合同协议的签署有助于建立商业伙伴之间的信任和互信，增进双方的合作关系。想要起草一份合同协议，可以参考一下下面小编整理的范文，相信会有所帮助。
资料协议书
项目名称：
委托方：
咨询方：
一、具体工作内容。
负责土建工程资料和安全资料及各种施工方案的审报和材料送检，不包括安装资料，若需要做安装资料另行协商。
负责委托方从开工至竣工整个施工过程中报验资料的收集、填写、整理。负责工序施工前资料的报验收集工作，负责竣工资料的验收存档工作，确保资料送达质检站和存档合格证一次通过。
二、委托方应提供给咨询方的文件、提供文明的期限以及委托方应于协作的事。
1、委托方应提供完整图纸一套（蓝图）。
2、委托方应提供前期备案文件和过程文件包括：地质勘察报告、规划许可证、设计变更及业务联系单、各种合同、仪器检测报告、图纸会审记录、招标答疑及供贷方企业资料、材料合格证及所需的其它材料等，咨询方要及时向委托方索取以上资料。
三、对完成资料咨询服务的'具体要求。
咨询方必须及时、规范的完成咨询内容规定的所有工作.完成竣工资料的整理、完善工作。保证竣工资料的及时、顺利移交、存档。咨询方负责完成工作后，有支配时间的自由。无需住在现场(如委托方需要资料员常住现场，双方另行协商)。
四、咨询方有对委托方涉及自身利益的情报和部分重要资料的保密义务。
五、在咨询内容以外的工作视为额外服务（如材料送检、签证办理及其它技术。
服务等），委托方如需咨询方完成，双方可根据实际情况另行协商，补充条款或另签订协议。
六、报酬及支付方式，支付时间。
1、费用计取：根据工程实际建筑面积按每平方米元取费，（含纸张），（安全资料不含纸张）。建筑总面积以浙江欣威建设有限公司合肥分公司与香山丽舍一期项目部为准，建筑总面积16000m2,总金额为元人民币。
2、支付方式与时间。
主体资料完成付总金额10%，装饰工程资料完成付总金额20℅，该工程资料移。
交质检站审查存档后完成备案结束付总金额的30℅，余额在三个月内结清。
委托人：（签章）日期：
咨询人：（签章）日期：
资料员协议书
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工项目内容的资料收集、填写、整理及资料移交事宜经商议一致，达成如下协议：
一、工程名称：______________。
二、工作地点：______________。
三、工作内容。
乙方负责本项目工程的技术管理资料、质量管理、验收资料、质量评定及保证资料。
(不含所有施工材料的试验费用)、竣工资料(不含竣工图和竣工图章)、施工工序资料等。(上述资料质量标准约定：满足监理、监督部门、档案室审查及要求、达到合格标准。)。
四、协议期限。
从____________年______月______日起至本项目工程施工结束时止，同时资料完成并送交审计局。
五、劳务报酬。
本工程承包总价格为________________________。
六、付款方式：
1、合同签订后甲方及时支付乙方劳动报酬合同总价的作为合同定金;。
2、工程施工至50天时，甲方支付乙方劳动报酬款至合同总价的;。
4、工程施工至70天时，甲方支付劳动报酬款至合同总价的;。
5、工程施工至90天时，甲方支付乙方劳务款至合同总价的;。
6、工程结束并资料完成后，甲方一次性支付剩余10%价款。
7、合同签订的时间即为约定付款的起始时间。
七、双方责任及违约责任：
4、乙方要在甲方积极配合的前提下必须认真负责收集原材料，做好各项资料的准备工作，以保证资料的完善合格，如果因乙方的工作失误造成资料不符合要求而无法通过，乙方将按合同价款赔偿给甲方，如因甲方的各种原因造成不良后果则赔偿乙方合同价款。
八、协议的解除和终止。
(一)解除。
1.经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。其中由甲方提出解除本协议的，应按规定支付经济补偿。有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：
(1)乙方在工作期间出现严重错误的;。
(2)乙方被依法追究刑事责任的;。
(3)乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能继续从事本协议约定工作的;。
2.有下列情形之一的乙方可以解除本协议，同时甲方应按规定支付乙方经济补偿：
