当前位置:首页>工作报告>2023年配电箱加工合作 电缆及配电箱安装合同(优质8篇)

2023年配电箱加工合作 电缆及配电箱安装合同(优质8篇)

时间:2023-09-19 13:41:51 作者:雨中梧 2023年配电箱加工合作 电缆及配电箱安装合同(优质8篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

配电箱加工合作篇一

承包人:(全称)*公司

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况

1。1 工程名称:

1。2 工程地点:

1。3 工程内容:

泳池设备/设施的设计、供应、安装及配套的工程的施工以及专用条款约定的内容。

1。4 工程立项、规划批准文件号:

二、工程承包范围

2。1(若有)在发包人提供的 设计研究院设计的 项目/工程施工图纸的基础上完成施工图深化设计,经监理人审核发包人确认后使用。

2。2 由 设计研究院设计的 项目/工程施工图纸以及承包人深化设计图纸的全部内容和专用条款约定的其它工程承包范围。

2。3 由于承包人的原因,致使合同工程的施工质量、进度、现场配合不能满足发包人的要求时,发包人有权将工程承包范围内的任何专项工程另行发包而无需经承包人的同意,涉及该部分的分项工程合同部分解除。发包人另行发包的专项工程价款在承包人的工程款中直接扣除,承包人不得对分包工程价款提出异议,且承包人应对该分包工程承担责任。

2。4 发包人有权根据工程实际需要,增加或取消部分工程或部分项目,双方应按本合同约定的条款进行竣工结算,且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何索赔。

三、工程承包方式

包工、包料(甲供材料设备除外)。

四、合同工期

3。1 计划开工日期:

3。2 计划竣工日期:

3。3 工期总日历天数:

上述工期包括进场准备、公休及假期、恶劣天气、退场及清场。除按合同规定外,上述工期不能延长。节点工期按相关合同文件约定执行。

五、质量标准

工程质量标准:按照国家现行施工验收规范标准验收为合格且满足发包人的要求。

工程质量目标:。

六、合同价款

签约合同价共 元人民币大写

6。1 本合同签约合同价属闭口包干性质,即签约合同价按施工图纸包干[包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费及材料价之任何市场差价,施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、总承包配合费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用,大型机械进、退场费、各类保险(含外来务工人员综合保险)、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等等,除工程量清单中工程数量标明为暂定数量的将根据工程量计算规则、正式施工图予以核算外,其他价款不得调整或变更。

6。2 承包人在施工期间,若因发包人的要求须作设计变更,工程量有所增加或减少,或工作质量标准有所改变,而有关工作与合同已约定的工作相同或相似,则其增减费用按合同原来的单价或采取原来的单价为换算基础计算;若没有适当的换算基础,则由承包人报价,发包人根据市场的情况批价。若由于设计变更等原因引起的费用变化,其费用按实计算,其累计增加额加进原签约合同价。承包人不得借辞未议定单价而不按指示施工。

6。3 任何未列在工程量清单内而却是完成招标图纸内容必须的项目,其价款已被包含在其他已填报价款的项目中,今后不作调增,意即:任何缺漏项(除非招标图纸上没有,而施工图上有)的错误皆由承包人承担并视为已被双方接受。

6。4 经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。

6。5 本工程需办理的招投标手续、

与本工程开工等相关的各项许可证费用已包含在上述签约合同价中。

6。6 竣工档案整理费用已包含在上述签约合同价中。

6。7 自费安装电表、水表,施工用水用电费用已包含在签约合同价内。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 1。4 款赋予的规定一致。

八、词语含义

九、承包人承诺

十、发包人承诺

十一、合同生效

(1)本合同订立时间:

(2)本合同订立地点:

(3)发包人承包人约定:本合同自双方法定代表或授权代理人签字、单位盖章后生效。

发包人:

公司(公章) 承包人:

公司(公章)

地 址: 地 址:

法定代表(代理)人:法定代表(代理)人:

电 话: 电 话:

配电箱加工合作篇二

甲方:

乙方:

根据《^v^合同法》和山东省省直机关房改政策,甲乙双方就山东大学集资建房购房事项达成协议如下:

一、甲方决定采取集资建房的办法建设教职工住宅。乙方同意接受《山东大学集资建房分配方案》,自愿决定参加山东大学集资建房购房。

二、甲方应在住房分配前向乙方提供集资建房的规划方案、楼座位置和楼房的户型。乙方依据《山东大学集资建房分配方案》的规定参加集资建房选房积分排队, 有校外房改房的住户,需产权单位与山东大学签定住房返售协议,不能签定协议者,取消其排队选房资格。积分排队公示三榜后,依据甲方通知的时间和地点参加选房。选房前乙方领取《山东大学集资建房选房通知书》时交付订金壹万元。乙方于选房前可以放弃选房权,但在选到住房,集资建房通知书经甲方确认后,所交订金转为定金,乙方不得弃权,否则,乙方所交壹万元定金甲方不再退还。乙方选房后如因甲方原因致乙方最终不能入住,甲方须向乙方双倍返还定金。如无上述违约情形,定金抵作购房款。

