围墙修建协议书（热门15篇）

签署合同协议前，双方应当认真阅读并理解协议的各项条款，确保自己的权益不受侵害。这些范文涵盖了常见的商业合同、劳动合同、租赁合同等多个领域，希望对大家有所帮助。

围墙施工协议书

乙方：

丙方：

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的.**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：

单价为___元/米，工程量约为___米，工程总价为：___元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。

1、甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管。

2、工程开工时，甲方支付总工程款的30%，剩余工程款按工程进度支付。

3、总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。

1、开槽宽60cm、深30cm，基础以下15cm灰土夯实。

2、正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10。

3、正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。

4、内外墙1：3、1：2水泥砂浆抹平压光。

5、砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6、水泥立柱栽入墙内15cm，水泥砂浆填充抹平压光。

7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。

__年__月__日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。

1、甲方按协议及时支付工程款。

2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3、乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。

4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5、工程发票由甲方自行解决。

6、乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8、施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。

1、本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。

2、本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。

3、本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。

甲方：

乙方：

丙方：

日期：__年__月__日

围墙建筑协议书

甲方：

乙方：

根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；

二、工程质量标准：

三、工程价格：

二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；

四、付款方式：

五、双方责任。

甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

六、工程材料标准。

1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；

2、水泥，统一采用雷山牌水泥；

3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；

4、透视墙材料由乙方负责采购。

七、工程进度。

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

八、该工程税费由乙方自行承担。

九、其他未尽事宜，双方协商处理，可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

围墙建筑协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的`图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________。

乙方（盖章）：_________。

_________年____月____日。

围墙协议书

甲方：黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会（以下简称甲方）。

乙方：曾和平（以下简称乙方）。

根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；

二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；

甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；

2、水泥，统一采用雷山牌水泥；

3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；

4、透视墙材料由乙方负责采购。

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

甲方签字：乙方签字：

修建围墙申请书

尊敬的马集乡中心校领导：

我校是一所偏僻的农村小学，学校服务马集乡永兴村以及马北村部分村庄，共计9000余人口，在校学生175人。今年2月份以来，我校的危房问题得到了中心校领导以及县教育局领导的高度重视，现已新建标准教室，张一自然村为我校建校无偿划拨土地1亩，并把原来东面的沟填平，解决了建校用地问题。但是，现在学校还面临着重大的问题：学校东面的围墙已拆除以及南面的厕所上面漏雨严重，四周墙体多出裂开，非常危险。由于学校东面无围墙，经常有社会上的闲杂人员，随意出入学校，加之学校厕所在围墙之外，给学校的管理带来极大的难度。广大师生在不安全的环境中工作、学习，很是提心吊胆。我校师生及广大学生家长急切盼望能尽快修建好围墙、厕所，彻底消除学校的安全隐患。给孩子提供一个安全的.学习环境，促进学生身心健康，推动学校和谐发展。现将我校围墙厕所的具体修建方案和资金预算情况报告于后，希望中心校领导给予解决。

目前的厕所修建的年代较早，比较低矮，且因地基的塌陷出现了多出断裂的严重的安全隐患，学校希望在教室东南角修建一个长12米，宽4米的男10个蹲位，女10个蹲位的厕所，地下挖沟约一米的蓄粪池，解决目前蓄粪池过小的问题。

围墙因新建教室而拆除，为了确保学校师生安全，需修长160米，高2。5米的围墙。

1、厕所地面建筑面积50平米，按每平米500元计算，学校修建厕所需25000元，再加上瓷砖xx元，计27000元。

2、围墙每米500元，1600米，计80000元。

3、大门xx元。

综上所述，我校修建围墙、厕所两项项目所需资金约大约127000元。面对这个数字，我校肯定无力承担，希望得到马集乡中心校领导的大力支持，解决修建厕所、围墙的资金问题。

申请人：

申请日期：

围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_____________

_____年____月____日_________年____月____日

围墙协议书

乙方：

丙方：

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：

1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；

2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。

3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。

1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。

2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10.

3.正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。

4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。

5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。

7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。

1.甲方按协议及时支付工程款。

2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3.乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。

4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5.工程发票由甲方自行解决。

6.乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8.施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。

1.本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。

3.本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。

甲方：

乙方：

丙方：

日期：年月日

整修围墙请示范文。

物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板。

仲裁协议书样本-仲裁协议书。

仲裁协议书模板-仲裁协议书。

仲裁协议书范文-仲裁协议书。

渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书。

仲裁协议书格式-仲裁协议书范文。

仲裁和解协议书-仲裁协议书范文。

修建围墙申请书

xx市教育局：

我校是一所完全小学，在校学生200多人。现我校右面围墙由于年久失修，存在极大的安全隐患，需重新修建，共计需修建围墙长116米，高2米，经测算，约需资金15.8万元，恳请给予拨款支持修建。

以上请示妥否，请示复。

xx市xx镇xx小学。

20xx年4月16日。

修建围墙申请书

吕梁高速公路有限公司：

开展“三项整治”活动是吕梁市委、市政府当前主抓的一项中心工作，也是加快吕梁城市化建设，提升城市整体形象，实现跨越式发展的重要举措，汾离站区地处龙凤南大街，属于城乡结合部(城中村)，被列入这次“三项整治”范围，而站区的围墙从20xx年以来由于当地村民的干扰一直未能修建，导致周边环境卫生脏、乱、差，严重影响着市容市貌，现在开展的“三项整治”活动，对我们修建围墙是一次千载难逢的极好机遇，请公司组织施工单位尽快实施。

特此请示。

xx。

xxxx年xx月xx日。

临时围墙施工协议书

甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：

一、工程内容：______________。

二、工程造价：暂定35万元。工程竣工验收后根。

据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额______________年）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价______________年______________月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。

三、工程质量：经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。

四、工期：______________年______________月______________日开工，______________年______________月______________日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价______________%违约金支付给甲方。

五、工程款支付：围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。

六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。

七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。

八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。

九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。

十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。

十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。

十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。

十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

法定代表人：______________。

法定代表人：______________。

授权委托人：______________。

授权委托人：______________。

日期：______________

日期：______________

临时围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将________________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_______________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_______________元(大写：________________)。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_____________。

甲方代表(签字)：__________________。

乙方(盖章)：_____________。

甲方代表(签字)：__________________。

乙方代表(签字)：__________________以上就是根据规定对临时围墙施工合同范本的回答。

大门围墙承包协议书

围墙拆除协议书

甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

(一)拆除任务：

黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

(二)拆除范围：

配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

(三)拆除期限。

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月天。

(四)付款方式：

甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

(五)乙方权利及义务：

1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

2、制定详细的施工方案及安全措施。

3、负责拆除现场的安全及文明管理。

4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。

5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)乙方(盖章)。

法人代表(签字)法人代表(签字)。

围墙施工协议书

临时围墙施工协议书

发包方：__________________(以下简称甲方)。

承包方：__________________(以下简称乙方)。

为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

1、我镇学生宿舍正对面操场。

2、我镇厕所至学生宿舍后。

1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

1、操场平整。

乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

2、堡坎修建。

乙方进行堡坎修建时，按平均宽度_________米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

以上所有工程造价按实际丈量计算。

六、竣工时间：_________年_________月_________日。

乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。