(1)甲方未按照劳动协议约定提供劳动保护或者劳动条件的;。
(2)甲方未及时足额支付劳动报酬的;。
(3)甲方违反法律、法规损害乙方权益致使本协议无效的;。
(5)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动协议的其他情形。
(二)终止。
本协议期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。
九、调解纠纷约定。
双方在履行本协议中发生争议时，可自行协商解决;协商不成的可以向人民法院提起诉讼。
十、其他。
本协议未尽事宜，可签订补充协议，补充协议同具法律效力。
十一、本协议一式两份，双方各一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
合同签订地：______________合同签订地：______________。
肇事私了协议书
交通事故基本事实及双方责任：
__年__月__日__时__分，甲方____驾驶的____与乙方____驾驶的____在____路段发生相撞导致交通事故，造成乙方受伤，车辆损害。经____市公安局交通警察支队大队第号《交通事故认定书》认定：双方负责任。
经甲、乙双方充分协商一致达成如下协议：
一、甲方自愿赔偿给乙方各项损失共计人民币____元（包括已经支付的元）。
二、第一项的损失赔偿包括车辆损失赔偿。
三、本协议签定时，甲方必须支付给乙方所剩余的元。
四、本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿。
五、本协议自双方当事人签名按印后生效。
六、本协议一式二份双方各存一份。
甲方：___________乙方：___________。
__年__月__日__年__月__日。
资料协议书
本着平等互利、协商一致的原则，在自愿合作、友好协商的前提下，签订此协议，具体条款如下：
一、工程名称：平顶山市飞宇国际汽贸城。
二、单价：甲方按工程实际面积，以1.5元/平方的价格将工程中的施工资料分包给乙方。
三、工期：依据工程合同工期交工。
四、付款方式：甲方每月支付乙方生活费3000元，主体结构验收通过支付乙方至工程款的90％，竣工验收后付清。
五、双方的职责：
1、甲方职责：
1、甲方提供给乙方办公桌一张，资料柜一个，办公室一间。
2、在工程施工阶段，甲方材料员需按乙方要求提供相关材料的合格证及检验报告。
3、工程施工过程中的所有送检有甲方配车，工程中所有的试块、砂浆试块由甲方制作。
4、工程中所有资料的耗材及所使用的设备归甲方所有。
2、乙方职责：
1、工程施工过程中的所有送检及材料报验。
2、现场施工的所有工程资料及报验。
3、符合当地资料检查、管理部门的验收要求。
六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决.
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
年月日年月日。
资料协议书
甲方：乙方：
依照《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，经甲乙双方共同协商、自愿达成以下协议：
一、甲方聘请乙方为本项目部资料员，聘用时间：2018年。
月
日开始到本项目工程施工建设结束为止。
二、乙方职责：负责工程资料的收集、整理、档案管理等工作；参加项目工程的验收工作；准确提供项目工程验收所需资料。乙方应积极工作，保证甲方项目工程通过验收。
三、甲方每月支付乙方工资（含劳动保险、医疗保险等五险一金）柒千元整；每月发放伍千元，剩余部分待工程竣工验收合格资料移交后一次性发放给乙方。
四、乙方必须遵守甲方劳动纪律和上下班制度，服从甲方的领导、管理，上下班途中如遇安全问题乙方自行负责；严格按照规程操作，乙方收集管理的资料不得外借，外传，应为甲方保密。
五、协议解除。乙方有以下情形之一的，甲方可以随时通知乙方解除本协议：
1、乙方不能胜任本职工作的。
2、严重违反劳动纪律、擅自离岗、旷工超过两天的。3、在工作中玩忽职守，严重失职造成资料的收集不全、给甲方造成损失的。
本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自乙方上班之日起生效。
甲方（签字）：
签约日期：年
