋顶支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。工程全部完工,交验完毕支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。预留_____%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、工程期限
工程期限____天,自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
六、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
七、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
八、注意安全
1.劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
2.甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
八、违约责任
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付违约金。
九、其他约定
1.本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
十、争议的处理
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
风险提示:在约定争议管辖条款时,一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一,约定诉讼管辖,双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖,在选择时只能选择其中一项,否则约定无效。第二,在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错,更不能先多个仲裁机构,否则约定无效。第三,在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、合同生效及补充
1.甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。
2.本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3.本合同如有涂改,双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认,否则涂改部分无效。
4.本合同及附件经双方签字盖章后即生效。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。
5.本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。
6.本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。
7.本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
农村自建房合同最好篇三
甲方:___________________,_____族,_____年_____月_____日出生,身份证号码:__________ ,住址:____________________________ ,联系电话:_________________________。
乙方:___________________,_____族,_____年_____月_____日出生,身份证号码:__________ ,住址:____________________________ ,联系电话:_________________________。
丙方:___________________,_____族,_____年_____月_____日出生,身份证号码:__________ ,住址:____________________________ ,联系电话:_________________________。
鉴于:__________甲方与乙、丙方为父子关系,乙方系甲方长子,丙方系甲方次子。丙方借甲方名义,于_____年____月出资在甲方享有使用权位于____________________的宅基地上修建房屋(以称"该房屋"),该房屋共 层,每层面积为_____平方米,共计 平方米。现甲、乙、丙三方在自愿平等的基础上,根据《中华人民共和国民法典》等有关民事法律法规的规定,自愿达成本协议约定如下,以资共同遵守。
一、该房屋修建时出资状况
1.修建该房屋的总价共计 _____元(大写:__________ 整),由丙方单独出资修建。
2.该房屋以甲方名义修建,但甲方对该房屋无出资,对该房屋不享有所有权。
二、房屋的所有权
1.房屋为丙方单方所有,丙方依法享有对该房产占有、使用、出租、收益及处分的权利。
2.三方确认,该房屋如遇征收、拆迁的,征收及拆迁补偿款由丙方单独所有。
三、权利义务
1.房屋建成后,乙、丙方应继续向甲方履行赡养义务,各方确认甲方对该房屋享有居住权,直至百年。
2.甲方认可自身不享有该房产的所有权,不对该房产进行侵占、破坏、转卖、出租、出借、抵押及赠与等任何处分。
3.乙方乐见本协议安排,无不同意见。
4.本协议签署后各方应切实履行,共同促进家庭和谐,不因该套房产权属问题再生争议与纠纷。
四、其他约定事项
1.各方确认,在签订本协议时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
2.各方就履行中产生的任何争议,都应由各方通过友好协商解决,协商不成,任何一方有权向当地人民法院提起诉讼。
3.该房屋的产权登记状况不影响本协议效力。
4.本协议一式三份,各方立约人签字、捺印后生效,立约三方各执一份,每份均具有同等法律效力。
(本页为签字页,无正文)
甲方(签字捺印):__________
_____年 _____月 _____日
乙方(签字捺印):__________
_____年 _____月 _____日
丙方(签字捺印):__________
_____年 _____月 _____日
农村自建房合同最好篇四
承建方:以下简称乙方
根据中华人民共和国建筑法及合同法,经双方共同自愿协商,由乙方承建甲方自用小二层住房的施工工程。
1、甲方将自用小二层住房约为300平方米,承包给乙方,甲方负责将主材运输到工地。
2、房屋修建为二层砖砼结构,现浇砼楼板,砼构造柱。
3、正负零以下由乙方调配人员施工,甲方予以配合及负责人工及生活费用。
4、乙方承包由正负零以上修建,包括砌墙、钢筋、支模、内外墙抹灰及任意一方外墙瓷砖粘贴。
5、乙方自行负责提供所有支撑架、模板及所需一切机械。
1、乙方由正负零以上按实际建筑面积进行实收。
2、经双方协商以__元/m2计算。
1、甲方无偿提供给乙方水、电。
2、甲方自开工之日起满足提供建筑主材给乙方,以免造成停工待料,延误工期。
3、甲方在每层现浇当日提供所在工人一天生活,其余时间生活由乙方负责。
4、甲方一次性付给乙方安全费元。
1、乙方必须按质按量完成所承包的内容及项目。
2、乙方必须按甲方要求程序进行施工。
3、乙方必须做到安全文明施工,安全由乙方全面负责承担。
4、乙方不得随意浪费材料,不得故意拖延工期。
5、各工种人员由乙方负责调配。
1、砼强度要求达到:
2、砌砖饱满度,垂直度,平整度,砼构造柱砌砖要求4进4出。
3、抹灰面的垂直度,平整度。
开工之日付20%,约为__元,以后按工程进度,在每层现浇完后付20%,约为二次,约为__元,余款待工程全面完工后,经验收合格后一次性付清。
开工:
竣工:
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字即时生效,希望双方共同遵守,若一方违反,必须承担相应损失,另外,本协议未尽事宜,应由双方共同协商确定。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
农村自建房合同最好篇五
监理单位委派的工程师
姓名:,职务:工程师
权限:根据本合同全面负责项目的协调工作。
在本合同范围内,按照国家有关法律法规、《建设工程监理规范》gb50319-2000及业主的合理要求,全面管理本工程的质量、进度和投资,协调工程内部关系。
具体为:1)初步确定项目施工组织设计和进度计划;2)监督项目施工进度;3)负责工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)确认入场材料和设备的质量;5)负责现场安全的管理和控制;6)项目资金支付的初审;7)设计变更的初步审查;8)定期组织工程会议;9)主持相关协作单位的协调与合作;10)监理合同中发包人授予的其他职权。
发包人派遣工程师。
姓名:,职务:
权限:根据本合同全面负责项目的协调工作。
在本合同范围内,按照国家有关法律法规、《建设工程监理规范》gb50319-2000及业主的合理要求,全面管理本工程的质量、进度和投资,协调工程内部关系。
具体为:1)设计变更确认和工程签证;2)审核项目资金的拨付;3)确认入场材料和设备的质量;4.落实开工条件,审批开工报告;5)确认项目施工组织设计和进度计划;6)负责工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责现场安全的管理和控制;8)定期组织工程会议;9)主持相关协作单位的协调与合作;10)发包人委托的其他职权。