在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
钢构建造合同篇一
5、乙方须根据事前确定的质量标准严格组织生产,确保按质按量完成甲方订单。
四 违约责任
1、甲方未能按照事前确定的加工费标准、结算方式按时结算加工费给乙方时,须按***标准赔偿乙方。
2、甲方未能按照事前确定的订单量给乙方生产时,按照**标准补偿乙方的误工费和设备的合理折旧费。
3、因乙方的生产责任造成产品质量不合格,导致客户退货、索赔时,乙方须按照**标准赔偿甲方。
4、乙方若因生产组织不力,严重延误了客户交期,造成客户投诉甚至取消订单时,须按照**标准赔偿甲方。
五 其他事项
1、当甲乙双方产生纠纷或者合作争议时,首先由双方共同友好协商解决,若双方不能调解,可提请厂家所在地的人民法院解决。
2、若有未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,必要时可以另行订立补充协议。
钢构建造合同篇二
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为了甲乙双方平等互利的原则,经共同协商一致,双方达成如下合同条款。
第一条:工程概况
1:工程名称:
2:该工程甲方发包给乙方生产车间的钢构工程,按照图集中要求,从地角螺杆开始,所含一切钢构部分、屋面瓦部分、油漆部分,按规范要求全部制作安装,自带设备和辅材、机具、吊装,按图施工,保证质量(甲方负责提供材料:油漆、焊条、主材 )。
第二条:承包责任
1:乙方在施工过程中操作失误造成的损失由乙方自行负责,甲方向乙方提供的材料遭到损失,需照价赔偿,并承担损失造成的工期问题。
2:乙方在操作过程中无故停工,甲方有权终止合同,并处的违约金。因建设方或人力不可抗拒的事情发生,甲乙双方协商处理。
3:严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。
4:在施工过程中,所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙
5:乙方在施工中,甲方提供的材料必须及时到场,提供给乙方加工使用。
第三条:施工日期
1: 本合同签定后 月 日开工,预计 个工作日竣工。
第四条:合同价款及付款方式
1:乙方包工、包质量、包工期、包安装,保证工程验收一次性合格通过。单价按地坪方面积实算 元每平方米,做到工完场清。
2:立柱人字架安装完毕付总造价30%,约 万元;檩条、屋面瓦、油漆部分完毕付总造价40%,约 万元。
3:工程竣工后经验收合格在30个工作日内付清全部工程款。
第八条:其它
1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。
2.本合同未尽事宜,双方协商议定。
3.本合同自双方签字之日起生效。
4.本合同一式 四 份,甲方两份,乙方一份,监理一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢构建造合同篇三
甲方:
按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合本工程具体情况,双方经协商达成如下协议:
1.工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
3.承包内容:_________。
4.工程造价:_________元(含税金及验收费用)。
大写:_________。
5、工程款支付方式:工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清,结算时,乙方必须向甲方提供正式税务发票。
6.工程开工日期:_________年_________月_________日
7.工程竣工日期:_________年_________月_________日
8.工程质量要求:工程质量要达到电业局验收标准.
