劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇一
1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。
发包人: (公章或合同专用章)
承包人:
年月日:
委托方(甲方):
受托方(乙方):
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇二
根据《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
合同工期总日历天数_______天
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇三
第五条 对分布式光伏发电项目设备生产商、授权经销直抑产品质量实行准入.制度。原则上每家法人机构合作单位不超过5家。
第六条 设备生产商准入条件:
1、具有独立法人资格,依法合规经营;
4、具备工程咨询、设计、施工等相关能力;
5、具备安全生产许可资质;
7、农商行要求的其他条件。
第七条 授权经销商准入条件:
1、具有独立法人资格,依法合规经营;
3、具有县域唯一性;
5、农商行规定的其他条件。
第八条 产品质量符合以下标准:
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇四
乙方(居间人):_________________
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_________________万元)。
2、居间报酬结算方式:_________________居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇五
本合同项下重要事项的联络应以书面方式进行。紧急情况下可采用电话联系的方式,但事后须立即以书面方式确认。
合同的适用法律为^v^现行有效的法律。
本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议予以约定。
本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
(本页无正文,为签字页)
甲方(盖章):上海交谷太阳能科技有限公司 乙方(盖章):
法人代表签字(盖章): 法人代表签字(盖章):
业务负责人签字(盖章): 业务负责人签字(盖章):
开户银行:中国建设银行股份有限公司上海周东路支行 开户银行:
银行账号:310501600400 银行账号:
企业邮箱:sunny@ 企业邮箱:
日期: 日期:
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇六
光伏产业作为战略性新兴产业,正在成为国际上继it、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。
目前,光伏电站形式发展较好,企业趋之若鹜,装机指标供不应求;而分布式光伏发展十分缓慢,首要制约问题是大面积屋顶资源匮乏,且需同时满足“用电量较高且长期稳定”、“企业经营状况长期稳定”以及“电价合理”等条件,进一步严重限制了分布式光伏发展。
河北省光照资源优良,具有大规模发展光伏发电的先天条件。2013年,国家能源局公布了第一批光伏产业园项目名录,确定了七省七市作为推广光伏产业园建设的重点区域,河北省名列其中。同时,河北省也出台了《关于促进光伏产业发展的指导意见》等系列文件,在审批立项、融资贷款、电价补贴、电费结算等多方面给予政策扶持。2014年,国家能源局下达给河北省规划新增光伏发电建设规模100万kw,其中分布式光伏60万kw。截至6月份,分布式光伏项目实际已完成不足6万kw。
光伏发电屋顶租赁合同 光伏项目合同优选汇总篇七
法定代表人:
甲方: 乙方: 法定代表人:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式 涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作 方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
epc 总承包模式,即由甲方负责投融资,乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设,乙方协助甲方在国开行办理贷款。
二、合作规模
根据双方的战略规划,计划在 _____________ 年内共同协作完成光伏电站 _________ 兆瓦的装机容量。
三、合作期限