乙方（签字）：签约日期：年月日
资料协议书
甲方（单位名称）：公司地址：
法人或负责人联系电话乙方：身份证号：联系电话：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公。
平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工项目内容的资料收集、填写、整理及资料移交事宜经商议一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工作地点：
三、工作内容。
乙方负责本项目工程的技术管理资料、质量管理、验收资料、质量评定及保证资料。
（不含所有施工材料的试验费用）、竣工资料（不含竣工图和竣工图章）、施工工序资料等。（上述资料质量标准约定：满足监理、监督部门、档案室审查及要求、达到合格标准。）。
四、协议期限。
从20xx年3月1日起至本项目工程施工结束时止，同时资料完成并送交审计局。
五、劳务报酬。
本工程承包总价格为。
六、付款方式：
1、合同签订后甲方及时支付乙方劳动报酬合同总价的作为合同定金；
2、工程施工至50天时，甲方支付乙方劳动报酬款至合同总价的；
4、工程施工至70天时，甲方支付劳动报酬款至合同总价的；
5、工程施工至90天时，甲方支付乙方劳务款至合同总价的；
6、工程结束并资料完成后，甲方一次性支付剩余10%价款。
7、合同签订的时间即为约定付款的起始时间。
七、双方责任及违约责任：
4、乙方要在甲方积极配合的前提下必须认真负责收集原材料，做好各项资料的'准备工作，以保证资料的完善合格，如果因乙方的工作失误造成资料不符合要求而无法通过，乙方将按合同价款赔偿给甲方，如因甲方的各种原因造成不良后果则赔偿乙方合同价款。
八、协议的解除和终止。
（一）解除。
1．经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。其中由甲方提出解除本协议的，应按规定支付经济补偿。有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：
（1）乙方在工作期间出现严重错误的；
（2）乙方被依法追究刑事责任的；
（3）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能继续从事本协议约定工作的；
2．有下列情形之一的乙方可以解除本协议，同时甲方应按规定支付乙方经济补偿：
（1）甲方未按照劳动协议约定提供劳动保护或者劳动条件的；
（2）甲方未及时足额支付劳动报酬的；
（3）甲方违反法律、法规损害乙方权益致使本协议无效的；
（5）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动协议的其他情形。
（二）终止。
本协议期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。
九、调解纠纷约定。
双方在履行本协议中发生争议时，可自行协商解决；协商不成的可以向人民法院提起诉讼。
十、其他。
本协议未尽事宜，可签订补充协议，补充协议同具法律效力。
十一、本协议一式两份，双方各一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章签字）：乙方（签字）：
年月日年月日。
合同签订地：合同签订地：
资料协议书
甲方：
乙方：
因业务需要，甲方所建。
工程（以下称所建工程）施工资料由乙方承包编写、收集整理；为明确双方的权利义务，双方本着自愿、协商一致的原则，签订本协议书，共同遵守执行。
一、协议期限。
以协议期限为完成甲方所建工程通过竣工验收时止。二、工作范围及内容、乙方负责甲方所建人防、基础、主体、屋面、水电、暖通工程施工资料的编写、收集整理。其中如果施工组织设计、施工方案中牵扯技术要求和方案要求的应由甲方找项目技术负责人编制。、甲方现场应有相关人员接应配合乙方，并交接所需施工现场编写的相关资料（如：图纸会审记录、地基验槽记录、楼层平面放线记录等）和现场施工日记记录，提供工程编制所需的相关资料{如：管理人员资质证书复印件、设计文件及设计变更资料、工程质保资料（如：原材料合格证、质量证明书、复试报告及有关检测资料）等}，原材料由甲方派专人送检，竣工图纸由甲方负责。、资料签字盖项目章的由乙方找相关负责人办理。需盖公章签字的由甲方负责找相关人员签字盖章。
