生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
水果店合同拟定篇一
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
甲乙双方经友好协商，根据^v^法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙作为合同投资人的方式合作投资_项目事宜达成如下协议，以期共同遵守。
自________年____月____日起，至________年____月____日止。
5、资金增减由合伙投资人共同决定，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。
1、甲、乙双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
2、甲、乙双方的出资形成的收益及其孳生物为双方的共有财产，由甲、乙各方按其出资比例共有。
1、甲、乙双方协商，由甲方代表双方执行共同投资的日常事务，包括但不限于：
1）对外开展业务，订立合同；
2）对合伙投资事业进行日常管理；
3）出售合伙投资的产品（货物），购进常用货物；
4）支付合伙投资债务；
5）________________________。
2、乙方的权利：
1）参予合伙投资事业的管理；
2）听取甲方开展业务情况的报告；
3）检查合伙投资帐册及经营情况；
4）共同决定合伙投资重大事项；
5）________________________。
4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成乙方损失时，应承担赔偿责任；
5、乙方可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由甲、乙共同决定。
2、甲、乙依法转让其出资额的，在同等条件下，另一方有优先受让的权利。
1、甲、乙双方均不得私自转让或者处分共同投资的份额；
2、自本协议签订之日起____________内，甲、乙双方均不得不得从共同投资中抽回出资额，转让其持有的份额。
1、合伙投资因以下事由之一得终止：
1）合伙投资期届满；
2）甲、乙双方同意终止合伙投资关系；
3）合伙投资事业完成或不能完成；
4）合伙投资事业违反法律被撤销；
5）法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合伙投资终止后的事项：
1）甲乙双方对合伙账目进行清算；
3）清算后如有亏损，不论合伙投资人出资多少，先以合伙投资共同财产偿还，合伙投资财产不足清偿的部分，由合伙投资人按出资比例承担。
1、如甲方或乙方违反上述各条中有关各方权利义务的约定，给对方造成损失的，应向对方赔偿相应的损失。
2、________________________________________________。
甲、乙双方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙投资事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以向____________法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
签订日期：
水果店合同拟定篇二
甲方（发包方）： 联系方式：
乙方（承包方）： 联系方式：
经过双方协商甲方将装修项目承包给乙方_________负责装修，具体事项经甲乙双方商议，特立以下协议：
甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx 月 日，在无特殊情况下，双方不得拖延时间，如出现重大问题，哪方责任由哪方负责。
甲方工作：向乙方提供施工所需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。乙方负责提供图纸，并设计师交底，按图施工，无特定情况，甲方方不得自行更改。
承包方式为乙方包清工（只包水电、泥工、木工、油漆）。
关于材料供应的约定：全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。（包括油漆刷、滚筒等）
甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应该按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责组织施工，由于施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。
5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量，如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。
6、付款方式：工程包工总额_________元，本合同签订后，甲方支付__________元，中期支付_________元，实际竣工验收后一次付清。
7、乙方责任：乙方应保质保量，按时完工，如乙方出现装修质量问题，甲方有权拒付工程款。
8、以上协议望共同遵守，未尽事宜，双方再协商。
9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签字： 联系方式：
乙方签字：联系方式：
年 月 日
水果店合同拟定篇三
甲方（售车方）：
乙方（购车方）：
甲乙双方经友好协商达成如下协议，共同遵照执行。
1、甲方将自有车辆xx牌xx型号xx车一辆，卖给乙方，乙方支付给甲方购车款：合计xxx元，车辆与价款均于本协议签定之日交付。
2、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同，乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。
3、双方商定该车暂不办理过户手续，如今后任意一方要求办理过户手续，对方应尽配合义务，过户费用由乙方承担。双方是否过户不影响该车物权转移效力。
4、本协议签定之日前因该车引起的一切交通事故、违章罚款等行政规费等均由甲方承担；自本协议签定并交付车辆之日，该车的所有权及一切权益、风险等均归乙方承受，因该车引起的一切交通事故、交通违章罚款等行政规费、保险费、人身损害赔偿责任等均由乙方单独承担，与甲方无任何关系。
5、车辆交付后，乙方必须按时交纳交通违章罚款等费用，如因未按时交纳而致使甲方垫付上述费用及承担罚款和诉讼费等，乙方除应立即偿还甲方垫付费用及罚款、诉讼费外，还应每日按甲方垫付款总额的1%向甲方支付违约金，自甲方垫付该款之日计算至乙方全部偿还该款之日。
6、如在该车交付后，乙方转卖该车，此后发生的一切纠纷、赔偿等事宜，均与甲方无关。
7、如双方发生争议，起诉至潍城区人民法院处理。
8、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
签订日期：
水果店合同拟定篇四
合伙人：你的姓名xxx，性别男或女，年龄xx岁，住址xx省xx市xx路xx号，身份证号xxxxxxxxxxx。
合伙人：对方的姓名xxx，性别男或女，年龄xx岁，住址xx省xx市xx路xx号，身份证号xxxxxxxxxxx。
一、合伙期限
合伙期限为xx年，自________年____月____日起，至________年________日止。
二、出资额、方式、期限
2.（对方的姓名）以_现金_方式出资，计人民币_xxx元，并负责企业关系协调。
3.二合伙人的出资，于____________年________月________日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
4.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
三、盈余分配与债务承担
1.盈余分配，以________为依据，按比例分配。
2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。
四 纠纷的解决
二合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
本协议自订立之日起生效并开始营业。
五、本协议如有未尽事宜，应由二人协商补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。
六、其他
本协议正本一式____份，合伙人各执一份，
合伙人：____________
合伙人：____________
___年____月____日
水果店合同拟定篇五
甲方：
乙方：
根据其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就“虎门港xx仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致，订立本《虎门港xx仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。