三、乙方在选到集资建房,宿舍楼单元室后,由甲方在发给乙方的《山东大学集资建房选房通知书》上签字盖章确认。在甲方通知交纳集资房款前乙方需将原住房的房产证件交学校房改办公室。选房结束后,由甲方张榜公示选房结果,对弄虚作假者,甲方有权收回其所选住房。

四、乙方根据自己所选住房,按照建筑面积加分摊面积预算价款为 元。若选到顶层带阁楼的住房,必须同时交纳阁楼预算款, 阁楼预算房款暂按住房预算价格的60%交纳, 地下室按所选楼号按单元和房号搭配分配,依据其建筑面积按住房预算单价房款的50%交纳预算房款。预算房款共计 元 。预算房款自选房之日起10日内一次交齐。逾期未交齐预算购房款或选到住房后因个人原因放弃,所选住房由学校另行分配,除定金不予退还外,甲方将于本次分房工作结束后退还乙方已交预算房款,不计利息。

五、在工程竣工后,甲方将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方。乙方必须在领到住房钥匙后90日内将原住房交给甲方,乙方保证除上述房屋外,没有其它房改房和公有住房,否则,甲方将不再给乙方办理相关的购房手续并收回乙方所选集资房。若乙方不按时交回所选集资房,乙方同意自上述90日期限届满后,甲方按集资房建筑面积当年的成本租金的4倍每月在乙方工资中扣除集资房的租金,直至乙方交回原住房或集资房为止。

六、集资房经评估后,乙方所购住房面积、售价按照届时山东省省直房委办确定的评估结果执行,超标面积暂依据省直房委办(xx)3号和鲁政办发(xx)21号文件执行。甲方按照届时山东省省直房改的有关政策为乙方办理购房和换购房手续,所发生的费用由乙方负担,乙方依据该评估结果结算购房款,多退少补,集资房款结算完毕,甲方再向乙方发放个人《房屋所有权证》。

七、在甲方发放集资建房钥匙前乙方调离山东大学(组织安排除外)或出国逾期不归,甲方取消乙方购房资格,收回乙方所选集资房,退还乙方已交预算房款和定金,不计利息。

八、在楼房建设过程中,乙方未经甲方和施工方允许, 不得进入施工现场,不得干预和影响楼房的正常施工和管理。乙方可以通过学校房改领导小组和基建处对施工过程和建筑质量进行全过程的了解和监督。

配电箱加工合作篇三

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

签定地点:

根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商同意签订本合同,共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

一、承包范围:

二、承包内容:

1、 搭设脚手架(满堂红)。

2、 上部制作安装。

3、 加强焊接。

4、 下料,组对,焊接。

5、 骨架下料,组对,焊接。

6、 除锈、喷漆。

7、 内部聚乙烯衬板安装。

一、本工程所用全部主材由甲方负责,乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等),甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。

二、乙方施工所用的机械设备自备,费用自理。

三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。

四、本工程按项目一一制作安装总造价:依据造价公司最终评审造价为准。

五、付款方式:施工单位进入现场开始施工时付___万元。

六、工程质保期为两年,质保金为 %合同总价款,质保期内出现质量问题,乙方应无条件无偿返修,并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金,利息由乙方自行承但。

一、发包方:

1、 施工中发生的设计变更,由甲方负责提供变更手续,并备齐施工所用的全部主材。

2、 组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作,并保证按期开工。

3、 配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。

4、 防腐底漆、油漆由甲方购买。

二、承包方:

1、 负责编制施工组织设计,按甲方要求制定工期及相关措施。

2、 组织人员、设备、机械等进入施工现场。

3、 乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决,费用乙方自行承担,乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。

4、 乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。

一、开工时间 20__年 月 日

二、竣工时间 20__年 月 日

三、本合同工期总日历天数 0 天

四、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。

1、不属包干系数范围内的重工程量变更,使施工工程量增加。

2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。

一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导,严格执行《电力建设施工及验收规范》。

二、施工中要确保工程质量,达到优质工程施工标准。

三、乙方在施工中必须遵守下列规定:

1、 乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。

2、 乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题,及时向甲方反映,共同解决。

3、 乙方进现场前,应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定,施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度,按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工,不得野蛮施工,施工中发生一切设备损坏和人身伤亡,其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。

一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外,材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点,必要时应梆材质复检,复检合格后方可使用。

二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划,并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。

一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件,乙方按修改或变更的文件施工。

工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。

乙方责任:

一、若乙方工程质量验收不合格,按结算款的____%处以罚款,并负责返修达到合同约定的质量标准。

二、若乙方原因工程不能按期完工,乙方承担违约责任,工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。

甲方责任:

一、未按合同的规定履行自己应负的责任,工期得以顺延并承担由此造成的损失。

二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时,导致工程不能正常进行而延误工期,其责任由甲方负责。

合同发生纠纷,应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。

一、本合同一式四份,双方各持一份,未尽事宜双方协商解决。

二、本合同自双方代表签定,加盖公章或合同专用章即生效,合同保修期满,结清工程款后终止。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

配电箱加工合作篇四

发包人(全称):

承包人(全称):

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为了固定经济关系,明确双方职责、权益和义务,经双方协商同意签定本工程合同,以资共同遵守执行。

一.工程概况:

1.工程名称:

2.工程地点:

二.承包范围:

全部桥梁构件(含桥梁内部)的喷砂除锈、防腐及现场运输。

三.承包方式:

包工、包质量、包安全、包进度,包施工。

四.工期要求:

按业主规定的工期为准。

五.合同价款

本合同价款以钢构件理论重量为计量单位,_______元/吨,总工程量约为________吨,总合同价款为:

金额(大写):_______________; (小写):_______________。

六.本工程使用标准、规范:

按现行行业标准内容执行。

七.工程质量及验收

以甲方合同约定的质量标准及图纸说明为准。

八.双方权利和义务:

1.甲方:

(1)甲方提供给乙方一套完整的施工图纸;

(2)甲方负责协调、办理对外的一切有关工程的事宜与手续。

(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项;

2.乙方:

(1)负责施工机械、周转材料及人员的调迁和进出场工作,做好施工准备,确保工程进度;并负责将材料运送至甲方指定地点。

(4)服从监理公司的监理和业主方的管理;

(5)根据工程进度向甲方提供工程进度报表。

九.施工技术管理及技术资料管理:

1.施工技术管理按照甲方工程管理制度中的有关内容执行;

3. 工程竣工验收合格后,15天内乙方向甲方提供完整的竣工验收资料两套;

十. 工程付款方式:

合同生效按每月实际完成工程量的75%付工程进度款,付款时间为每月10日前,付至工程造价80%停止付款,待工程竣工验收合格投产后再付给合同总价的15%。留5%质保金按国家有关规定到期支付。

十一. 安全:

乙方应制定安全文明施工管理办法,建立安全保障体系,保证施工期间安全文明施工。施工期间如发生事故,事故责任由乙方全部承担,所有费用乙方自理。

十二. 工程质量奖惩:

乙方应按有关要求严格工程质量管理,工程竣工验收经有关部门评定达不到优良工程者按有关规定罚款,费用由乙方承担。

十三. 解决争议的方式:

在合同执行过程中,如双方发生矛盾,应经友好协商解决,如解决不了,由法院仲裁。

十四. 合同生效:

本合同经双方法定代表人或委托代理人签定盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

配电箱加工合作篇五

在个人简历上一定要能够表现出自己在求职上,能够完全胜任,这也是决定个人简历顺利通过的关键要点。

个人信息

性 别: 男

民 族: 汉族 年 龄: 28

婚姻状况: 保密 专业名称: 数控一体化

主修专业: 机械制造类 政治面貌: 团员

毕业院校: 龙岩技师学院 毕业时间: 6 月

最高学历: 大专 电脑水平: 精通

工作经验: 五年以上 身 高: 170 cm 体重:76公斤

现所在地: 新罗区 户 籍: 长汀县

求职意向

期望工作地区: 新罗区 期望工作性质: 全职

最快到岗时间: 随时到岗 需提供住房: 不需要

教育/培训

教育背景:

学校名称: 龙岩市技师学院 ( 9月 - 206月 )

专业名称: 数控机械一体化 学历: 大专

专业描述: 主修cnc编程,还有机械加工.

培训经历:

培训机构: 北京公交驾校 ( 11月 - 月 )

课程名称: 驾驶证培训 证书: c1

工作经验

公司名称: 龙岩市博航贸易有限公司 ( 3月 - 4月 )

所属行业: 批发·零售 公司性质: 私营.民营企业

公司规模: 10人以下 工作地点: 新罗区亚金富都

职位名称: 销售

工作描述: 负责公司新罗区的通路与餐饮的业务。

公司名称: 厦门新五菱汽车销售有限公司 ( 2012年2月 - 11月 )

公司规模: 500~1000人 工作地点: 厦门市湖里区

职位名称: 三包索赔

自我评价

自我评价: 本人性格格开朗,对待工作认真负责,善于沟通、有团队精神。在未来的工作中,我将以充沛的精力,刻苦钻研的精神来努力工作,稳定地进步提高自己的工作能力,与公司同步发展。