9.甲方主要责任:
(1)负责现场的质量监督和管理,对不符合要求的地方可以要求乙方无条件整改、返工。
(2)甲方应提供施工所需所有材料。
10.乙方主要责任:
(1)乙方自行组织施工所用工具。
(2)乙方应严格按照国家有关规范施工。
(3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失,由乙方负责修复和赔偿。
(4)乙方应加强现场施工安全管理,严禁违章作业及违章指挥,随时进行作业现场安全检查,消除隐患后方可作业。
(5)乙方应采取严格的安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
11.违约责任:
(1)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按100元缴纳违约金。
(2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
(3)质量违约返工至合格,如是乙方责任,费用由乙方承担。如乙方无法在规定期限内完成返工,工程款不予结算。
12.保修责任:所有工程保修期限为一年,如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用,乙方负责无条件维修。
甲方(章):_________ 乙方(章):_________
住所:_________ 住所:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________
签订时间:_________ 签订时间:_________
钢构建造合同篇四
乙方;
依据《劳力合同法》制定本合同。
一、 承包方式;
二、 承包单价;
砼捣制按建筑每平方米 元单价计算,单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。
三、 施工管理要求
分项工程承包后由乙方自行组织施工,并按有关施工规范标准组织施工,积极配合甲方要求进行施工,自负盈亏 ,不得违法转包,所有人员要听指挥,服从管理,所有工人必须持证上岗,电线严禁乱拉乱接,严禁违章作业,严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故,由公安机关处理。
四、 质量要求;
工员验收后,交监理验收,以区建委质监站验收为准,有不合格的返工到合格为止,所有损失的材料由乙方负责。
五、 工期要求
从本合同生效后,工人进场之日算起,到 年 月 日止。
六、 付款方式;
按工程进度的80%结算,余下的20%待工程初检验收合格后,10天内一次性付清。
七、 安全措施;
工人进场后必须进行三级安全教育,班长要做好班前安全教育工作,班长要督促工人注意安全,并做好安全防范工作,班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥,严禁违章作业,如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的,必须承担一切法律后果及经济损失,凡违章作业造成的安全事故,由违章者自已承担,在施工过程中发现有不安全因素,要及时向施工员或质安员报告。
八、 安全管理指标;
1. 安全职责;
本工程杜绝重大伤亡事故,班长负有对工人安全责任
2. 伤亡事故控制指标;
无伤死亡事故,无重伤事故,月工伤率在0.3‰以内,年工伤率在36‰以内,月直接经济损失500元以下,年直接经济损失6000元以内。
九、违约责任;
由于一方的过失,造成合同不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任,如双方都有过失时根据实际情况,由双方各自分别承担相应的违约责任,协商不成时由法院判决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢构建造合同篇五
承包方:__________________________
签订时间:__________________________
签订地点:__________________________
根据有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:
五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。
第二条施工准备
一、发包方:
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
第三条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的.,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________
第六条工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
甲方:_________________________
地址:_________________________
电话:_________________________
联系人:_________________________
传真:_________________________
邮编:_________________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
电话:_________________________
联系人:_________________________
传真:_________________________
邮编:_________________________
钢构建造合同篇六
乙方:____________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
工程名称:____________
工程地址:____________
二、合同价款:
金额(大写):____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任:
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。
2. 乙方责任:
a.严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。
四、合同工期
本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况,工期相应顺延:
a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;
c.甲方原因影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量
乙方必须严格按照施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。
2.乙方在施工中若发生质量问题,就及时报告甲方代表,协同解决。
六、工程款的支付和结算
本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款: 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币: ;彩板进场付合同款 计人民币 ,余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更
