当前位置:首页>工作总结>工资拖欠起诉书(专业14篇)

工资拖欠起诉书(专业14篇)

时间:2024-01-04 01:43:05 作者:字海

看范文可以让我们了解到行文逻辑和结构的合理安排,帮助我们写出更有条理的文章。以下是小编为大家整理的范文范本,供大家参考和学习,希望能够提升大家的写作水平。

拖欠工资起诉书范文

垫资施工工程从一开始就埋下了拖欠工程款和拖欠农民工工资的隐患。要从源头上堵住拖欠工资现象,必须杜绝垫资工程。《xxx建筑法》第8条规定,申请领取《施工许可证》应当具备8个条件,其中之一就是“建设资金落实”。要严格项目管理程序,对建设资金不到位的工程项目,一律不予颁发施工许可证。但目前垫资施工的现象普遍存在,建设单位利用自己的优势往往对施工单位提出垫资施工的要求,施工单位为了揽到工程也甘愿如此,这都违反了《xxx建筑法》的有关规定。但问题是,垫资施工行为在《xxx建筑法》中没有直接的规定,《xxx建筑法》第17条只是笼统地规定,没有具体的界定。在对《xxx建筑法》的修改不能立即进行的情况下,可考虑以法规、规章或司法解释的形式对建设单位和施工单位的垫资行为进行规避并制定相应的处罚制度,使垫资施工的行为从源头得到遏止。

1、可从工程项目中划拨一部分资金进入专门账户,作为农民工的预备工资,农民工按约定时间到银行领取,减小了包工头拖欠农民工工资和携款出逃的可能。

2、还可运用市场机制预防新增欠款,按照国际通行做法,逐步在所有工程项目推行业主支付担保和承包商履约担保制度,一旦业主或承包商不按合同约定履行支付工程款义务,将由为业主或者承包商提供担保的保证人代为履约或赔偿,以确保工程款能得到支付,避免发生拖欠农民工工资的现象。

现在一些施工单位给农民工每月支付的是生活费,具体工资到年底一次性支付,这给拖欠农民工工资留下了很大的隐患。作为政府的各级主管部门要依法整顿年薪制,保障农民工按月足额领取工资,这是从源头根治拖欠农民工工资的重要手段。

《xxx劳动法》第16条规定:“建立劳动关系应当订立劳动合同。”有相当一部分农民工与用人单位之间没有签订合同。由于目前的劳动力市场是买方市场,农民工找工作较难,如果把不签订劳动合同归咎于农民工法律意识淡薄,恐怕是极不公平的。虽然进城务工的农民工们不愿因一纸合同而舍弃眼前的挣钱机会,但根本原因在于企业不愿与农民工签定劳动合同而受其约束。为了保护劳动者的合法利益,法律有必要规定强制企业与之建立劳动关系的农民工签定劳动合同,对拒绝签定劳动合同的用人单位要予以应有的处罚。要加强对农民工劳动合同的管理,在行政机关检查劳动合同的执行情况时,要依照《xxx劳动合同法》,对合同条款逐条进行审查,对那些不合法的霸王条款依法予以取缔并责令进行改正,使农民工的合法权利得到保障。

对拖欠农民工工资行为的打击力度不够,与法律缺少相应的规定有着一定的关系。《xxx劳动法》对恶意拖欠工资的单位仅规定了“责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金”,却没有对严重的欠薪行为可以给予刑事制裁的措施。不少用人单位正是利用了这个法律漏洞肆意欠薪,因此通过修改法律条款,按照拖欠的时间、数额、涉及的农民工的数量、拖欠造成的后果对欠薪者加大处罚力度是很有必要的。在香港,依照相关法规,雇主不按时支付工资给雇员,可被检控,一经定罪,最高可被罚款20万港元及监禁一年。内地有必要在相关法律中采用一些刑法要素,达到震慑此类违法行为的目的。建议在《xxx刑法》中增设“拖欠工资罪”,对拖欠工资严重者予以刑事惩罚。

