在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
二次砌筑劳务分包合同篇一
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规精神,经甲乙双方协商,甲方同意将达依中学新教学楼及宿舍线路改造工程承包给乙方完成,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、 工程内容与地点:
新教学楼及宿舍线路改造。主要把主干电路换成新线,在各办公室安装一路6平方米的插板主线,并接通原班级线路及路灯。
二、工程资金及付款方式:
实行包工,乙方按具体施工要求施工,甲方验收合格后,一次性付清所有工程款工程总资金为玖佰伍拾元,小写950元整(含税)。
三、具体要求:
1、乙方须在20xx年3月1完成施工,交付甲方使用;
2、工程质量按国家规定标准执行;
3、建筑垃圾由乙方处理,不得污染校园环境;
4、乙方注意安全,施工中自负安全责任。
5、乙方须接受甲方的管理监督,按甲方负责人临时指挥安排,不服从指挥与安排,甲方可单方面解除合同,拒付一切款项。
四、本合同一式2分,甲乙各1方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
二次砌筑劳务分包合同篇二
砌筑工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。那么砌筑工程劳务承包合同你了解多少呢?以下是本站小编整理的砌筑工程劳务承包合同,欢迎参考阅读。
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期block2工程项目部(以下简称甲方)
乙方:杨中昌 (以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的,罚款200元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款100元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的,每组罚款50元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于60%的,罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷,超过12mm的(每层查六处)的,每处罚款20元。
5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的,每处罚款50元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的,每处罚款50元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于8mm(每层查三处)的,每处罚款100元。该设大马牙槎未设的,每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款5元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款50元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现给予双方处以500~1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予100元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期block2工程项目部 乙方:
负责人: 负责人:
签订合同日期: 年 月 日
发包方:兴安嘉苑项目部 (以下简称甲方)
承包方:姓名; 身份证号; (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 兴安嘉苑2#、3#楼 工程 主体砌筑、内外墙抹灰 施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程概况:
二、工程承包范围及事项:
1、 按施工图设计内容及变更的工程联系单,包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。
2、 临时用工;技术 元,普工 元
三、承包方式:
1、 包工不包料。
2、 包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。
3、 包工程质检、安检过关
4、 包中检验收一次性过关。
四 、合同工期:
开 工日 期:以具体开工报告为准
竣 工日 期:以具体竣工报告为准
合同总工期:
五、工程质量标准: 一次性验收合格
六、工程单价、价款及付款方式:
1、结算方式:砌砖工程;小砖 元/块,多孔砖 元/块。内外墙抹灰按墙体面积 元/平方米。
2、付款方式; 门市楼:施工至主体楼结顶,并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
主 楼:每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%,施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
七、权利与职责
二次砌筑劳务分包合同篇三
发包方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
根据中华人民共和国《合同法》《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规,甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则,就明福世家(填充墙)工程的劳务分包事宜,达成以下协议。
砌体(填充墙工程)
一、承包方式: 只包工不包料,包搅拌机以下的小型工具,如:搅拌机、斗车、铁锨、镐、锤、木抹、砖刀、线坠及劳保用品(安全帽手套等)。
二、承包范围
1. 乙方完成主体工程后预留的所有填充墙、女儿墙、栏板墙、地面阳台的挡土墙等建筑面积以内的所有砌体工程。
2. 建筑面积以内的砼构造柱,门洞口过梁现浇以及植筋下料,构造柱以及过梁的钢筋下料制作,绑扎安装,模版的配模和支拆,包括施工用的小五金,如铁丝、扎丝、钉等。
3. 材料的平行运输和垂直运输,内脚手架的搭拆,施工材料的现场清理,搬运,堆放,以及楼层落地灰的清理和二次再生利用。
4. 施工现场的平整,搅拌机位,安装,机械工作棚的搭拆,机械使用后的清理,冲洗和养护。
三、工期:一个月。
四、承包价格
按国家现行建筑面积计算规则计算的建筑面积 元/每平方。
五、质量、安全的制约责任
1、工程质量标准,必须达到合格产品(以质检部门评定的等级标准),如达不到质量要求,则扣除乙方承包总价款的20%。