1.经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2.甲方需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。
八、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则
本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________
负责人(签字) ____________负责人(签字)____________
传真:____________传真:____________
手机:____________ 手机:____________
日期:____________ 日期:____________
钢构建造合同篇七
定作方:(以下简称甲方)
承揽方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,甲乙双方本着遵循公平、诚实、守信的原则,双方就本工程制作有关事项协商达成一致,订立本合同,以资双方遵照执行。
一、加工成品名称、工程量、合同总价名称:。
工程量:约吨(以实际加工工程量为准)。因工程需要增加工程量时以此合同单价及条款为准,最后结算时以双方承认的实际加工量为准。
合同单价:元/吨;(附单价清单)
合同总价:约万元整(大写元整)
二、加工制作范围及材料供应
1.根据甲方提供的设计图纸完成钢结构深化设计、钢材由乙方自行采购及加工制作,厂内抛丸除锈,按设计要求制作,装车。
2.甲供钢材由甲方负责运至乙方工厂,所供钢材必须达到国家相关质量标准。如乙方发现甲供材料不符合设计要求,应及时要求甲方予以更换,因此造成的工期延误,甲方应向乙方赔偿因此造成的窝工费。同时,工期相应顺延,如甲方在收到乙方的上述书面要求后日内不予回复,则视为甲方同意使用该材料,因此造成乙方完成的加工成品不符合质量要求的,一切不利后果由甲方承担,乙方不承担任何责任。
3.加工范围:。(附构件清单)
4.甲供材料应在月日前运至乙方工厂,其余原材料在月日起运至乙方工厂,并满足乙方制作要求,在月日前全部运至乙方工厂。
三、加工制作技术要求
2.材料加工过程中,甲供材料损耗不能超过实际需要量的%。
四、交工资料
1.交工资料按《建筑工程资料管理规程》标准执行(北京地方标准),交工资料应与构件一并送达甲方工地。
2.交工资料应另附有预拼装记录、检测报告、探伤报告、摩擦面的抗滑移系数。
3.在工程施工期间,对属于乙方责任范围的工程质量问题,乙方应负责修理。
4.如构件质量有问题,乙方应派人到施工现场负责修理。
五、交货期限、方式及收货方式
1.乙方在合同生效且甲方完全按照合同约定支付各笔款项后,在日内交货。
2.由乙方运输至甲方施工地车上交货。
3、收货方式:甲方应指定具体的收货人在收货单上签字。
钢构建造合同篇八
工程名称:委托单位:检测单位:
委托单位(甲方):检测单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合,确保检测质量,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.1《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-
2.2《钢结构超声波探伤及质量分级法》jgt203-
2.3《建筑钢结构焊接技术规程》jgj81-
2.5《紧固件螺栓、螺柱》gb/t3098.1
2.6《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》gb/t1231
2.7《钢网架螺栓节点》jg10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1双方约定采用下列第条方式进行结算。
4.1.1按双方约定的检测费人民币(大写):实行总包。
4.1.2按第三条的收费标准,以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)
4.2双方约定采用下列第条方式进行付款。
4.2.1合同签订日内,甲方一次性支付全部检测费元。
4.2.2甲方预付检测费元,余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字38号;
4.暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1甲方义务
6.1.1向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。6.2甲方权利
5.2.1对测试数据有知情权;
6.2.2从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3乙方义务
6.3.1根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定,安全操作。
6.4乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留,不合格样品保留十五天,甲方如有其它要求,请在“委托协议书”中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在“委托协议书”中注明,并于送检的十五天内办理领取回收手续,逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1甲方对检测结果持有异议,应及时与乙方协商,也可经双方共同认可的检测机构复检。
9.1正式进场时间由检测联系人电话确认,届时甲方务必完成现场的准备工作,否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话:)。
第十条、未尽事宜,双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式份,甲乙双方各份,双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款:
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
开户行:
单位盖章:签订日期:
帐号:
单位盖章:
签订日期:
钢构建造合同篇九
工程名称:委托单位:检测单位:
委托单位(甲方):检测单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合,确保检测质量,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.5《紧固件螺栓、螺柱》gb/t3098.1
2.6《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》gb/t1231
2.7《钢网架螺栓节点》jg10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1双方约定采用下列第条方式进行结算。
4.1.1按双方约定的检测费人民币(大写):实行总包。
4.1.2按第三条的收费标准,以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)
4.2双方约定采用下列第条方式进行付款。
4.2.1合同签订日内,甲方一次性支付全部检测费元。
4.2.2甲方预付检测费元,余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
