范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
电厂锅炉防腐保温篇一
甲方：乙方：
一、工程名称：长庆湖滨花园防腐保温工程
二、工程地点：西安未央湖
三、工程金额：叁佰壹拾万(暂定)，以实际工作量为准结算
四、工程内容：甲方委托供应商将各种规格的管材(gb8163-)供至乙方厂内，乙方对管材数量、长度分别进行验收并做登记。质量由甲方负责验收后双方签字确认，材料由乙方进行保管，乙方对管道进行破口加工、管道除锈防腐、高密度聚乙烯黑色外壳的聚氨酯泡沫塑料直埋式保温管加工。产品规格、数量(暂定)、单价及金额：
五、质量技术要求：
六、运输费用及装卸费用：
乙方负责拉运成品管材到甲方湖滨花园施工现场，并承担运输费用，甲方负责卸车及费用。
七、验收标准、方法：乙方将成品管线拉运到施工现场，甲方及时邀请监理、建设方依据合同要求验收，保温管线的质量证明文件需达到质量标准和技术要求，同时甲乙双方对管线的防腐保温长度检尺并做记录，相互签字认可后的单据作为防腐保温费的结算依据。
八、交货期限：钢管到达乙方厂内七日开始交货，每延期一个工作日，乙方承担1000元人民币的甲方误工费;乙方安排人员到甲方施工现场的补口(甲方负责提供电源)，由于补口补伤迟缓、每耽误甲方下道工序正常进行一次，乙方承担1000元人民币的甲方误工费;以上约定以甲方按时支付进度款为条件。
九、安全责任：乙方负责管线到乙方加工场地的卸车、破口加工、管道除锈防腐、高密度聚乙烯黑色外壳聚氨酯泡沫塑料直埋保温管加工、管道运输到甲方施工现场、施工现场管道补口补伤全工程的安全管理，发生任何事故与甲方无关，乙方承担全部责任。货到甲方工地后从卸车开始的安全责任由甲方承担。
十、结算及支付：工程竣工后，乙方提供合法票据，扣除3%的质量保证金后结算;工程进度款根据建设方支付情况给乙方每月支付一次，但金额不得超过实际防腐保温价款的80%;工程结算在工程竣工后建设方结算完毕的20个工作日内给乙方结算完毕。
十一、质量保证期限：采暖管线运行两个采暖期后，无质量问题，甲方在第2个采暖期结束的最后一天起20个工作日内支付乙方质量保证金，质量保证金不记利息。
十二、解决合同纠纷的方式：本合同发生纠纷时。当事人双方应及时协商。协商不成时，解决不了的，可按一下方式解决：
1、向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;2、向工程所在地的人民法院起诉。
十三、其它条款：
1、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
2、要求公证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局公证部门进行公证，费用自理。
3、合同附件：营业执照、资质证书、法人代码证、税务登记证书的复印件、委托书原件。
4、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电厂锅炉防腐保温篇二
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互惠互利的原则特签订本合同，望认真执行。其具体条款如下：
外墙聚氨酯发泡保温厚3cm、 胶粉颗粒砂浆找平厚1.5cm、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5cm。
包工包料。
约9万元(以结算为准)。
合格
自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。
按实际施工面积每平方85元计算。
聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
按时拨付工程款，与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
1、 在保证按本合同第一条施工的同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、 提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用，保证本项工程顺利验收合格。
3、 负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、 严格按照安全操作规程施工，做好夏季防暑降温工作，保证不出现任何安全事故，否则承担一切经济损失和后果。
发包单位签章：
发包单位负责人签证：
承包单位签章：
承包单位负责人签证：
签订日期20xx年7月 日
电厂锅炉防腐保温篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程情况，甲方现将防水保温工程分项包工包料，承包给乙方施工，双方本着友好合作，平等互利原则，经双方共同协商，达成以下合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
工程名称： 。
工程地点： 。
二、承包内容及单价：
1、承包方式：包工包料、包安全、质量、工期、文明施工达到甲方要求，国家有关规定及相关技术规范要求。
2、选材：
(1.5mm)第二遍采用sbs改性沥青防水卷材( 厚度3.0mm) 。
3、单价：单遍自粘高分子防水卷材 28.5元/平方(含粘接剂) 单遍sbs改性沥青防水卷材38.5元/平方(含粘接剂) (此价格为包工包料价格，不含税，工程中所需水泥由甲方提供。)
三、工程款支付：材料进场甲方支付乙方工程总造价35%或单栋防水工程竣工后甲方支付乙方已完工程量的95%，以此类推。待工程验收合格后，一星期内支付除5%保证金之外的剩余款项。逾期以同时期银行利率进行赔付。保证金从验收合格之日起算起，期满5年时一星期内一次付清保证金。
