现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
最新油漆工程合同有效优质篇一
乙方：
根据甲方鸳鸯湖电厂二期工程c标段钢内筒工程需要，乙方向甲方出售油漆，双方本着平等的原则，经双方协商订立本合同，双方共同执行。
1、品名、规格、价格：a环氧富锌底漆，单价13.50元/公斤；b厚浆环氧富锌中间漆，单价13.50元/公斤；c丙烯酸聚氨酯面漆，单价16.00元/公斤；d稀料，单价4.00元/公斤；以上价格含运费不含税金，如含税则价格加4%（普通税票）8%（增值税票）
2、质量和技术要求：乙方根据甲方的要求提供符合现行的国家和行业标准的产品，保证前后批次的产品色彩一致，并提供产品的详细资料。
3、供货方式和时间：按甲方所通知的要求发货，乙方收到甲方的通知后3—5天内将甲方所提油漆送到甲方指定地点。
4、付款方式：乙方按甲方要求每送一批货到甲方现场一周内甲方支付全部货款。
6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
乙方：
最新油漆工程合同有效优质篇二
甲方:
乙方：
为确保______各项工作顺利开展，营造良好的办公环境，现依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合________实际情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下协议，以便共同遵守，明确责任。
一、工程地点：______________
二、工程内容
大楼水、暖、管道等维修工程。
三、工程质量要求
第一条：乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。
第二条：乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。
六、甲方权利与义务
第三条：甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改意见。
第四条：当发生服务违约时，则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方工程款项中进行扣款 。
第五条：在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方照价赔偿。
第六条：甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。
七、乙方权利与义务
第八条：乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第九条：乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行。
第十条：乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备，乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的，乙方应作出合理赔偿(以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿)。
第十一条：乙方自行组织劳动技术工人，工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责，与甲方无关;安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。
第十二条：楼顶掉下的各种物件，砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。
八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。
九、违约责任及其它
第十三条：乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的，与甲方无关，甲方不承担任何责任，甲方有权单方解除协议。
第十四条：甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本协议有效组成部分，乙方不得违反，否则，甲方有权解除协议。
第十五条：发生劳动争议后，经劳动争议调解委员会调解不成的，当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第十六条：本协议经甲方签字盖章、乙方签字生效。
第十七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份
甲方: 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
年 月 日 年 月 日
最新油漆工程合同有效优质篇三
地 址：
邮 编： 电话： 传真：
乙(卖)方：
地 址：
邮 编： 电话： 传真：
1.合同文件由下述文件组成