三、工作要求。
乙方工作时间不受甲方约束，但应保证编制的工程资料能规范、齐全、-0/3。
/3。
交通肇事协议书
乙方：_______________。
年月日早上点分左右，在对面，甲方驾驶的`小轿车与乙方驾驶的面包车发生追尾，造成甲方车辆保险杠毁坏的道路交通事故。经甲、乙双方协商，达成如下协议：
一、乙方承担此事故的全部责任。甲方的车辆维修费______(元)由乙方全部承担。
二、本次事故经双方商定一次性解决，自签字之日起生效，互不追究责任。
三、本合同甲、乙双方共同遵守，否则一切后果自负。
四、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，交警队留档一份。
甲方(签字)：_______________。
电话：_______________。
乙方(签字)。
电话：_______________。
___年___月___日。
资料协议书
项目名称：
委托方：
咨询方：
一、具体工作内容。
负责土建工程资料和安全资料及各种施工方案的审报和材料送检，不包括安装资料，若需要做安装资料另行协商。
负责委托方从开工至竣工整个施工过程中报验资料的收集、填写、整理。负责工序施工前资料的报验收集工作，负责竣工资料的验收存档工作，确保资料送达质检站和存档合格证一次通过。
二、委托方应提供给咨询方的文件、提供文明的期限以及委托方应于协作的事。
项
1、委托方应提供完整图纸一套（蓝图）。
2、委托方应提供前期备案文件和过程文件包括：地质勘察报告、规划许可。
证、设计变更及业务联系单、各种合同、仪器检测报告、图纸会审记录、招标答疑及供贷方企业资料、材料合格证及所需的其它材料等，咨询方要及时向委托方索取以上资料。
三、
对完成资料咨询服务的具体要求。
咨询方必须及时、规范的完成咨询内容规定的所有工作.完成竣工资料的整理、完善工作。保证竣工资料的及时、顺利移交、存档。咨询方负责完成工作后，有支配时间的自由。无需住在现场(如委托方需要资料员常住现场，双方另行协商)。
四、咨询方有对委托方涉及自身利益的情报和部分重要资料的保密义务。
五、在咨询内容以外的工作视为额外服务（如材料送检、签证办理及其它技术。
服务等），委托方如需咨询方完成，双方可根据实际情况另行协商，补充条款或另签订协议。
六、报酬及支付方式.支付时间。
1、费用计取：根据工程实际建筑面积按每平方米元取费，（。
含纸张），（安全资料不含纸张）。建筑总面积以浙江欣威建设有限公司合肥分公司与香山丽舍一期项目部为准，建筑总面积16000m2,总金额为元人民币。
2、支付方式与时间。
主体资料完成付总金额10%，装饰工程资料完成付总金额20℅，该工程资料移。
交质检站审查存档后完成备案结束付总金额的30℅，余额在三个月内结清。
七、八、九、十、委托人：（签章）日期：
交通肇事协议书
事故经过：
院抢救无效死亡及车辆损坏的重大道路交通事故。
以上事实有__________市公安局交通警察大队出具的`_____公交认字[2_______________]第_________________________号《道路交通事故认定书》予以证实，该事故认定书认定王_____负事故全部责任，被害人张__________无过错行为。
现甲、乙双方经过充分协商，达成如下和解协议：
1、甲方在本协议签订当日一次性先赔偿乙方各项经济损失100000元整(大写壹拾万元整)，由甲方转账至乙方指定账户(开户行：________________，户名：_______________倪__________，账号：_______________)。余款万元由甲方在5年内还清，每年支付乙方元，于每年的_____月_____日前一次性支付给乙方。
2、本协议签订并全面履行之后，乙方认可甲方已赔偿受害者全部经济损失，甲、乙双方再无其他任何纠纷，乙方保证不得就本次交通事故再次向甲方主张任何权利。
3、乙方在收到上述款项后，出具收款收据给甲方或其代理人。对于甲方在此次事故所造成的伤害，乙方在收到上述款项后方同意出具谅解书给甲方。
4、甲方在未全部清偿上述款项前，不得转移财产，规避执行，否则乙方有权要求法院强制执行，并追究甲方的刑事责任。
5、违约责任：本协议签订之后，双方必须按协议履行，如违约，违约方须向守约方支付违约金100000元(大写壹拾万元)。
