供货的成本控制对供应商和客户都非常关键,双方需要合理安排和协调资源。接下来是一些供货失败的案例分析,可以帮助大家避免类似的错误。
配电房设备供货及安装项目合作合同
乙方:身份证号码。
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范。
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作。
乙方必需按计划要求保质保量按照。
合同。
及甲方的供货要求。
2、乙方:
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作。
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
设备供货安装合同
甲方:
乙方:
签订地点:
为了增强甲乙双方的责任感,保护双方的合法权益,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
1.产品名称、规格、数量、金额:总价(人民币大写):
2.交货方式,按下例第()项执行;。
(1)乙方送货;。
(2)乙方代办运输;。
(3)甲方自提自运;。
3.运输方式:
4.交货地点:东南大学(运费由方负担)。
5.交货期限:签定合同后个工作日内。
6.包装标准:
7.验收标准:
8.付款方式及期限:
9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
10.质保期:
11.违约责任:
乙方不能交货或甲方中途退货,乙方逾期交货或甲方逾期付款,应向对方偿付不能交货或退货部分货款%的违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
12.执行本合同发生争议,当事人双方协商解决;协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
13.其它事项:
14.招投标文件为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。
15.本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式五份,甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方:乙方:
设备供货安装合同
我国在化学工业领域的发展,带动了化学工业机械设备安装相关技术的进步,那么设备供货安装。
合同。
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况:
1.主要设备:
2.安装设备辅助材料明细:
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电。
2、如遇到下列情况,工期相应顺延:
﹙1﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;。
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
1、工程价款:
2、付款方式:
第四条所有权保留条款:
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的,乙方。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以。
第五条双方责任、义务:
(一)甲方责任、义务:
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙。
4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务:
1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全。
规章制度。
1、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收,并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。
3、如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定。
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知24小时内要求到位,及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则:
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方项目所在地新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼供水设备供货事宜达成以下协议,以资双方共同信守。
第一条:工程概况。
1.1工程名称:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼。
1.2工程地点:新疆乌鲁木齐仓房沟路12号。
1.3工程内容与范围:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼变频供水设备供货、验收通过。
第二条:承包范围。
包料、包环境影响验收和竣工验收合格、包保修、总价确定不变。(本合同工程内容、工程范围内全部设备、材料、零部件均由乙方承担)。
第四条供货质量及施工质量标准。
3、乙方应将本合同设备调试使用正常且无故障,并通过整体工程竣工综合验收合格。
第五条:合同价款组成及付款方式。
1、本合同单价、总价款中均已包括全部设备及其配套材料的购买、运输(包括二次三次…搬运)、调试、检查、验收、保险、装卸、税金、保修等一切可预见、不可预见的全部费用。
2、本合同无预付款;合同约定货物全部到达甲方工地并搬卸至指定地点后,乙方通知甲方、监理方、总包方按合同要求现场验收,在规格型号、设备及零部件数量、质量与合同约定相符并验收合格后3个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的75%,即人民币:316800元,大写:叁拾壹万陆仟捌佰元整;全部设备安装调试完毕7个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的20%,即人民币:84480元,大写:捌万肆仟肆佰捌拾元整;剩余合同总价款的5%作为质保金,质保期满后如无质量及扣款问题,甲方支付乙方。
3、甲方每次付款时,乙方必须提供合法税票。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
设备供货安装合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况:
1.主要设备:
2.安装设备辅助材料明细:
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电。
2、如遇到下列情况,工期相应顺延:
﹙1﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;。
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
1、工程价款:
2、付款方式:
第四条所有权保留条款:
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的,乙方。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以。
第五条双方责任、义务:
(一)甲方责任、义务:
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙。
4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务:
1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
1、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收,并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。
3、如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定。
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知24小时内要求到位,及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则:
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
人防设备供货和安装分合同
3.1 乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点。
3.2 乙方应在安装工程开工后 天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部的验收。双方同意按以下第 种方式确定安装工程的开工日期:
(1)乙方应于 年 月 日前进场开始工程安装;
(2)乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装。
3.3 安装过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误安装工期的,经甲、乙双方签证认可调整,并据此重新确定完工日期。
3.4 本合同甲方指定的交货地点为合同履行地。
设备供货安装合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方项目所在地新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼供水设备供货事宜达成以下协议,以资双方共同信守。
第一条:工程概况。
1.1工程名称:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼。
1.2工程地点:新疆乌鲁木齐仓房沟路12号。
1.3工程内容与范围:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼变频供水设备供货、验收通过。
第二条:承包范围。
包料、包环境影响验收和竣工验收合格、包保修、总价确定不变。(本合同工程内容、工程范围内全部设备、材料、零部件均由乙方承担)。
第四条供货质量及施工质量标准。
3、乙方应将本合同设备调试使用正常且无故障,并通过整体工程竣工综合验收合格。
第五条:合同价款组成及付款方式。
1、本合同单价、总价款中均已包括全部设备及其配套材料的购买、运输(包括二次三次…搬运)、调试、检查、验收、保险、装卸、税金、保修等一切可预见、不可预见的全部费用。
2、本合同无预付款;合同约定货物全部到达甲方工地并搬卸至指定地点后,乙方通知甲方、监理方、总包方按合同要求现场验收,在规格型号、设备及零部件数量、质量与合同约定相符并验收合格后3个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的75%,即人民币:316800元,大写:叁拾壹万陆仟捌佰元整;全部设备安装调试完毕7个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的20%,即人民币:84480元,大写:捌万肆仟肆佰捌拾元整;剩余合同总价款的5%作为质保金,质保期满后如无质量及扣款问题,甲方支付乙方。
3、甲方每次付款时,乙方必须提供合法税票。
第六条交货保证。
1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的,由乙方负责并及时处理。
2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况,由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场,同时应当增补所有需要的资料,所发生的全部费用由乙方承担。
3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位,对货物进行初验,如不符合报价清单中所列设备,乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度,否则造成的损失由乙方负责。
4、设备到达施工现场,初验合格,经甲方同意后,开始装卸。
5、供水设备应保证通过自来水公司的验收,如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水,乙方承担一切责任。
第七条工程、设备的保修。
1、乙方对本合同范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年,自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内,出现任何问题,乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修,迟延履行或拒不履行,甲方有权另行选择维修单位替代维修,因此产生的一切费用直接在保修金中扣除,保修金不足部分由乙方另行支付。
2、保修期内出现使用故障,如果属于设备、零部件、材料等质量问题,乙方应当及时免费更换,不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理,不得拖延。如故障非乙方原因造成,需调换的设备或零部件的费用由甲方负责,乙方负责免费更换维修。
第九条:甲乙双方的其他权利义务。
1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方,同时与甲方进行了现场交底。
2、乙方供货到达现场时,必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品说明书、质量证明文件、进口材料的等相关的质量证明文件。
3、为了确保本合同设备安全运转,正常运行、维护,乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。
4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表,保证合同按照约定履行。
5、乙方交付工程时,应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。
6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。
第十条:违约责任。
1、甲方的违约责任:
(1)甲方无故中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
(2)甲方逾期付款的,按照银行贷款利息支付乙方违约金。
2、乙方的违约责任。
(1)乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求,如甲方要求无条件换货的,乙方应当无条件执行,因换货产生的任何费用由乙方承担,因换货造成甲方工期延误或交房迟延的,乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违约金;如甲方要求退货并解除合同的,乙方应当立即退付甲方已付款,并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场,否则,造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担,同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。