从理论上讲,拿不到工钱,可以去劳动仲裁机构申请仲裁,可以去法院起诉。可是诸多的代理费、仲裁费、诉讼费,漫长的审理时限、期间在城里的生活花费等等,还有“裁决容易执行难”的尴尬,使多少本来想依靠法律维权的人退避三舍!农民工不愿去仲裁打官司,合法权益受到侵害时不找仲裁司法部门,是因为农民工们没有时间没有钱去仲裁打官司。农民工索要工钱的时间性很强,他们一般是在家里夏收和春节时开始索要工钱,由于回家时间紧,因而耗时耗力、程序烦琐的“法律途径”对他们来讲并不现实。为快速处理农民工欠薪案件,有关仲裁司法部门应为农民工建立一条“维权绿色通道”,快立案、缓费用、速审理、快执行。让法律真正成为农民工维护自身权利的工具。

拖欠工资证明

原告因与被告关于劳动争议一案不服――劳仲案(――)第―――号裁决书的裁决,向贵院提起民事诉讼。

一、请求事项:

依法判令被告向原告支付:

4、被拖欠工资总额的25%的经济补偿金,合计人民币_____________元;

5、单方解除劳动合同的经济补偿金,合计人民币_____________元;

6、未按时支付经济补偿金的额外经济补偿金人民币_____________元;

8、_____________年_____________月至_____________年_____________月因被告违法解除劳动合同所受工资损失合计人民币_____________元,并支付应得工资收入的――的赔偿金人民币_____________元;并支付_____________年_____________月_____________日至本案审结的工资损失。

9、由被告承担本案的仲裁费用和诉讼费用。

二、事实与理由:

1.原仲裁裁决认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的

原仲裁裁决称:“但申诉人作为被诉人业务人员,在被诉人处工作期间,与他人共同出资成立有限责任公司,经营与被诉人公司同类的营业,侵犯了被诉人的商业秘密”,这一认定是错误的。

根据《反不正当竞争法》第十条关于商业秘密的规定,企业的经营信息或者技术信息若想构成商业秘密,必须满足四个条件,即不为公众所知息、能为权利人带来物质利益和具有实用性,并要求权利人采取了保密措施。同时,根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)和相关法律法规以及《公司法》第六十一条关于竞业禁止的规定,在没有特别约定的情况下只有公司的董事和经理负有竞业禁止的义务,对于一般的员工,只有在用人单位与劳动者约定了竞业禁止义务,并由用人单位单独向劳动者支付竞业禁止补偿金时,劳动者才承担竞业禁止的义务。因此,原告不负有竞业禁止义务。

另外,没有任何证据证明被告公司存在符合法律规定的商业秘密,也没有任何证据证明原告侵犯了被告公司并不存在的“商业秘密”.因此,原仲裁裁决在没有任何证据证明的情况下,仅仅因为原告注册成立了与原告经营范围类似的公司,就认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的。

2.仲裁裁决认定原告严重违反劳动纪律是错误的

原仲裁裁决称:“且申诉人利用被诉人为其提供电脑、办公电子邮箱等工作条件,服务上述公司,并试图以上述公司名义与被诉人的客户洽谈业务,严重违反劳动纪律”,这一认定是严重的认定事实错误。

根据《民事诉讼法》第六十七条和《宪法》第四十条的规定,被告以侵犯原告通信自由和个人隐私的手段收集的用以证明原告试图以其它公司名义与被告的客户洽谈业务的证据是不具有合法性的。另外,没有证据证明被告制订的所谓劳动纪律和规章制度经过了民主程序并进行了公示,根据《劳动法》第四条和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定是不能用来作为证据的,原仲裁裁决在没有任何事实证据证明被告又符合法律规定的劳动纪律,也没有任何证据证明原告违反了“劳动纪律”的情况下,仅仅依据来源非法的`证据就认定原告严重违反了劳动纪律是严重错误的。

另外,被告不但拖欠原告工资长达几个月之久,并且拒不返还原告垫付的业务垫支费用。原告作为一名普通的业务人员,不仅要供养年迈患病的父亲,还要支付高达________________元的住房月供。我们完全可以想象原告当时生活的窘境。在这种情况下,即使原告真的有被告指控的所谓“________________”行为,也完全是由于被告的违法行为造成,是一种求生存的不得已行为,如何谈得上“严重”情节。基于此,原告的行为也不会构成《劳动法》25条的“严重违反劳动纪律”。

