在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
银行内部战略合作合同篇一
甲 方： （以下简称甲方）
乙 方：（以下简称乙方）
根据《^v^合同法》有关规定，本着公正、平等、自愿、互利的原则，经双方共同协商，就乙方为甲方制作纸箱事项达成如下协议，并共同遵守。
1.乙方严格按照向甲方提供的样品图样进行生产。
2.所有纸箱尺寸正确。
三、产品验收
1、甲方收到产品后进行验收，验收标准为双方之前共同确认的样品质量为产品合格依据。产品验收合格后由甲方出具产品验收合格单交付乙方。
2、验收过程中如发现存在质量问题，乙方应立即进行维修或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
3、验收过程中出现破损，乙方应向甲方补齐所缺货物。
四、货物运输
甲方要求货物的运输时间不超过24小时（自然灾害等人力不可抗因素除外）。
五、甲、乙双方的权利和责任
（一）甲方的权利和责任
1、甲方保证其向乙方出示的营业执照、税务登记证及其它有关证明文件是依照法定程序取得的，并且是真实有效的。
2、甲方应保证其具有签订及履行本合同的全部权利和资格。如甲方违反上述承诺和保证应赔偿乙方因此受到的信赖利益损失。
3、甲方按照合同约定向乙方支付货款。
（二）乙方的权利和责任
1、乙方保证其向甲方出示的营业执照、税务登记证及其它有关证明文件是依照法定程序取得的，并且是真实有效的。
2、乙方应保证其具有签订及履行本合同的全部权利和资格。如乙方违反上述承诺和保证应赔偿甲方因此受到的信赖利益损失。
3、乙方对产品质量负责，在产品质保期内产生质量问题的，及时给予维修或更换。
4、乙方保证在合同约定的时间内完成生产，且产品质量达到合同约定的标准。
六、付款方式
乙方保证质量生产完工后，甲方于提货时一次性付清所有货款。
七、违约责任
1、甲方迟付费用，每迟付一天，每日按逾期应付金额的10%的违约金，乙方有权解除合同，甲方赔偿乙方因此造成的一切损失。
2、乙方延迟完工，每延迟一天，每日按合同总额10%的违约金，超过三天，甲方有权解除合同。乙方赔偿甲方由此造成的一切损失。
八、免责条款
1、由于不可抗力因素致使本合同不能履行或未完全履行的，甲乙双方均不承担违约责任。
2、由于甲方原因导致产品延期的，乙方不承担违约责任。
九、争议解决
本合同的订立、履行、效力或解释而发生的或其它与配合有关的纠纷，由双方协商解决，若协商不成，向**仲裁委员会申请仲裁或向***人民法院提起诉讼。
十、合同生效
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。
甲 方：乙 方：
代表人： 代表人：
电 话： 电 话：
银行内部战略合作合同篇二
为建立良好的银企合作关系，促进银企双方的共同发展和长远合作，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，达成如下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。
一、合作项目及主要内容
1、乙方愿意将甲方作为重要的基本客户，在法律和金融政策允许的前提下，优先为甲方提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、甲方愿意将乙方作为主办银行，在乙方开立账户，并将全部收入通过该账户办理结算。
3、在符合国家法律法规政策、农村信用合作联社管理制度的前提下，乙方将根据贷款条件和贷款程序向甲方提供全面的信贷服务，包括流动资金贷款、基本建设贷款、品种改良贷款、饲草料储备贷款、支付结算等。
4、银企合作协议合同范本甲方同意将其结算业务、银行卡业务、代发工资、中间业务等其它银行的委托代理等在内的全方位金融业务，交乙方办理。
银行内部战略合作合同篇三
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下内容：
1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。
2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。
3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。
1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。
2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。
3、自行负责工程款催收。
4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承担甲方所发生的费用(包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费)。
5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。
6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。
1、该工程合同额暂定为：，由乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费(不含税)，该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。
2、支付方式：甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。
1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。
2、双方发生争议时，协商解决，协商不妥，可申请宿州市仲裁委员会仲裁。
1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。
2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时，甲方可终止本合同，乙方应赔偿甲方相关损失。
3、未尽事宜，双方共同协商，或签订补充协议。
4、本合同一式四份，双方各执两份，经双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满，业主工程款全部到位后，双方结清相关费用时终止。
甲方： 乙方：
委托代表人：
日期： 年 月 日
银行内部战略合作合同篇四
承包方乙方:_____________
性别:_____
身份证号:___________________
从业资格证号:__________________
驾驶证号:______________________
初次领证日期:____________
1、___________
2、____________
家庭住址：________________________________
xx编码_____________
根据《^v^合同法》及国家、省、州、县有关客运出租汽车管理规定和政策，经甲乙双方协商一致，就承包客运出租汽车营运事宜达成如下协议：
一。乙方承包甲方车辆从事客运出租汽车营运活动，接受甲方管理，安全行驶，文明服务。