一、项目概况
二、项目规模
项目规划总用地面积34803m2，总建筑面积51300m2，其中1号仓库34200m2，2号仓库17100m2。
三、项目确定标准
以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。
四、合作方式
（一）甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作；
（二）甲乙双方按50：50投资比例出资（所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等），具体甲方出资方式为：乙方出次方式为：
（三）甲乙双方按投次比例分配盈利。
五、合作项目期限和质量标准
（一）项目开竣工时间
本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定，详见《工程建设施工合同》。
（二）质量标准
项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。
六、双方的工作内容
（一）甲方的基本工作内容
2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。
（二）乙方的基本工作内容
1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装；
2、预铸工程各项技术服务，相关施工、技术人员的培训。
七、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方权利：
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行总协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理；
（5）有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、甲方义务：
（1）按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付；
（2）负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作；
（3）负责与政府部门的协调工作。
（二）乙方的权利义务
1、乙方的权利
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理；
（5）有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、乙方的基本义务
（3）接受当地建设行政主管部门监督和管理；
（4）作为施工建设方其他应尽的义务。
八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则
本合作合同项所有采购、工程款（包括但不限于工作人员劳务费）结算都必须经甲乙双方同意后方可支出，以书面确认为准。
九、分包的基本原则
基础工程等子工程项目发包以低价中标原则，乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。
十、违约责任
因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时，违约方应当承担全部损失，包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。
十一、保密
1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。
2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外，当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开。
十二、争议解决
1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致，可接受相关政府或有关主管部门主持协调。
2、若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。
十三、其他
1、本合同自双方签字盖章，并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。
2、本合同一式份，甲方执份；乙方执份，均具有同等法律效力。
3、双方未尽事宜可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水果店合同拟定篇六
甲方：_____姓名（朋友）___
乙方：_____姓名___
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、（写清情况） 甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。
三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。
四、双方协商确定， 在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。
五、_________。
六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
（一）提交________仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
甲方：（签章）？？？？？？？？？？ 乙方：（签章）
地址：？？？？？？？？？？？？？？？？ 地址：
邮政编码：？？？？？？？？？？？？？？ 邮政编码：
?????????
？？？？？？？？？？？？？？合同签订地点：___________
？？？？？？？？？？？？？？合同签订时间：____年__月__日
（大致的意思就是如此，没有用的条款可以删除。祝你合作愉快）
另外：你也可以加上新的条款。
水果店合同拟定篇七
甲方：
乙方：
为了实现甲方微信应用的需求，本着平等互利的原则，根据《^v^合同法》及有关法律、法规和条例，经双方友好协商一致，甲方向乙方购买软件，签订本合同。
一、甲方向乙方购买软件清单及实施、服务标准费用如下项目名称
单价金额(元)
一键导航、一键拨号、多客服
时间自201年月日到201年月日止
首年费用合计5800元
二、软件版权
乙方在收到甲方付款后的10个工作日内完成对软件的安装调试，并交付甲方使用，验收过程中发现问题，双方沟通协商解决问题。
四、双方权利和义务
1、本合同的服务时间视为合同有效期限，签约后甲方应及时付费。服务到期前1个月乙方应及时缴纳下一年服务费用，如逾期未支付乙方将拒绝包括产品使用、数据备份和技术支持等服务。
2、甲方应及时提供乙方所需的相关图文信息，因甲方提供的内容导致的版权纠纷由甲方自行承担。
3、乙方须遵守该协议的各项条款，并在双方共同约定的时间范围内，完成上述对甲方提供的服务。
4、在服务期限内，乙方将保证系统的正常运行，并做到每天备份数据，保障前一天数据的绝对安全，服务期间，必须对甲方的要求进行回复与服务。
6、由于服务器硬盘损坏、黑客入侵、火灾、地震和国家政策重大调整告示等不可抗拒的因素造成服务中断，乙方不承担由此造成的一切后果。
7、乙方必须对甲方所有数据以及合作方式、合作金额等必须保密，若因乙方泄露所造成的损失完全由乙方承担。
五、服务保障
服务期内兆合将提供5x8小时电话/邮件/qq远程服务或者上门服务;
服务内容：系统使用帮助，bug改进升级，数据备份和恢复，系统故障;特别注意：功能增加，功能修改需额外收费，具体费用另行协商。
六、保密条款：
1、甲方负责对合同的价格条款进行保密，保证不泄露给第三方。
2、乙方负责为甲方的数据进行保密，保证不将甲方的数据泄露给第三方。
七、付款方式：合同签约后3个工作日内,甲方支付合同全款，计人民币：元
八、违约责任：
本合同签订即具有法律效力，因故需变更或解除时，须经双方协商同意。若单方随意变更、撤消合同，则应向合同另一方支付合同总金额的10%作为违约金。
九、其他：
1、在本合同执行中发生任何纠纷，双方应先协商解决;协商不成时，任何一方均可向杭州市仲裁委员会提请仲裁，仲裁结果为最终的。
2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，双方代表在本合同上签字盖章后即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
水果店合同拟定篇八
乙方:杨
*乙双方经过友好协商,本着真诚合作,互惠互利的原则,就展览会门票派发、名片收集一事,达成如下协议：
一、*方的义务和责任
1、*方负责将本次展会对外宣传的门票发往乙方处，邮费由*方负责。
2、门票发放及名片收集的范围主要为本市、区、县汽车用品批发商、代理商、零售商、汽车装饰店、汽车装具店、汽车装潢店、汽车美容店、洗车场等。
3、汽车修理、汽车配件、汽车4s店不在发放范围之内。
二、乙方的义务和责任
1、乙方负责门票的发放、相关行业名片的收集，无需承担任何风险。
2、乙