基于以上事实,根据《劳动法》、《深圳市员工工资支付条例》、《深圳经济特区劳动合同条例》、《民事诉讼法》以及其它相关法规规章的规定,原告向贵院提起诉讼,请求贵院作出公正裁决,维护弱势的劳动者的基本权益。

此致

________________人民法院

原告:________________

拖欠工资证明

9、劳务分包款项支付凭证(复印件,有分包的才提供);

10、项目所有员工工资支付凭证(分人员班组提供工资支付凭证原件和复印件各1份,原件审核后退回。特别提醒:属于同一人代签代领的,需提供被代领人的授权委托书)。

拖欠房租起诉书集合

原告:×××,男/女,××××年××月××日生,×族,……(写明工作单位和职务或职业),住……。联系方式:……。

法定代理人/指定代理人:×××,……。

委托诉讼代理人:×××,……。

被告:×××,……。

(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)。

诉讼请求:……。

事实和理由:……。

证据和证据来源,证人姓名和住所。

此致

××××人民法院。

附:本起诉状副本×份。

起诉人:(签名)。

(若不会写,可找律师代写起诉状)。

××××年××月××日。

拖欠工资起诉书范文

有限公司:

2012年春节将至。为进一步贯彻创建“和谐社会、和谐企业”的方针,按照有关法律法规的规定和上级关于保障农民工工资按时足额发放的相关的指导意见,确保农民工工资按时发放到位,避免劳资纠纷。我们就农民工工资支付事宜承诺如下:

同时,按受公司按所拖欠工资金额或产生纠纷金额的10倍的处罚。

承诺单位:

负责人(签字):

拖欠工程款起诉书

经营范围:工业与民用建筑。

流动资金:___________万元。

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准。

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________。

法定代表人姓名:_________职务:_________。

被告单位(全称):______市职工教育培训中心。

地址:________市____________路________号。

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_______________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_______________元。甲方虽然承担了__________元的误工费,但尚有__________元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款__________元。

从______年_____月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值__________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款__________元;

以上三项合计,共_______________元。

此致

______市______区人民法院。

起诉单位:______县建筑工程总公司。

__________公司(盖章)。

_________年_________月________日。

附:1.本状副本1份;

2.书证28件。

拖欠货款起诉书范文

身份证号码:*********************。

性别:*****年*月*日出生,汉族,职业:**。

身份证号码:**************。

现住******************,手机:****************。

诉讼请求:

事实及理由:

*******年***月**日,被告因其丈夫需要资金,向原告借***元人民币,约定还款日期为***年年底,并出具借条一张。

还款日期到期后,被告未及时归还借款。****年初,原告多次向被告催讨借款,被告说其手头没有钱无法按时归还借款;****年期间原告多次催讨未果。

****年年初至四月期间,原告多次向被告催讨借款,被告态度一次比一次恶劣,还恶言对待。之后被告电话也不接,即使接通也匆匆挂掉。

故根据《xxx民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼,请贵法院依法支持原告的诉讼请求。原告认为:被告从原告处借款,依法应当承担还本付息义务。

为保护原告的合法民事权益,现向贵院提起诉讼。

********人民法院。

起诉人:

***年**月**日。

货款拖欠起诉书

现住:xx市xx区xx镇xx村工业区右边第×栋×楼。

联系电话:

被告:×××电脑有限公司。

住址:xx市xx区福永街道同富裕惠明盛工业园第×栋。

法定代表人:××,职务:董事长。

联系电话:×××××。

诉讼请求:

2、由被告承担本案诉讼费。

事实与理由:

从x7年3月至x7年8月,被告以向原告发传真定单的'方式,从原告处购买塑胶骨架等电子配件,约定由原告送货到被告所在地,付款方式为月结60天,双方变约定违约责任为:违约方承担违约货款的10%违约金。但从x7年6月份开始,被告拖欠应付货款,至x7年11月被告共拖欠原告货款人民币116030.6元。

虽经原告多次催要,但遗憾的是,被告至今仍拒不支付所欠货款116030.6元,原告为了维护自身的合法权益,特向贵院起诉,请求法院明察事实,依法公正判决!