(2)乙方逾期交货的,应当在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,每逾期一日,应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的,甲方可单方解除合同,乙方应当立即退付甲方已付款,并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。
(3)乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除,不足部分乙方应当另行支付。
第十一条:解决合同的纠纷方式:
本合同如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。
第十二条:其它。
12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。
12.2本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3本合同一式四份,甲方贰份,乙方贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
时间:时间:
设备供货合同
需方:(甲方)签订地点:
供方:(乙方)签订日期:
供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定,在平等互利和双方自愿的原则下,经协商一致签订本合同,合同条款如下:
标的名称型号数量单位单价金额备注。
详见附表。
合计人民币金额(大写)万元整。
交货时间:年月日。
交货地点:招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。
本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数,同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺,当二者不一致时,以技术文本或按较高质量标准为准。
质量符合行业标准并对质量实行“三包”;自安装竣工交付之日起免费维保壹年。
汽运至安装现场,乙方承担一切费用。
根据行业标准及技术文件要求执行,并保证通过供电部门的验收;。
乙方配合供电部门对设备的安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。
以银行承兑汇票结算,付款方式如下:
1、合同签订后三日内预付合同总金额的%;。
2、提货时支付合同总金额的%;。
3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的%;。
4、安装验收合格后付清余款。
1、交货期每拖延一天,罚款合同总额的‰;。
2、交货期拖延一周后,每拖延一天,罚款合同总额的‰。
3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收,若因设备质量问题而影响工程合格验收,导致需方产生负面影响和经济损失,需方有追索供方赔偿的权利。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
货到现场时,供货方得向甲方递交%合同总额的增值税发票。
甲方签章:乙方签章:
设备供货合同
甲方(买方):乙方(卖方):。
(以下简称甲乙双方)。
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、甲方从乙方购买如下设备:
二、产品的交货地点为温州黎明工业区49号。
三、付款方式。
四、产品质量要求:
乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品。国产产品必须符合国家有关质量标准;进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的国际标准。
五、产品验收:
1、乙方完成全部项目的安装调试并通过自验和试运行测试后,由甲方组织项目的验收。
2、乙方完成产品交付,在自验、试运行正常后,书面通知甲方;甲方在接到书面通知后,经一个月试运行无异常,应在乙方出具的验收或安装调试报告上签字确认。
3、验收时甲乙双方应于现场依据本合同规定的验收依据共同对商品的数量、型号规格、技术性能指标进行验证。
六、保修和服务保障(详见附件2:售后服务及培训承诺)。
1、乙方应保证所供产品是全新、未使用的原厂商产品,并对其提供的产品的质量问题负责包修,质保期为个月,从甲方对验收或安装调试报告签字确认之日的次日起开始计算。质保期期间产生的费用由供方负担。
2、乙方对其所供产品应能提供质保期外的原厂商技术服务支持,负责维护维修。3、乙方对其所供产品负责安装调试并保证能正常运行使用,应对需方的使用人员进行相应的培训。
4、乙方所供产品必须具有合法手续及相关的文件。如涉及知识产权,则必须是自己拥有或合法使用。
5、乙方须随产品向需方提供产品的使用说明书和相关的资料。如所供说明书和资料是外文的,供方应为需方提供中文版或译成中文文件。
6、乙方对所购提供终身免费升级服务。
七、违约责任。
九、本合同未尽事宜,双方协商补充。本合同未作明确约定,而又有相关法律、法规规定的,从其规定。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:浙江高邦服饰集团有限公司乙方:温州北英科技有限公司。
(盖章)(盖章)。
签约代表:
签约代表:
日期:年月日
日期:年月
设备供货合同
1、交货及安装:合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验:产品到货后,甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符,乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付____日后,甲方仍未对产品内在质量提出异议,视为货物验收合格。
3、付款:合同签订后,甲方应支付给乙方合同总额的_______%共计______________作为预付款,在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后_______个日内,一次性付清____%共计______________的余款。
4、包装及质量保证:乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装,乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备,包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5、保修期:项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行,产品保修期为________年。乙方自项目完工之日起提供为期________年的现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备,乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为:6小时。
6、违约行为和罚金:
b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货,乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金:从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%,上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项,从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的_______%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求,或保修期的服务不符合本合同要求,乙方应支付合同金额的_______%作为罚金,同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则,甲方有权要求卖方赔偿损失。