第二条承包经营车辆车型__________车号_____________颜色_____车架号____________发动机号________车辆行驶证号车辆登记日期________年____月____日。
第三条合同期限本合同有效期为________年____月;自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四条收费项目和标准
一甲方向乙方一次性收取安全服务保证金人民币元,大写人民币肆万元整。合同终止,乙方未违反合同约定,甲方将本金和合同终止时银行活期存款利息一次性退还给乙方。
二甲方向乙方按月收取承包费，承包费项目包括:税费、经营权有偿出让金、车辆折旧、车辆保险费、社会保险其中：基本养老保险20%、医疗保险、失业保险、工伤保险1%、养路费、车费发票、甲方管理和投资收益等。________年度月承包费标准暂定为3500元，以后年度月承包费标准按实际营运收入状况经与员工代表协商后予以调整。
三乙方应在每月1至____日内向甲方一次^v^清月承包费。
四本合同期内,如遇税费、车辆保险费、社会保险费调整，承包费按上述费用调整的幅度相应调整，具体标准在补充协议中明确。
1、甲方修理厂维修和保养;
2、取得合法资格的社会修理厂维修和保养。
第三者责任险、车上责任险。
第七条甲方的权利和义务
一拥有客运出租汽车经营权和车辆产权。
二按照有关法律法规、国家、省、州、县有关政策和行业管理规定，制定人员、车辆、服务质量等管理制度，组织并督促乙方认真执行。
三及时办理相关营运手续、车辆和营运证的年审，提供营运所需的车费发票。
四组织乙方积极参加精神文明创建活动，对乙方有见义x为、拾金不昧、助人为乐等突出事迹的，按照事迹大小予以表彰或奖励。
五负责行车、消防、治安等应急事件的处理，在乙方发生交通事故后及时办理出险、索赔及善后处理事宜。
六乙方发生交通事故，造成人身和财产损害，保险赔付不足的部分，甲方垫付有关费用的，有权向乙方追偿;乙方造成甲方车辆和其它财产损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
七督促乙方爱护车辆，并根据车辆使用状况督促乙方进行维修保养。
八遇抢险救灾、突发事件等情况时，有权调度乙方承包的车辆，并按国家规定给予相应的补偿。
九受理乘客的投诉，对有责任的乙方给予相应的处理。
第八条乙方的权利和义务
一有权根据本合同约定从事客运出租车营运，并享有交纳承包费后的收益权。
二遵守行业管理规定和甲方的.管理制度，做到车容整洁，证照齐全，标识清晰，规范文明服务，设备完好，行车安全，按时交费。
三拒付甲方收取本合同约定以外或甲方未能出具财务签章收据的费用，并有权向有关管理部门投诉。
四要求甲方提供营运所需的车费发票。
五发生交通事故后，及时通知、协助甲方做好出险、索赔及善后处理事宜，并承担相应责任。
六爱护、妥善保管甲方的营运车辆，不得将营运车辆交给他人或无从业资格的人员营运，执行甲方提出的车辆保养和更新计划。
七配合甲方完成行业管理部门开展的质量信誉考核和乘客满意测评活动。
第九条合同的变更订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商一致，可以变更本合同相关内容，但不得违反有关法律法规，国家、省、州、县有关政策和行业管理的规定。
第十条合同的解除
一有下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同：
1、乙方逾期15天未交纳月承包费的。
2、乙方严重违反____市客运出租汽车管理津法规和行业管理制度的。
3、乙方发生行业管理部门认定的重大服务质量事件，对甲方名誉造成恶劣影响的。
4、乙方被有关部门吊销机动车驾驶证或从业资格证的。
5、乙方被依法劳动教养或追究刑事责任的。
二有下列情形之一的，乙方可以单方解除本合同
1、乙方丧失劳动能力的。
2、乙方因户籍迁移不在本县居住的。
3、甲方被有关行政管理部门责令停业的。
三乙方或甲方单方解除本合同的，应书面通知对方。
第十一条合同终止
一甲方或乙方按
第十条可单方解除本合同的，合同终止。
二本合同期满，合同终止。本合同期满前，甲乙双方可协商是否续签承包合同。乙方遵守____市出租汽车管理法律、行业管理制度、无重大安全事故和重大服务质量事故的，有优先续签权。
三本合同终止之日起3天内，甲乙双方根据车辆验收标准附件
第四条第
一项的约定向乙方退还安全服务保证金;未达到验收标准的，乙方在15天内修复合格，乙方不愿修复或修复仍达不到验收标准的，由甲方按附件二的标准修复合格，由此产生的全部费用从安全服务保证金中扣除。
第十二条违约责任
一甲乙双方必须严格履行本合同。除本合同
第十条约定的情形外，任何一方不得单方解除合同。否则解除合同的一方，必须向另一方支付车辆年承包费20%的违约金。造成损失超过此限的，还应承担赔偿责任。
第十条第
一项的约定解除合同，并要求承担违约责任。
第十三条争议的解决本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法向人民法院提起诉讼。
第十四条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，签定补充协议附件
三，补充协议同本合同具有同等法律效力。
第十五条合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方公章：_________
乙方公章：_________
法定代表人签字：_________
法定代表人签字：_________
________年____月____日
________年____月____日
银行内部战略合作合同篇五
甲方：
乙方：
为深化企业改革，把竞争机制引入企业管理中，提高企业经济效益，甲方在企业内部推行市场化管理，依照我国相关法律、法规规定，结合公司实际，在平等协商基础上，本着自愿、诚信原则，就乙方承包工程事宜达成以下协议内容，共同遵守：
一、工程概况如下：
1、项目名称：
2、建设单位：
3、合同工期：
4、工程价款：
5、建筑面积：
6、质量标准：
二、承包范围及承包方式：
(一)承包范围： 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料(或技术核定单)为准。
(二)承包方式：乙方进行工程经济总承包，自负盈亏、自担风险。乙方在对在施工期间形成的债务，由乙方承担还款责任。
三、承包费用
(一)乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用 元。承包费不包括税费，税费由乙方据实承担。
甲方根据每次收到的工程款额预提，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。
(二)施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
四、双方责任
(一)甲方公司责任
1、提供与建设方签订的建设施工合同;
2、协助承包人办理开工前一切手续;
3、组织图纸会审、提供会审纪要一份;
