最新工程建设监理的合同管理(优秀9篇)

1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是(  )。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

答案：d

2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为(  )。

a.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

b.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

c.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

d.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

答案：c

3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是(  )。

a.保证

b.抵押

c.质押

d.定金

答案：d

4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由(  )。

a.保险公司承担全部损失

b.保险公司承担除外责任以外的全部损失

c.业主自行承担全部损失

d.业主和保险公司协商分担损失

答案：c

5.合同公证与鉴证的相同点是(  )。

a.目的、法律效力、原则

b.范围、性质、目的

c.目的、原则、内容

d.法律效力、目的、性质

答案：c

6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(  )。

a.传真

b.电子邮件

c.登记

d.信件

答案：c

7.接受要约的.承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 (  )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

答案：b

8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价格

d.原价和新价的平均价格

答案：b

9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关(  )的规定。

a.债权转让

b.债务承担

c.由第三人向债权人履行债务

d.债务人向第三人履行债务

答案：c

10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当(  )确定费用负担的责任。

a.按交易习惯

b.依据合同的相关条款

c.签订补充协议

d.按履行义务一方承担的原则

答案：c

11、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是( )

a、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

b、建设工程合同不是双务、有偿合同

c、建设工程合同是一种要式合同

d、建设工程合同是一种诺成合同

答案：c

12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。

a、建筑工程总承包合同 b、建筑工程设计合同

c、建筑工程承包合同 d、建筑工程分包合同

答案： b

13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( )

a、总价合同 b、单价合同 c、成本合同 d、成本加酬金合同

答案：c

14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人( d )。

a.20万元  b.10万元  c.2万元 d.4万元

答案：d

15、建筑工程合同主体一般只能是( )。

a.公民      b.法人    c.其他组织   d.公民和法人

答案：b

16、下列关于业主享有的权利，说法错误的是( )

a、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权

b、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

c、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

d、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

答案：c

17、( )是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

a、买卖合同 b、货物运输合同 c、保险合同 d、租赁合同

答案：a

18、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在( )以上的，应当采用书面形式。

a、一个月 b、五个月 c、六个月 d、一年

答案：c

19、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

a、5 b、10 c、15 d、20

答案：d

20、( )适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

a、总价合同 b、单价合同 c、成本加酬金合同 d、计量估价合同

答案：b

第 1 题

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b

第 1 题

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案：b,

第 2 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案：c,

第 3 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案：c,

第 4 题

某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的`要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

a.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

正确答案：a,

第 5 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

正确答案：a,

第 6 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案：d,

第 7 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案：d,

第 8 题

施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案：d,

第 9 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案：a,

第 10 题

某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 3月1日

b. 3月15日

c. 3月18日

d. 3月20日

正确答案：a,

第 11 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

a.经工程师审核批准

b.接收工程

c.组织竣工验收

d.认可竣工结算报告

正确答案：d,

第 12 题

在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。

a.供货方

b.采购方

c.双方共同

d.监理方

正确答案：b,

第 13 题

fidic《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。

a.承包商的报价是否包括对该事件的费用

b.该事件是否由不可抗力事件造成

c.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

d.该事件是否非承包商原因造成

正确答案：c,

第 14 题 (单项选择题) fidic施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。

a.调价方法继续有效

b.调价方法无效

c.按对业主有利的原则执行

d.应酌情扣减违约金

正确答案：c,

第 15 题

某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应( )。

a.按延误1个月竣工赔偿

b.按提前1个月竣工奖励

c.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

d.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案：a,

第 16 题

依据fidic《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。

a.在颁发接收证书时全部返还

b.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

c.在颁发履约证书时全部返还

d.不再返还

正确答案：b,

第 17 题

某采用fidic《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。

a.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

b.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

c.以业主占用h为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

d.以业主占用日为竣工[1，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

正确答案：d,

第 18 题

分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。

a.分包商可直接向工程师递交索赔报告

b.分包商可直接向业主递交索赔报告

c.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告

d.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案：c,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

正确答案：b,

第 20 题

在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。

a.业主提前占用工程

b.异常不利的气候条件

c.施工中遇到废弃物和古迹

d.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

正确答案：d,

1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(  )。

a.职务代理

b.指定代理

c.法定代理

d.委托代理

2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为(  )之日。

a.当事人签字

b.抵押物登记

c.转移产权证

d.转移房屋占有

3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(  )。

a.留置不以合法占有对方财产为前提

b.可以留置的财产仅限于动产

c.留置担保可适用于建设工程合同

d.留置以合法占有对方固定资产为前提

4.投标保证的有效期限从(  )之日起计算。

a.招标文件出售

b.投标文件递交

c.投标截止

d.中标通知书发出

5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(  )。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.分包人