6、本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，人民法院存档一份，具有同等法律效力。
___年___月___日。
资料协议书
委托人名称：（以下简称甲方）受托人名称：（以下简称乙方）甲方将承包位于处的工程的技术资料委托给乙方办理，双方本着公平、公正、平等、自愿、有偿的原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议据以执行。
一、委托项目情况：
1、工程项目名称：
2、工程项目地点：
3、委托项目内容：
乙方手工填写相关资料原件壹份，其余为复印件由甲方负责；
二、承包方式及费用：
1、本协议合同价款为：（大写：），该费用为包干价，不含税金；
2、合同工期：至，即：甲方与建设单位签定的巴施。
1工承包合同约定的开竣工时间。
3、若除施工总承包合同内另有增加工程，按增加工程总造价1.0%计取增加费用，该增加费用不包含在本次合同价款以内，不含税金。
三、费用的支付方式：
1、本合同生效且资料员到工地开始工作后，向乙方支付合同价款的10%；
2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付至合同价款的30%；
3、主体完工，资料同步完成经验收合格，向乙方支付至总合同价款的70%；
4、工程全面完工、资料同步完成经验收合格，向乙方支付至总资料款的95%；
5、竣工验收、资料交付甲方后，甲方支付乙方所有费用余额。
四、甲方责任：
1、及时为乙方的工作提供所需的全部工程资料和其它有关资料，为乙方提供办公场地及打印设备、纸张、及其它办公耗材等。
2、负责沟通协调与本项目工程技术资料收集、编制及结算编制有关的第三方（如：监理、建设单位等）的协调，为乙方工作提供外部条件。
3、应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。相关资料的签字、盖章由甲方负责协调关系，乙方配合。
4、原件在上报建设单位时自备备查交乙方整理装订完善的资料，并负责所发生的资料费用。
5、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
3、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建设参与单位。
4、配合工程建设各分包单位办理签证，及时传达管理单位对各施工单位的工作联。
2系函及处罚指令；
六、违约责任。
2、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（配合甲方及时、准确的完成实验、检测工作），不得由于乙方资料不准确、及时、完整，影响甲方工程进度或者工程验收。
七、合同变更和终止。
2、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。
八、其他：
1、乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；甲方不得计扣任何费税；
2、本工程施工过程中，甲方有权保留对乙方工作情况的监督；鉴于乙方只承包了本工程的工程技术资料及结算编制，在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下，乙方有权选择自己的作息时间，甲方不得干涉。本合同预定的时间以主合同的时间同步，如施工期间停工或其他非不可抗力因素造成的停工，所延误工期导致的费增加另行计算。
九、合同生效。
本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，共同遵守执行。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日。
对交通肇事出院协议书
交通事故基本事实及双方责任：
__年__月__日__时__分，甲方____驾驶的____与乙方____驾驶的____在____路段发生相撞导致交通事故，造成乙方受伤，车辆损害。经____市公安局交通警察支队大队第号《交通事故认定书》认定：双方负责任。
经甲、乙双方充分协商一致达成如下协议：
一、甲方自愿赔偿给乙方各项损失共计人民币____元（包括已经支付的元）。
二、第一项的损失赔偿包括车辆损失赔偿。
三、本协议签定时，甲方必须支付给乙方所剩余的元。