四、工程计量：工期、质量
1、工程计量：甲方工程技术部门对乙方完工工程内容通过计量来核实和确定实际完成的工程量。
2、工期：乙方应按甲方要求的工期完成施工任务。做出工期表，总分段工期以控制计划及每周交班会纪要工期要求为准。乙方有正当原因可对甲方的工期安排提出异议，双方协商解决。
3、质量检验评定标准：建筑工程施工质量验收统一标准及现行国家相关规范标准。
4、质量管理
(1)甲、乙双方在合同实施过程中应加强全面质量管理，严格按设计文件、施工规范、技术规范、规则和本合同的有关规定组织施工。
五、乙方派甲方认可的代表全权处理施工生产中的日常事务和协调工作。
六、甲方的权利和义务
1、按照施工进度要求及时间向乙方交付所需施工资料并组织技术交底。每次分段施工前，甲方必须提前通知乙方，初次进场必须在合同签订后提前5个工作日内通知。
2、提供工作面。
3、提供脚手架、材料吊运设备，及施工电源给乙方使用。
4、协调乙方与现场其他班组工作关系，确保正常施工秩序。
5、向乙方派出施工管理人员进行技术、安全、质量、工期等交底并进行施工现场的指导、检查、监督。
6、在5个工作日之内负责组织工程的竣工交验工作。
7、在防水工程竣工5个工作日内进行工程计量、工程价款的结算和支付。
七、乙方的权利和义务
1、人员进场必须进行安全文明施工及管理规定等教育，遵纪守法，服从甲方现场管理。
2、根据规范要求，严格按照施工工艺进行施工，确保施工质量。
3、接受和配合甲方、业主、监理工程师和有权对工程进行监督检查的相关人员对工程的监督检查。
4、确保施工安全和质量的前提下，在甲方要求的工期内完工。
八、其它合同条款
1、本合同经甲、乙双方在完成了双方约定的工作内容及工程竣工验收合格，保修期满，且所有款项结清后自行终止。
2、本合同在实施过程中如有未尽事宜，经双方协商同意可签订补充合同，作为本合同的补充和完善，并具有同等法律效力。
3、发生合同纠纷时，双方应通过协商解决，如不能协商解决时，双方同意申请仲裁委员会仲裁。
4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
电厂锅炉防腐保温篇四
发包人(全称)：
承包人(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为了固定经济关系，明确双方职责、权益和义务，经双方协商同意签定本工程合同，以资共同遵守执行。
一.工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
二.承包范围：
全部桥梁构件(含桥梁内部)的喷砂除锈、防腐及现场运输。
三.承包方式：
包工、包质量、包安全、包进度，包施工。
四.工期要求：
按业主规定的工期为准。
五.合同价款
本合同价款以钢构件理论重量为计量单位，_______元/吨，总工程量约为________吨，总合同价款为：
金额(大写)：_______________； (小写)：_______________。
六.本工程使用标准、规范：
按现行行业标准内容执行。
七.工程质量及验收
以甲方合同约定的质量标准及图纸说明为准。
八.双方权利和义务：
1.甲方：
(1)甲方提供给乙方一套完整的施工图纸；
(2)甲方负责协调、办理对外的一切有关工程的事宜与手续。
(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项；
2.乙方：
(1)负责施工机械、周转材料及人员的调迁和进出场工作，做好施工准备，确保工程进度；并负责将材料运送至甲方指定地点。
(4)服从监理公司的监理和业主方的管理；
(5)根据工程进度向甲方提供工程进度报表。
九.施工技术管理及技术资料管理：
1.施工技术管理按照甲方工程管理制度中的有关内容执行；
3. 工程竣工验收合格后，15天内乙方向甲方提供完整的竣工验收资料两套；
十. 工程付款方式：
合同生效按每月实际完成工程量的75%付工程进度款，付款时间为每月10日前，付至工程造价80%停止付款，待工程竣工验收合格投产后再付给合同总价的15%。留5%质保金按国家有关规定到期支付。
十一. 安全：
乙方应制定安全文明施工管理办法，建立安全保障体系，保证施工期间安全文明施工。施工期间如发生事故，事故责任由乙方全部承担，所有费用乙方自理。
十二. 工程质量奖惩：
乙方应按有关要求严格工程质量管理，工程竣工验收经有关部门评定达不到优良工程者按有关规定罚款，费用由乙方承担。
十三. 解决争议的方式：
在合同执行过程中，如双方发生矛盾，应经友好协商解决，如解决不了，由法院仲裁。
十四. 合同生效：
本合同经双方法定代表人或委托代理人签定盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
电厂锅炉防腐保温篇五
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。
1、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。
2、乙方对工程质量负责。
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。
2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。
3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
单位地址：
单位地址：
电 话：
电 话：
传 真：
传 真：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号：
合同签订时间： 年 月 日