2、乙方上架前应自检内外脚手架是否安全,在确保安全并防护符合要求后方可上架作业。作业架必须保证安全,保证自身安全以及他人人身安全。如果违章作业,给自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承担。
3、乙方组织施工过程中,必须严格按照施工规范、安全操作规程施工,遵守甲方制定的各项现场规章制度;严禁打架斗殴,酗酒滋事,否则后果自负并承担因此造成全部责任的损失和公司罚款。
4、安全生产,文明施工,做到工完料清,不得有破坏浪费和偷盗行为,如发现,按实情实价处双倍或十倍罚款,在生产过程中,主管部门因乙方承包范围内的安全文明未达标或造成罚款,均由乙方承担。
六、甲方的责任和义务
1、甲方负责主轴线控制线,标高基点的提供,技术交底。
2、甲方负责向乙方下达施工生产,作业计划,检查和监督乙方的施工进度和施工质量。
3、甲方负责向公司协商按结款点向乙方发放工程款。
七、乙方的责任
1、乙方人员进场必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守公司的各项管理制度。
2、乙方代表及工程专业负责人必须在现场跟班作业,离工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工作。
3、乙方应根据甲方的工期,质量,安全文明施工方面的总体要求,组织劳动力,确保工程的需要,乙方对自身进场人员作出调动时,需经甲方同意,否则造成的影响和损失由乙方自负,必要时甲方可责令乙方退场。
4、乙方应服从甲方现场管理人员的管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,按照甲方提供的施工图纸和技术交底施工。
5、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作,如验收达不到质量要求的,应无条件返工,返工损失由乙方自己承担,并赔偿材料损失费用,同时处200—500的罚款,直接损失在一万元以上的,乙方在接到甲方通知后无条件自行退场。
6、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口”“五临边”的防护工作和半成品和成品的保护工作,因保护不善而损坏的照价赔偿和无条件返修。
7、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产,乙方因不听指挥违章作业、野蛮施工而造成的安全事故的,由乙方承担事故责任,甲方视情节处以500—3000元的罚款。
8、乙方自配质量检查员,安全员和其他管理人员,除此乙方还要配备维护电工一名,施工中甲方讲配电盘送至楼层内施工所需要的机械接线,维护由乙方负责,乙方所配人员的工资报酬由乙方自行支付。
9、未经甲方同意,乙方擅自拆改甲方原建筑或设施或损坏原施工单位的工作成果,由此发生的损失和事故由乙方负责并承担连带责任。
10、乙方自配机械维修人员,负责机械维修、保养,工资由乙方支付。
八、结算与付款
付款基本上随大合同执行,砌墙至地上六层完十天内付完成工作量的80%,全部完工付总款的80%,余额待粉刷完一个月内无质量问题全部结清。
九、违反本合同的责任
1、本合同一经签定具有法律效力, 甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同约定给对方造成的损失的,应当根据损失大小给予赔偿。
2、甲乙双方因履行合同发生争议,双方应首先协商解决,协商不成时,由甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日生效,自双方工程款结清及保修完毕后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
二次砌筑劳务分包合同篇四
四、承包价格
按国家现行建筑面积计算规则计算的建筑面积 元/每平方。
五、质量、安全的制约责任
1、工程质量标准,必须达到合格产品(以质检部门评定的等级标准),如达不到质量要求,则扣除乙方承包总价款的20%。
2、乙方上架前应自检内外脚手架是否安全,在确保安全并防护符合要求后方可上架作业。作业架必须保证安全,保证自身安全以及他人人身安全。如果违章作业,给自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承担。
3、乙方组织施工过程中,必须严格按照施工规范、安全操作规程施工,遵守甲方制定的各项现场规章制度;严禁打架斗殴,酗酒滋事,否则后果自负并承担因此造成全部责任的损失和公司罚款。
4、安全生产,文明施工,做到工完料清,不得有破坏浪费和偷盗行为,如发现,按实情实价处双倍或十倍罚款,在生产过程中,主管部门因乙方承包范围内的安全文明未达标或造成罚款,均由乙方承担。
六、甲方的责任和义务
1、甲方负责主轴线控制线,标高基点的提供,技术交底。
2、甲方负责向乙方下达施工生产,作业计划,检查和监督乙方的施工进度和施工质量。
3、甲方负责向公司协商按结款点向乙方发放工程款。
七、乙方的责任
1、乙方人员进场必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守公司的各项管理制度。
2、乙方代表及工程专业负责人必须在现场跟班作业,离工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工作。
3、乙方应根据甲方的工期,质量,安全文明施工方面的总体要求,组织劳动力,确保工程的需要,乙方对自身进场人员作出调动时,需经甲方同意,否则造成的影响和损失由乙方自负,必要时甲方可责令乙方退场。
4、乙方应服从甲方现场管理人员的管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,按照甲方提供的施工图纸和技术交底施工。
5、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作,如验收达不到质量要求的,应无条件返工,返工损失由乙方自己承担,并赔偿材料损失费用,同时处200—500的罚款,直接损失在一万元以上的,乙方在接到甲方通知后无条件自行退场。
6、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口”“五临边”的防护工作和半成品和成品的保护工作,因保护不善而损坏的照价赔偿和无条件返修。
7、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产,乙方因不听指挥违章作业、野蛮施工而造成的安全事故的,由乙方承担事故责任,甲方视情节处以500—3000元的罚款。
8、乙方自配质量检查员,安全员和其他管理人员,除此乙方还要配备维护电工一名,施工中甲方讲配电盘送至楼层内施工所需要的机械接线,维护由乙方负责,乙方所配人员的工资报酬由乙方自行支付。
9、未经甲方同意,乙方擅自拆改甲方原建筑或设施或损坏原施工单位的工作成果,由此发生的损失和事故由乙方负责并承担连带责任。