四、本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿。
五、本协议自双方当事人签名按印后生效。
六、本协议一式二份双方各存一份。
__年__月__日。
交通肇事和解协议书
甲方：杨____（系受害人杨____父亲），男，汉族，____年9月21日出生，住址河南省____市____镇____村____。
甲方：张____（系受害人杨____母亲），女，汉族，____年8月16日出生，住址河南省____市____镇____村____。
乙方：石____（系被告人石____父亲），男，汉族，住址河北省____县____镇____村，电话____。
鉴于被告人石____犯交通肇事罪一案给甲方造成了经济损失。目前一审庭审结束，甲、乙双方经协商就民事赔偿部分达成以下和解协议：
一、石____就其交通肇事行为给甲方造成的精神痛苦和经济损失深表歉意，并致以最诚恳的道歉，请求甲方予以谅解。
二、乙方作为被告人的父亲，代其一次性向甲方支付死亡赔偿金人民币31万元整，刑事附带民事起诉书上请求赔偿的其他项目自愿放弃，甲方不再向石____及其家属主张。
三、乙方在本协议签订之日起一次性付清上述赔偿款项；赔偿款项付清之日起，甲乙双方不再存在任何经济纠纷，甲方不再追究被告人民事责任。
四、甲方自愿向北京市大兴区人民法院表达如下观点：甲方作为本案被害人父母，自愿接受被告人石____及其父母的道歉和赔偿，对石____的犯罪行为完全予以谅解，自愿不再追究石____的刑事责任，请求法院给予石去鹏改过自新的机会，对被告人石____予以轻判。
五、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，呈交北京市大兴区人民法院一份。
甲方：
乙方：
____年____月____日。
____年____月____日。
对交通肇事出院协议书
交通事故基本事实及双方责任：
__年__月__日__时__分，甲方____驾驶的____与乙方____驾驶的____在____路段发生相撞导致交通事故，造成乙方受伤，车辆损害。经____市公安局交通警察支队大队第号《交通事故认定书》认定：双方负责任。
经甲、乙双方充分协商一致达成如下协议：
一、甲方自愿赔偿给乙方各项损失共计人民币____元（包括已经支付的元）。
二、第一项的损失赔偿包括车辆损失赔偿。
三、本协议签定时，甲方必须支付给乙方所剩余的元。
四、本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿。
五、本协议自双方当事人签名按印后生效。
六、本协议一式二份双方各存一份。
甲方：___________。
乙方：___________。
__年__月__日。
交通肇事赔偿协议书
乙方：_________________肇事者（亲属）
案情部分。
现双方经过友好协商，民事赔偿部分达成如下一致协议意见：
一、乙方自愿代肇事者一次性赔偿甲方各项损害赔偿（包括丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、处理事故奔丧期间的家属误工费、交通费等一切赔偿项目）全部赔偿款30万元（叁拾万元整）。该款项由乙方于本合同签订之日即给付甲方19万元（此款提存法院，带肇事者交通肇事刑事判决书生效后转付）。余款11万元由肇事者所驾车辆交强险赔付金给付。交强险赔付金多出部分归乙方所有，系乙方此前交纳的死者抢救费用。11万元的履行期限按交强险赔付程序执行办理。
二、甲方在签署本协议后，放弃对乙方的其他一切权利，不再要求乙方进行任何形式的赔偿，同时不承担其他任何责任。若甲方及甲方的其他利害关系人再向乙方提任何要求，由甲方负责。
三、基于肇事者亲属的积极赔付行为，甲方对肇事者的肇事行为表示谅解，请求法院从轻处罚。
四、甲方死者的父母不能本人到场签字，肇事者儿子的授权真实性由其子女共同承担保证责任。
五、双方在签署此协议时，不存在欺诈、胁迫、重大误解的情况，此民事补偿协议完全是经双方充分考虑、自愿协商一致达成。
六、本协议一式份，自双方签字后生效，甲乙双方当事人各执一份，提交法院一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
________年____月____日
交通肇事赔偿协议书