7、适用和争议解决:本合同适用《民法典》;与本合同有关的争议和纠纷,双方应友好协商解决;如不能通过协商解决,任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会,按该仲裁委员会的规则进行仲裁,该仲裁是终局的,对双方都有约束力。
8、其他:缩短订货期,甲方可以用传真方式订货,传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方,即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善,甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方,乙方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方,此传真件具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
设备供货合同
甲方:_______(需货方)。
乙方:_______(供货方)。
一、兹有(需货方)以下简称甲方,武汉江汉区同能美鑫电脑有限公司(供货方)以下简称乙方,经友好协商达成如下条款:
二.包装标准:原厂付货包装。
三.验收标准:按原厂产品技术指标验收,各项技术指标优良。
四.售后服务:乙方向甲方提供良好的售后服务。服务承诺:在正常使用情况下,三个月内免费包换,壹年内免费保修。
五.付款方式及期限:
六.本合同经双方签字或盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。本合同一式二份,双方各执一份,据有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
设备供货合同
甲方(买方): 乙方(卖方):
(以下简称甲乙双方)
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、 甲方从乙方购买如下设备:
二、产品的交货地点为温州黎明工业区49号
三、付款方式
四、产品质量要求:
乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品。国产产品必须符合国家有关质量标准;进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的国际标准。
五、产品验收:
1、乙方完成全部项目的安装调试并通过自验和试运行测试后,由甲方组织项目的验收。
2、乙方完成产品交付,在自验、试运行正常后,书面通知甲方;甲方在接到书面通知后,经一个月试运行无异常,应在乙方出具的验收或安装调试报告上签字确认。
3、验收时甲乙双方应于现场依据本合同规定的验收依据共同对商品的数量、型号规格、技术性能指标进行验证。
六、保修和服务保障(详见附件2:售后服务及培训承诺)
1、乙方应保证所供产品是全新、未使用的原厂商产品,并对其提供的产品的质量问题负责包修,质保期为个月,从甲方对验收或安装调试报告签字确认之日的次日起开始计算。质保期期间产生的费用由供方负担。
2、乙方对其所供产品应能提供质保期外的原厂商技术服务支持,负责维护维修。3、乙方对其所供产品负责安装调试并保证能正常运行使用,应对需方的使用人员进行相应的培训。
4、乙方所供产品必须具有合法手续及相关的文件。如涉及知识产权,则必须是自己拥有或合法使用。
5、乙方须随产品向需方提供产品的使用说明书和相关的资料。如所供说明书和资料是外文的,供方应为需方提供中文版或译成中文文件。
6、乙方对所购提供终身免费升级服务
七、违约责任
九、本合同未尽事宜,双方协商补充。本合同未作明确约定,而又有相关法律、法规规定的,从其规定。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:浙江高邦服饰集团有限公司 乙方: 温州北英科技有限公司
(盖章) (盖章)
签约代表:
签约代表:
日期: 年 月 日
日期: 年 月
设备供货合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系,依据《合同法》等的规定,双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则,签定本合同,以资双方共同遵守。
第一条甲方需求配电设备概况:
1.主要设备:
2.安装设备辅助材料明细:
3.设备安装地点:
4.设备安装范围:
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限:
1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电公司审核通过,乙方方可进入施工现场,乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。
2、如遇到下列情况,工期相应顺延:
﹙1﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;。
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付:
1、工程价款:
2、付款方式:
第四条所有权保留条款:
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的,乙方保留对主要设备的所有权,并有权及时行使的所有权。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。
第五条双方责任、义务:
(一)甲方责任、义务:
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据的真实和准确。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象,如有阻工或干扰,应立即给与现场处理。否则,因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。
4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护,在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏,甲方自行承担维修责任。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务:
1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条设备质量及安装验收:
1、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收,并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。
3、如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定。
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知24小时内要求到位,及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则:
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
设备抵押合同_设备抵押合同范本。