10、乙方自配机械维修人员,负责机械维修、保养,工资由乙方支付。
八、结算与付款
付款基本上随大合同执行,砌墙至地上六层完十天内付完成工作量的80%,全部完工付总款的80%,余额待粉刷完一个月内无质量问题全部结清。
九、违反本合同的责任
1、本合同一经签定具有法律效力, 甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同约定给对方造成的损失的,应当根据损失大小给予赔偿。
2、甲乙双方因履行合同发生争议,双方应首先协商解决,协商不成时,由甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日生效,自双方工程款结清及保修完毕后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规,遵照平等自愿的原则,双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况
二、承包方:包人工、包文明施工。
1、承包内容:屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵,施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责:
1、工具:甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底,乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘,配电盘以下所有施工机具由乙方处理,向乙方进行技术交底、安全交底,升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆,女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留,直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责:
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署,按甲方现场管理人员指令施工,现场委派不少于三个管理人员,严格按照甲方要求组织施工,建立健全质量控制制度,每道工序施工前应将该道工序施工计划,质量控制要求上报甲方,对该工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收,如验收不合格,造成返工,其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
4、如果乙方在放线,如果发现有柱子,大方墙歪斜,地面超高的遗留问题,由甲方自行处理,其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式:
付款:割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%,地坪清理完整,全部验收合格后付85%,经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注:遇到农忙时付完成工作量的70%。
六、双方职责:
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责,每天保证施工现场清洁,做到工完场清料净,施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足,或其他原因,造成乙方3天以上停工,工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注:政府原因除外),如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等,甲方有权责令乙方退场,材料费由乙方负责,并清除现场。由乙方原因,监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证:
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工,确保工程进度:按国家现行施工及验收规范(gb50204-20xx)和其它相关规程规范进行验收,质量评定必须达到现行合格标准,合同工期 年 月 日至 年 月 日完成,乙方保证工期,必须保证施工人员不低于 60人,每少1人罚款100元/天,达不到约定条件的,乙方负责修理、返工,所造成的人工,所用工乙方承担。(备注:工期根据甲方要求决定)
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件,以便管理;严禁使用童工和老弱病残,严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象,将采取先通知后退场处理,不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故,均由乙方处理,甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方,粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
八、其它:
1、在施工过程中,乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员,现场工人间严禁打架斗殴现象,如有发生,甲方将视情节大小对该班组罚款500-20xx元,造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元,由乙方安排人员,甲方另行付款;
3、施工中若有变更现象,乙方可以向甲方协商变更的单价,但不可以不做;(合同后附劳务费报价单,由甲方签字确认,并按本报价执行;)
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
二次砌筑劳务分包合同篇五
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区b6#、 b7#、b8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区b6#、 b7#、b8#、b9#楼及地下室
二、工程地点及规模: 九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6. 施工现场严禁烟火。
7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000.0元,并勒令该员工退场。
11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3. 有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲 方:
乙 方: 年 月 日