此致

xx市xx区人民法院。

具状人:xx。

xx年xx月xx。

货款拖欠起诉书

被告:梁女,汉族,166年月出生,身份证号:,户籍:县平乐镇平乐村下新队号,住市镇二环西路106号永顺名门小区20号楼a1002号房。

诉讼请求:

1、请求法院判令被告支付给原告货款1251.6元;

3、本案受理费等诉讼费由被告承担。

事实和理由:

2年3月31日前,被告梁在市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂,原告多次向被告供应燃煤,至1年月24日,经双方结算,被告尚欠原告燃煤货款为65元,为此,被告立下《欠条》一张,称:"今欠陈煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(65元)。"梁签字确认。

2年3月,原告再次向被告运送燃煤2.吨,价格为每吨150元,折货款46元,后被告陆续支付了1044元,此次,尚欠原告燃煤货款234.6元。

以上两项被告共欠原告1251.6元货款。

原告认为,原告已经按约定交付了货物,履行了全部合同义务,被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款,但被告却以各种理由,拒绝支付所欠原告的货款,已经构成合同违约,严重侵害了原告的合法权益。

为了维护原告的合法权利,根据《民事诉讼法》第10条的规定,特向贵院起诉,请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。

市人民法院。

具状人:

货款拖欠起诉书

原告,男,年月日出生,汉族,住所地:,身份证号码:。

被告市区有限公司,住所地:,单位工商注册号:。

请求事项:

1、请求法院判令被告立即支付货款元。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:

3年1月至同年12月,被告分10次向我购买货【】物,货款共元。被告购货后,于4年1月20日支付了元给我,余下元被告至今未付,经我多次追收,被告均以各种理由不支付。为保护我的合法权益,特向法院提起诉讼,请依法予以公断。

呈:人民法院。

具状人(签名或盖章):

货款拖欠起诉书

原告:(姓名),(性别),年月日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:

被告:(姓名),(性别),(姓名),年月日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:

请求事项:

1、判决被告偿还欠款元及利息元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由:

年月日,债务人从原告处借走人民币万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告偿还原告人民币万元,并支付利息,以维护原告合法权益。

此致

人民法院。

原告:

货款拖欠起诉书

法定代表人:____。

请求事项:

1、依法判决被告支付原告货款计人民币201元;

3、本案所有诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

原告是加工、产销:肉类制品的企业。____年____月____日,原告聘任被告为原告的业务员,负责____地区的产品销售。当时,约定了被告负责区域的货物的。交付方式和结算方式为:货物由被告直接从原告的仓库提取,由被告将货物交给客户,并由被告负责和客户结算货款。被告则根据实际的提货量直接与原告结算货款。一般都是在被告提货后10天内,被告与原告结算货款。开始,被告均能按照约定支付货款。但是,20年6月22日,被告从原告处提取货物价值人民币9109元。20年7月25日,被告从原告处提取货物价值人民币109元。两次共计货物价值人民币元。被告均没有依约向原告支付货款。为此,原告多次向被告催收,被告却无故推诿拒不支付至今。

综上所述,原告认为,被告从原告处领取货物用于销售,理应将货款及时偿还给原告。但是,被告却无故拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益,根据我国法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。

此致

____市人民法院。

具状人:________。

____年____月____日。

公司拖欠货款起诉书范文

到法院进行起诉,费用需要根据具体情况来决定,收集交易相关的证据,例如买卖合同,订单,送货单,对账单之类的文件,并且提供两方公司的信息材料,在起诉对方的时候可以申请财产保护安全。

如果对方被起诉还不换钱,法院可以申请强制执行。扩展资料:一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。

二、根据_谁主张谁举证_原则,原告向法院起诉应提交下列材料:1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。

2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

三、当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后,由承办人在证据清单上签字盖章,一份交当事人,一份备案。

四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。

拖欠房租起诉书集合

被告:xxx,男,住河源市xxx,电话:xxx诉讼请求:

1、依法判决被告支付原告租金xxxx元及利息(暂计至2017年12月,共6个月)。

2、依法判决被告支付原告违约金40000元。

3、依法判决原告不返还被告保证金40000元。

4、本案所有诉讼费由被告承担。

事实与理由:

20xx年x月x日,原告与被告签订了一份房屋租赁合同,合同约定租赁期限从20xx年x月x日至20xx年x月x日,月租金20000元,每月5日前交付当月的租金。被告向原告支付两个月租金40000元作为保证金,若被告拖延交租超过10天,原告有权解除合同并没收保证金。合同同时约定若一方违约,则应向另一方支付违约金40000元。合同签订后,原告体谅被告的困难,曾多次减租给与被告方便,但是被告从20xx年xx月开始拖欠原告租金共计xxxxx元。原告向被告多次催交租金未果后,为了维护自己的合法权益,原告于x月x日向被告发出律师函函告被告支付租金,但是,被告至今依然没有支付拖欠的租金。

综上所述,原告认为,原告与被告之间的房屋租赁合同是合法有效的,原告向被告提供符合合同要求房屋,被告理应依约及时支付租金给原告。但是,被告却无理拒不支付租金至今。由于被告不能依约支付租金给原告,致使原告合同目的无法实现。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益,原告只好诉至法院,请求法院依法判决。

此致

相关范文推荐
  • 01-04 工资拖欠起诉书(实用13篇)
    10.范文范本的阅读和分析需要持续的学习和实践,只有通过不断的练习才能真正掌握其中的精髓。在这里,小编为大家搜集了一些精选的范文范本,希望能够给大家带来写作的灵
  • 01-04 2023年工资拖欠起诉书(优秀19篇)
    范文范本可以作为教师和学生的学习材料,通过分析和讨论,帮助学生掌握相关的知识和技巧。请大家阅读一下小编为大家搜集的范文范本,相信其中的写作经验和技巧会给大家带来
  • 01-04 旅行社租车协议(优质17篇)
    合同协议可以规范商业往来的流程和规则,避免纠纷的发生。如果你对合同协议的格式和内容有疑问,可以参考以下范例进行参考。甲方:乙方:一、乙方提供一辆车况良好的越野车
  • 01-04 最新旅行社租车协议(汇总18篇)
    合同协议的签订需要合作双方详细商议和慎重考虑,避免漏洞和纰漏。为了帮助大家更好地理解合同协议的编写要点,小编整理了一些范例供大家参考。租赁车辆数量:总费用:车辆
  • 01-04 旅行社租车协议范文(14篇)
    合同协议是双方在法律保护下达成的共同意愿,用于明确权利义务关系。合同协议是通过双方或多方协商达成一致,确定各方权益和责任的法律文件,它具有法律效力和约束力。那么
  • 01-04 工资拖欠起诉书(模板20篇)
    范文范本可以激发我们的创造力,帮助我们写出具有独特特色的作品。掌握这些范文范本的写作技巧,可以使我们的写作更加地道和优美。原告:×××,男/女,××××年××月
  • 01-04 工资拖欠起诉书(优质15篇)
    范文范本是一种可以供参考和借鉴的写作素材,有助于提高我们的写作水平。以下是小编为大家精心挑选的范文范本,供大家参考和学习。垫资施工工程从一开始就埋下了拖欠工程款
  • 01-04 最新工资拖欠起诉书(热门17篇)
    范本是广泛应用于各个领域的一种重要写作资源,能够为我们提供丰富的写作素材。以下是小编为大家深入研究和整理的一些范文范本,希望能够对大家提供一些写作的启示和指导。
  • 01-04 工资拖欠起诉书大全(18篇)
    阅读范文范本有助于我们了解作品的结构和框架,从而更好地进行写作。下面是小编为大家准备的一些范文范本,希望能够激发大家的写作灵感。原告:×××,男/女,××××年
  • 01-04 2023年儿歌活动方案(实用19篇)
    活动方案是指为了达到特定目标而制定的一系列行动步骤和组织安排。活动方案四:主题为“创新创业”,旨在激发创新创业的热情和能力。通过开展创业讲座、创业比赛、企业参访