4.暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1甲方义务
6.1.1向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。6.2甲方权利
5.2.1对测试数据有知情权;
6.2.2从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3乙方义务
6.3.1根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定,安全操作。
6.4乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留,不合格样品保留十五天,甲方如有其它要求,请在“委托协议书”中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在“委托协议书”中注明,并于送检的十五天内办理领取回收手续,逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1甲方对检测结果持有异议,应及时与乙方协商,也可经双方共同认可的检测机构复检。
9.1正式进场时间由检测联系人电话确认,届时甲方务必完成现场的准备工作,否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话:)。
第十条、未尽事宜,双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式份,甲乙双方各份,双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款:
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
开户行:
单位盖章:签订日期:
帐号:
单位盖章:
钢构建造合同篇十
十一、项目责任人:
十二、解决合同纠纷的方式
本合同未尽事宜,另行协商解决。若在合同执行中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,向加工地点所在地的人民法院起诉。
十三、合同有效期限
本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,每份具有相同法律效力。本合同经双方签字盖章后生效,至结清价款后失效。
甲方:名称:(盖章)地址:法定代表人:委托代理人:联系方式:传真:开户银行:帐号:签订时间:年月乙方:名称:(盖章)地址:法定代表人:委托代理人联系方式:传真:开户银行:帐号:
签订时间:年日日月
钢构加工合同范文三
定作方:(以下简称甲方)
承揽方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,甲乙双方本着遵循公平、诚实、守信的原则,双方就本工程制作有关事项协商达成一致,订立本合同,以资双方遵照执行。
一、加工成品名称、工程量、合同总价
名称:。
工程量:约吨(以实际加工工程量为准)。因工程需要增加工程量时以此合同单
价及条款为准,最后结算时以双方承认的实际加工量为准。
合同单价:元/吨;(附单价清单)
合同总价:约万元整(大写元整)
二、加工制作范围及材料供应
1.根据甲方提供的设计图纸完成钢结构深化设计、钢材由乙方自行采购及加工制作,厂内抛丸除锈,按设计要求制作,装车。
2.甲供钢材由甲方负责运至乙方工厂,所供钢材必须达到国家相关质量标准。如乙方发现甲供材料不符合设计要求,应及时要求甲方予以更换,因此造成的工期延误,甲方应向乙方赔偿因此造成的窝工费。同时,工期相应顺延,如甲方在收到乙方的上述书面要求后日内不予回复,则视为甲方同意使用该材料,因此造成乙方完成的加工成品不符合质量要求的,一切不利后果由甲方承担,乙方不承担任何责任。
3.加工范围:。(附构件清单)
4.甲供材料应在月日前运至乙方工厂,其余原材料在月日起运至乙方工厂,并满足乙方制作要求,在月日前全部运至乙方工厂。
三、加工制作技术要求
1.乙方必须按甲方提供的图纸和设计院要求及国家gb50205-规范执行。
2.材料加工过程中,甲供材料损耗不能超过实际需要量的%。
四、交工资料
1.交工资料按《建筑工程资料管理规程》标准执行(北京地方标准),交工资料应与构件一并送达甲方工地。
2.交工资料应另附有预拼装记录、检测报告、探伤报告、摩擦面的抗滑移系数。
3.在工程施工期间,对属于乙方责任范围的工程质量问题,乙方应负责修理。
4.如构件质量有问题,乙方应派人到施工现场负责修理。
五、交货期限、方式及收货方式
1.乙方在合同生效且甲方完全按照合同约定支付各笔款项后,在日内交货。
2.由乙方运输至甲方施工地车上交货。
3、收货方式:甲方应指定具体的收货人在收货单上签字。
六、工程款支付
1.工程预付款:甲方应在合同签订后1日内支付本合同总金额的%作为预付款,用于焊材、油漆等材料的采购。
2.工程进度款的支付:进场后1日内,甲方应支付合同总金额的%做为工程进度款;乙方最后一批构件出厂前,甲方应付至合同总金额的%,剩余金额作为质保金,甲方应在质保期(最后一批构件验收完毕之日起一年)结束之日起3日内全额支付乙方。
七、合同价款调整及决算
1.合同价款约定后,任何一方不得擅自改变合同总额及合同单价。
2.工程的最终决算是以甲乙双方确认的工程量结算。结算执行gb50500-国标。
八、定作方违约责任
1.甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应相应的顺延工期,对因此造成的乙方损失,包括但不限于材料损失费、误工费等,甲方应予以赔偿。
2.非因乙方违约行为所致,甲方中途解除合同的,对于乙方已制作完成的部分,甲方应按照合格产品支付全款。同时,甲方应向乙方另行承担未履行部分合同价款的30%的违约金。以上款项甲方应于合同解除后日内支付完毕。
3.甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料等原因造成的损失。
4.超过合同规定日期付款,每逾期一天,甲方按合同总额的千分之一向乙方偿付违约金。
5.无故拒绝接收定作物,甲方应当承担乙方由此造成的损失。
九、承揽方违约责任:
1.工程延期或出现重大事故,且乙方没有采取积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的,由此造成的损失由乙方承担。
2.乙方不得擅自将工程转包,由此而造成的损失由乙方负责。
3.乙方未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责修整或调换;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。
4.乙方不能交付定作物的,应向甲方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
十、纠纷的处理:
本加工承揽合同发生纠纷时,甲乙双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向签约地人民法院起诉或向北京市仲裁委员会申请仲裁。
十一、合同的生效与解除
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完毕即解除。本合同生效执行期间,甲乙双方不得随意变更和解除合同。合同未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方(盖章):乙方(盖章):