6.下列关于合同公证的说法中，正确的是(  )。

a.合同公证只能确认合同的真实性

b.合同公证由工商行政管理机关作出

c.合同公证的效力只能限于国内

d.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的'说 法中，正确的是(  )。

a.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

b.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

c.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

d.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由(  )。

a.发包人承担责任

b.发包人代表承担责任

c.承包人与发包人代表承担法律责任

d.施工企业决定责任承担人

9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.各自承担自己的损失

b.分别承担对方的损失

c.供应方承担购买方1万元损失

d.供应方承担购买方2万元损失

10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时， 甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(  )元。

a.4300

b.4250

c.4200

d.4150

答案acbda bdcda

2017监理工程师考试按计划应该在3月份开始报名，下面小编为大家准备了考试相关的知识点，欢迎大家阅读。

分包合同的履行管理

一)分包合同的管理关系

1.业主对分包合同的管理

他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。

2.工程师对分包合同的管理

工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理 义务。

3.承包商对分包合同的管理

承包商作为两个合同的当事人，不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务， 而且对分包工程的实施负有全面管理责任。

二)分包工程的支付管理

1.分包合同的支付程序

分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

2.承包商代表对支付报表的审查

3.承包商不承担逾期付款责任的情况

如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，业主拖延支付给承包商经过工程师 签证后的应付款，分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争 议三种情况，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商， 则不承担逾期付款责任。

三)分包工程变更管理

承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。

四)分包合同的索赔管理

1.应由业主承担责任的索赔事件

分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责 任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程 师递交索赔报告。

承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：一是从业主处获得批准的`索赔 款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件;二是分包商没有按规定的逞序及时提出 索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。 2.应由承包商承担责任的事件此类索赔产生于承包商与分包商之间，工程师不参与索赔的处理，双方通过协商解决。

一)分包合同的订立

1.分包工程的合同价格

承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。

2.分包商应充分了解主合同对分包工程规定的义务

二)划分分包合同责任的基本原则

1.保护承包商的合法权益不受损害

第三方的索赔。如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。

(2)不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何 私约定。

(3)为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。 在工程师颁发缺陷责任证书后的 28天内，将保函退还分包商。

(4)没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去。但分包合同条件也 明确规定，属于提供劳务和按合同规定打分标准采购材料的分包行为，可以不经过承包商批 准。

2.保护分包商合法权益的规定

(1)任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的 费用，均应由承包商给予补偿。

(2)承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程 度应与业主按主合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)。

1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

1.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以(  )。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

答案：c

2.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人(  )招标人的要求。

a.应当接受

b.可以接受

c.应当拒绝

d.可以拒绝

答案：c

3.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为(  )。

a.2900万元，3000万元

b.2900万元，2900万元

c.3100万元，3000万元

d.3100万元，2900万元

答案：a

4.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是(  )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

答案：c

5.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车(  )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

答案：b

6.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是(  )。

a.按工程实际损失计算赔偿

b.扣除合同约定的全部监理酬金

c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

d.应当双倍返还定金

答案：c

7.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于(  )的范围。

a.正常监理工作

b.额外监理工作

c.变更监理工作

d.附加监理工作

答案：d

8.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人(  )。

a.3万元

b.5万元

c.7万元

d.10万元

答案：a

9.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

答案：c

10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

答案：a

11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价履行。

a.订立合同时订立地

b.订立合同时履行地

c.履行合同时订立地

d.履行合同时履行地

答案：b

12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于(  )的规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

答案：d

13.合同解除后，合同中的(  )条款仍然有效。

a.结算和清理

b.仲裁和诉讼

c.结算、清理、违约

d.结算、仲裁、违约

答案：a

14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的`定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，(  )。

a.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

b.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

c.每次阶段支付时均不允许扣减定金

d.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

答案：c

15.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是(  )。

a.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

b.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

c.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

d.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

答案：b

16.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(  ).

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金不能同时选用

c.违约金是承担违约责任的必备形式

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

答案：c

17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(  )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

答案：b

18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用公开招标

b.应该采用邀请招标

c.应该采用议标

d.可以采用直接委托

答案：d

19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

答案：b

20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后(  )。

a.招标文件及收费都不退回

b.退回招标文件，收费不退回

c.不退回招标文件，收费退回

d.招标文件及收费分别退回

答案：a