在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方,本着平等互利,协商一致的原则,签订货物运输承包经营合同书。
(一)合同期限:自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。
(二)运费结算方式:
(三)安全责任方
1、至签订本合同起,乙方一切安全将自行承担。
2、乙方承包期间对所有承运货物,车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、车辆保险、维修检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。
(四)甲、乙双方的权力义务:
1、甲方的权力义务:
2、乙方的权力义务:
(五)其他约定:
1、因第三方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的,乙方应先赔偿甲方损失后再向第三方追偿事故的处理与赔偿,由乙方与责任方按相关程序解决。
2、乙方出现驾驶员酒后驾车,由此影响甲方工作而造成的经济损失,由乙方承担赔偿责任。
(六)违约责任:
1、乙方运输车辆若要长时间的维修或其他原因不能提供正常服务,乙方应提前告知甲方,双方可协商解决,若没有事先通知甲方影响运输服务的,甲方有权暂停或终止合同。
2、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的,责任方赔偿对方应结算当天运费的10%违约金。
(七)纠纷的解决方式:
本合同在履行过程中发生纠纷时,甲、乙双方协商解决,协商不成时,则双方同意交当地人民法院判决,双方必须执行法院判决。
(八)附则:
1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
负责人:
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇二
甲方:__________________(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
一、甲方向乙方采购彩叶苗木________________株,金额为人民币_____________.甲方与乙方按实际采购苗木数量,按实结算。
二、彩叶苗木采购清单。(附件附后)
三、交货地点及方式:乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
四、付款方式:甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。
五、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。
六、违约责任:
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的万分之一支付违约金。
七、争议解决方式
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从_______________年______月__________日至_______________年______月__________日。
九、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方:________________
乙方:________________
签订地点:_________________
签订地点:_________省______市________
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇三
甲方(托运人)
乙方(承运人)
甲乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,以便双方共同遵守。
(一)、货物运输交付的地点及日期,根据双方协商而订立,运输时效严格按照公司相关规定。
(二)、托运方委托承运方运输方运输的苗木根据托运方的实际发货而定,运价按照公司运价表而定。
(三)、各方的权利和义务:
1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到目的地。
2、托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。
(四)、承运方的权利和义务:
1、承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费,如果收货方不交或者不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣押权。
2、承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
(五)、结算及付款方式:托运方需现预付运费的50%给承运方,货到达目的地付清运费。
(六)、违约责任:若未经合同双方书面统一,合同任一方擅自中途解除合同的,应按货物总值的3%向对方支付违约金。
(七)、承运方对所运货物应谨慎装卸,运载保管的义务,若发生非不可抗力,承运人应对事故所造成的损失承担责任。
(八)、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇四
购货单位:(以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
第一条经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
第二条
所需苗木的品种、规格、单价和数量表
品种
规格(cm)
单价/株
数量(株)
金额合计(元)
备注
高度
干径
冠径
分枝点高
泥球规格
合计人民币金额(大写):________________
三条交货规定
1.到(交)货地点和交货单位(或交货人)________。
2.到(接)货地点和接货单位(或接货人)________。
3.交货日期:______
4 .运输费:______
第四条货款及费用等付款及结算办法
第五条乙方的违约责任
5.乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后,应在15天内做出处理,如乙方未按时处理,可视为默认。
第六 条 甲方的违约责任
3.按合同规定提货的产品,乙方通知提货而逾期提货的,除比照银行有关延期付款的规定,按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外,还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失,向乙方偿付货款总值20%的违约金。
6.甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。
7.甲方在合同规定的验收期限内,未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议,视为默认。
第七条
第八条
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第九条
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条本合同一式___份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
购货单位(甲方):____(签章)供货单位(乙方):___(签章)
身份证号:
身份证号:
地址:________
地址:________
电话:________电话:______
开户银行、帐号_____开户银行、帐号____
____年__月__日
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇五
乙方
甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定,签订如下合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
种植范围; ,约35亩
工程期限:本工程工期为壹个月,
二 承包形式
本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。
三、组成合同的文件:
合同文件应能相互解释、互为说明,其组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、图纸
3、工程量清单
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四 苗木规格价格及合同总价
五 质量标准及质量保证
1. 乙方在施工过程中,所用绿化材料应符合指定的品种和规格
六 付款方式
1、本合同采用固定综合单价方式
2、工程付款:
双方约定的工程款支付的方式和时间:
前付清。
(2) 施工完毕支付至工程总价的90%
七 甲、乙双方责任
1.甲方负责提供临时用房,提供水电,保证施工正常运行;
2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题
4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。
八 违约责任
(一),甲方违约责任:
1.甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行,承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
2.甲方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
本合同履行中发生上述情况,发包人承担违约责任,赔偿因其违约对承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
(二)承包人违约承担的违约责任:
2,工程质量达不到招标文件要求,施工单位须无偿返工直至达到合格。
九 合同生效
双方约定合同副本份数: 份,甲乙双方各 _份。
合同订立时间:20xx年 __月__ 日
合同订立地点:
本合同双方约定:双方签字盖章后生效
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:日期: 日期:
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇六
甲方:__(以下简称甲方)
乙方:__(以下简称乙方)
一、甲方向乙方提供苗木的名称、数量、规格与价格见下表
二、供苗木时间、地点、方式
1、供苗时间地点,甲方于20__年月日至20__年月日,向乙方提供上述表格中的苗木,具体交货时间由乙方在上述时间段内自行确定,但必须提前3天通知甲方。
2、苗木的交货地点与方式,甲方负责将苗木运送到乙方指定的地点(山东济宁任城区二十里铺工地)运输费用由甲方承担。
三、验收标准及验收方法
1、验收标准,甲方向乙方提供的苗木,除达到上述表格中规格要求外还应满足如下质量要求:植株强壮、完整、无病虫害。
2、验收方法:交货时,乙方安排专人到交货地点,按上述质量要求现场验收苗木的数量和质量。
四、付款方式
本合同中苗木的包干结算价格,包括苗木的采购,运输的费用,乙方按合同签订需货的3天前,向甲方指定账号,付苗木总价的30%,货到乙方工地验收合格后,乙方向甲方支付当日批量苗木的60%,苗木送完结束后,总额付款至总价的90%,剩余10%的苗木款,在6个月内付清。
本合同一式四份,双方各执两分,具有同等的法律效用,本合同自双方签字之日起效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
苗木采购合同免费 承包运输合同免费篇七
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、采购情况:向乙方采购苗木株,金额为人民币。甲方与乙方按实际采购苗木数量,按实结算。
二、苗木采购清单。
三、交货地点及方式:乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
四、付款方式:甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。
五、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。
六、违约责任
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的万分之一支付违约金。
七、争议解决方式
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
八、有效期
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从年月日至________年月日。
九、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
地址:地址:
年月日 年月日