4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理，组织定期不定期的质量检查验收。发现重大质量问题，组织协调处理，特别严重的，报告有关主管部门或司法机关。协助承包人完善施工质量保证措施。协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系，协助乙方组织竣工验交。
5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理，实行全过程监督管理。组织定期或不定期的安全检查，发现问题及时处理。协助承包人完善安全管理措施、制度。
6、财务部门对本工程资金的结算和使用，实行监督和检查，协助承包人完善财务管理制度。
(二)乙方承包人责任：
1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。
2、编制施工计划和相关资料。组织施工力量，调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场，做好施工准备工作。
3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施，确保工程进度。
4、编制施工预算和工程用料计划。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续，并按月盘点登记，作好记录，甲方有权随机检查。
5、乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等)的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用，并计入工程成本费用。
6、组织有关人员熟悉施工图纸，施工规范要求及质量验收标准。开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。
7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理，按照程序规范标准施工，保证工程质量。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工进度及质量。若有施工改动，必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后，方可实施。
乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令，认真施工，保证保质保量的及时完成施工任务。乙方在施工过程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。
为保证工程质量，工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后，甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后，一个月内向乙方支付结算尾款。
工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。
8、加强安全教育，搞好岗前培训，配备专人专管安全工作，服从公司安全部门的监督管理，确保安全无事故目标完成。建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。
特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。
9、遵守公司的财务管理制度，服从公司财务部门的监督管理，接受财务部门的检查指导，加强对工程资金的使用管理。
(1)所有工程价款必须进入甲方指定帐户，除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外，余款由公司按照工程进度拨付承包人。
(2)工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行为，甲方可提前解除本合同，乙方除应当退回挪用资金外，应当承担挪用金额10%的违约金;乙方挪用资金情节严重的，甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。
(3)未经甲方书面授权，乙方不得单独在建设单位结算工程款，工程款一律入甲方帐户。如出现乙方未经甲方许可，私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门，要求乙方承担违规结算资金额10%的违约金(构成挪用资金的，按本合同相关规定处理)。
10、依法纳税和交纳管理费等费用;工程结束后，核实债权债务、出具债权债务清结承诺书，报公司存档。
乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项，需根据双方签订的合同或有效书面手续，获取合法有效凭证入账。
11、乙方不能将工程再转包他人施工。
五、承包工程的竣工验收和工程款的结算
(一)工程竣工验收
工程具备竣工验收条件，承包人按照国家竣工验收有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告，甲方提供便利和协助。
乙方向建设单位送达竣工验收资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。
(二)工程款结算
乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料;结算报告和结算资料经甲方审核盖章后，由乙方报送建设单位审核。
乙方向建设单位报送竣工结算资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。
六、工程质量保修
乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
七、违约责任
(一)承包期间，如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安全责任事故，或因施工质量、工期引起建设方严重不满(因建设单位原因除外)，或不服从甲方监督管理，或发现乙方擅自转包等，甲方有权解除承包合同，并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。
(二)因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止合同，乙方必须先退场，再办理已施工部分的工程量结算。
(三)乙方承包施工期间，所发生的一切债权债务均由乙方承担，乙方不得借用承包便利，损害甲方利益，如给甲方造成损失，全额予以赔偿。
八、其它约定
(一)乙方必须保证人工工资的正常发放。不能造成群访群诉事件，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。
(二)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
(三)本合同双方、签章生效;本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日