20__________年__________月__________日晚，甲方驾驶一辆白色面包车在大理州__________县__________镇__________村把在路边行走的乙方撞伤，致使乙方左肋骨折断两根。当晚，甲方立即将乙方送至__________县医院紧急救治。住院期间，乙方家人一直陪伴照顾。20__________年_____月__________日，乙方治愈出院。现双方友好协商，并经双方家属同意，就该交通事故的相关赔偿事宜协议如下：
一、乙方住院期间已经产生的医疗费用及其他必要费用全部由甲方承担。
二、出院后，甲方一次性付给乙方营养费_____________元、误工费_______________元、护理费_____________元、住院伙食补助费_______________元、复查费__________元等费用，合计_________________元。
三、以上各项费用一次性付清。自此，甲方的赔偿责任完全消除，乙方自愿承担该事故可能导致的隐形伤害风险，不得再次要求甲方承担该次交通事故有关的任何其它赔偿责任。
四、本协议一式三份，双方各持一份，__________交警大队备案一份。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
交通肇事赔偿协议书
甲方：
乙方：
年月日，甲方之夫驾驶鄂___号货车交通肇事，致乙方之妻受伤后抢救无效死亡。现甲方与乙方就该交通事故的赔偿事宜，经双方平等协商、自愿达成如下协议：
一、赔偿总额：
甲、乙双方确定该交通事故赔偿总额为：人民币壹拾肆万元（含甲方在本协议签订前已支付的两万元），该赔偿总额包括了死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、精神赔偿金、有关人员处理丧事的费用等一切赔偿费用。
二、支付方式：
1、首付：人民币肆万元，包含本协议前甲方已支付的两万元，即本协议签订后甲方再立即支付两万元。
2、第二期：乙方申请法院解除对鄂___号货车的财产保全措施。由甲方和乙方共同出卖该车，出售该车的所得作为第二期赔偿款。若出卖款超过10万元，超过后的余额退还甲方。如出卖款达不到10万元，按本条第3项执行。
3、余款：在依前两款支付后的余款，甲方承诺在___年___月___日前支付完毕。
三、本协议签订后，甲、乙双方就本次交通事故的民事赔偿协议已达成。乙方不得就本次交通事故的损害赔偿事宜再次向对方及任何第三方提出赔偿要求或提起诉讼。
四、乙方认为，此交通事故发生后，甲方积极协商赔偿事宜、主动赔偿乙方损失，确有悔意，取得了乙方的谅解。鉴于此，乙方恳请人民检察院、人民法院等司法机关从轻、减轻或者免予追究肇事者的刑事责任。如需乙方配合甲方为减轻或免予追究肇事者刑事责任的工作，乙方有义务予以配合。
五、本协议书一式四份，甲、乙双方各执一份，呈检察院、法院各一份，甲乙双方签字生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
对交通肇事出院协议书
甲方：张xx（系受害人杨xx母亲），女，汉族，1967年8月16日出生，住址河南省xx市xx镇xx村xx。
乙方：石xx（系被告人石xx父亲），男，汉族，住址河北省xx县xx镇xx村，电话1861xx8719。
鉴于被告人石xx犯交通肇事罪一案给甲方造成了经济损失。目前一审庭审结束，甲、乙双方经协商就民事赔偿部分达成以下和解协议：
一、石xx就其交通肇事行为给甲方造成的精神痛苦和经济损失深表歉意，并致以最诚恳的道歉，请求甲方予以谅解。
二、乙方作为被告人的父亲，代其一次性向甲方支付死亡赔偿金人民币31万元整，刑事附带民事起诉书上请求赔偿的其他项目自愿放弃，甲方不再向石xx及其家属主张。
三、乙方在本协议签订之日起一次性付清上述赔偿款项；赔偿款项付清之日起，甲乙双方不再存在任何经济纠纷，甲方不再追究被告人民事责任。
四、甲方自愿向北京市大兴区人民法院表达如下观点：甲方作为本案被害人父母，自愿接受被告人石xx及其父母的道歉和赔偿，对石xx的犯罪行为完全予以谅解，自愿不再追究石xx的刑事责任，请求法院给予石去鹏改过自新的机会，对被告人石xx予以轻判。
五、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，呈交北京市大兴区人民法院一份。
甲方：
乙方：