语言能力

语种名称 掌握程度

英语 良好

普通话 良好

拓展阅读:个人简历上的基本内容及要点

配电箱加工合作篇六

1、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改,应以补充协议或说明的形式,并由双方授权代表签字、加盖公章。

2、本合同附件____,与本合同具有同等效力。

3、发生合同争执,应通过协商加以解决;协商不成,可向合同签字地人民法院提出起诉。

甲方:

住所:

邮编:

委托代理人:

电话:

传真:

开户行:

账号:

税号:

乙方:

住所:

邮编:

委托代理人:

电话:

传真:

开户行:

账号:

税号:

配电箱加工合作篇七

甲方:

乙方:

为了维护正常的夏粮收购市场秩序,经甲、乙双方协商,双方本着互惠互利的原则,现就甲方委托乙方代收购小麦具体有关事宜,达成如下协议:

一、委托收购地点、数量

收购地点:

收购数量:新产的小麦,以实际收购数量为准。

二、甲方委托乙方代收购新产小麦,甲方支付乙方代购费用元/公斤。

三、代购费用须在收购结束前按实际收购数量结清下欠手续费。

四、乙方必须确保甲方委托收购的小麦数量真实,质量良好,甲方委托乙方代收购小麦的价格,以当地国有粮食收储企业挂牌收购价格即政府公布的市场参考价格为准。

五、甲方委托乙方代收购小麦所需收购资金贷款,由甲方提供,按具体收购地点,根据收购量提前一星期划拨到乙方所在地农发行帐户,作为专项代收购资金由乙方使用。

六、乙方给甲方代收的小麦品质必须达到三等以上标准,甲方派员监督化验全过程,出库时在乙方代购点检斤验质,(调拨化验单和发货明细表必须由双方人员签字)。

七、根据收购进度和乙方安排的调出计划,拉运车辆由甲方自行解决,包装、装车费用由甲方承担。

八、在收购期间,由乙方负责收购期间各环节的安全生产工作,所造成的安全事故由乙方承担全部责任。在拉运期间甲方应严格按规程操作,粮食出库后所发生的安全事故均有甲方承担全部责任。

九、本合同未尽事宜由双方协商解决,并根据需要可签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、在执行本合同过程中双方发生纠纷,首先应通过协商友好解决,如协商不成时,可依据《合同法》有关条款,在乙方所在地申请仲裁或向人民法院起诉。

十一、有效期限:年月日至年月日。

十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

配电箱加工合作篇八

甲方(买方): 公司 地址:

电话: 传真:

乙方(卖方): 地址:

电话: 传真: 开户行: 账号: 收款单位:

甲方拟从乙方购买 栋木结构房屋,乙方自愿且有能力为甲方提供设计、预制、装运、安装、内外装修工程。现双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规,就本工程供货、安装及甲乙方责任义务等事宜协商一致,订立本合同。双方达成协议如下:

第1条 陈述与保证

双方互相向对方陈述和保证如下:

其是合法设立并有效存续的公司;

其可全权订立本合同;并且其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同;

其并非清算、解散或破产程序之主体。

第2条 合同标的及总金额

甲方向乙方采购的木结构房屋数量为 套。面积总量详见“和”。

套木结构房屋的建筑面积如下:

相关范文推荐
  • 09-19 最新婚纱摄影服务合同(优质6篇)
    合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢
  • 09-19 2023年手工组活动计划(通用6篇)
    计划是一种灵活性和适应性的工具,也是一种组织和管理的工具。相信许多人会觉得计划很难写?那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。手工组活
  • 09-19 2023年加强审批人员培训 培训心得体会(精选5篇)
    在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。加
  • 09-19 2023年应急管理局防灾减灾工作计划(模板9篇)
    计划是人们在面对各种挑战和任务时,为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。因此,我们应该充分认识到计划的作用,并在日常生活中加以应用。
  • 09-19 2023年银行贷款外包意思 食堂外包合同(实用8篇)
    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是小
  • 09-19 小班个人工作计划免费(实用5篇)
    时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。优秀的计划都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编整理的个人今后的计划范文,欢迎阅
  • 09-19 学校体育训练工作计划表 学校体育工作计划(优秀7篇)
    时间流逝得如此之快,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候开始写计划了。通过制定计划,我们可以更好地实现我们的目标,提高工作效率,使我们的生活更加有序和有意义
  • 09-19 最新挖掘机租赁合同 菏泽房屋短期租赁合同(汇总5篇)
    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起
  • 09-19 2023年产品生产外包合同(模板9篇)
    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希
  • 09-19 2023年物业年工作计划及安排(通用6篇)
    计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?下面是我给大家整理的计划范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够