1.1 合同协议书
1.2 货物采购订单及乙方油漆报价表
1.3 乙方提供的由国家权威机构出具的油漆质检报告。如有其它未尽事宜，双方协商并签订补充协议，补充协议将与本合同文件具，有同等法律效力。
2.货物及数量
2.1 本合同所称货物是指乙方按本合同及甲方签章确认的采购订单所明确的内容，向甲方提供的油漆及其相关技术资料和证明文件。
2.2 货物数量(详见货物采购订单)是根据甲方采购订单计算的需要量。甲方以实际收货数量结算。
3.合同价格及有效期限
3.1 本合同的有效期限为自本合同生效之日起________年。本合同的终止不影响终止合同方的任何权利，包括但不限于合同双方根据本合同要求对因合同终止而遭受的损害进行赔偿的权利。
3.2 供货价格按所附价目表，但因市场原材料价格变化异动，而使供货价格发生变化时，乙方应提前一个月书面通知甲方，由双方协商确定。
3.3本合同所确定之合同单价是货物含税(17%的增值税)到本合同
5.1中的甲方仓库的价格。
4.支付
4.1 乙方同意甲方在所欠货款累计总额不超过人民币贰佰 万元(大写)甲方在每个月的月底之前付清上个月乙方所供甲方货物的全部货款，鉴于甲方的良好声誉，乙方同意给予____日的付款宽限期。
4.2 本合同及本条所称的月均为依公历计算的自然月。
4.3 如甲方无故拖欠或未能在规定期限内支付所欠乙方的货 款时，乙方有权停止供货，并按约定开始结算延迟付款的违约金，由此产生的任何损失乙方不承担任何责任。
4.4 每月____日前，乙方必须提供相应的国家正式增值税发票给甲方。
4.5 甲方与乙方每个月____日前对账一次，并签署乙方提供的对账结算单(对账结算单加盖公章有效)。经过甲方或者其授权代理人签署的货物采购订单、产品送货单、对账结算单，与本合同具有同等法律效力。
4.6 甲方货款必须按合同约定时间向乙方提供的增值税发票上的银行账号汇入。否则视为乙方未收到甲方的付款，并由甲方承担违约所致的法律责任和经济损失。
5. 供货时间及地点
5.2 甲方应向乙方提供货物堆放地点，乙方运输至甲方的货物以卸下至乙方仓库为货物实际交付，货物毁损、灭失的风险在实际交付之后转移至甲方。
5.3 如果乙方在发货、运输、装卸过程中丢失、损坏、错发或错装货物，乙方应以其收到的由甲方发出的原货物采购订单为依据补发或改正。
5.4 甲方接受货物时，发现货物在运输中破坏而无法接受时，甲方必须当场在产品送货单上注明破损货物的产品型号、规格、数量、名称并与乙方送货人共同签章确认。否则，运输中破损的货物由甲方自行承担责任。
6. 质量要求及双方权利义务
6.1 本合同项下的所有油漆均应符合中华人民共和国国家标准以及国家环保和消防强制性要求。甲方对油漆性能有特别要求的，如重金属含量指标、油漆抗黄变性能等特殊指标甲方应特别说明，并由双方另行签署补充合同。
6.2 乙方必须提供营业执照(加盖公章)、生产许可证、3c认证，省级或省 级以上权威机构出具的检测报告，该检测报告的有效期自批准之日起________年。
6.3 乙方提供给甲方的货物必须具备质量检验说明书。
6.4 货物及包装的质量要求：以乙方提供的经过乙方盖章的有关产品包装书面说明文件为准。
6.5 甲方使用乙方产品过程中，如果发现质量异常问题，应立即停止使用，并通知乙方派技术人员解决，同时采取适当措施以避免损失的扩大，如果因不遵 守本条规定而造成损失扩大的，乙方对于扩大的损失不承担责任。
6.6 因乙方油漆质量问题造成甲方损失，经双方共同确定的国家权威检测部门鉴定，予以解决，证实为乙方产品质量问题所发生的损失由乙方承担。
6.7 甲方应按照乙方提供的产品的相关技术和施工工艺要求使用乙方提供的配套产品，甲方未按乙方的技术和工艺要求使用产品的，发生的质量问题及相关责任由甲方自行承担。
6.8 退货：
a、非常规产品，双方协商退货。
b、已经开启或使用过的货物不能退货。
c、产品或者其包装上的保质期不足三个月的产品不能退货。
6.9 甲方每月不定期抽检两次，抽检不符合本合同要求的，责任由乙方承担。
7. 附随义务
7.1 甲、乙双方必须在双方确认的油漆色板上签字并盖章，以证明双方已按合同约定检查并确认该材料作为货物和质量问题的验收和鉴定之依据，签章过的封样材料由双方各留一份为凭。乙方应对提交资料中各参数的真实性负责。
7.2 甲方承诺购买乙方的产品是为了自用，不是用于转手买卖，否则即属甲方根本违约，乙方可以随时解除本合同，并要求甲方承担人民币伍拾万元的违约金，如果违约金不能弥补乙方损失的，乙方还可以根据相关证据向甲方主张全部实际损失。
8. 违约责任
8.1 甲方对乙方产品的使用，仅限于乙方提供给甲方的价目表上的产品。本合同价目表外的油漆产品，若乙方无法按约定期限交货时，乙方应在在收到甲方货物采购订单的二个工作日内通知甲方采购部另行采购。乙方在接到并书面确认甲方货物采购订单后，在未通知甲方不能发货的前提下，如果不能按期交货，每延误一天，按该次油漆订单金额的千分之五支付违约金，直到该次订单油漆到货。
8.2 乙方的油漆质量不符合本合同的要求，造成甲方损失的，由乙方承担。
8.3 如果因不可抗力等原因，而导致不能交货或交货延期，乙方必须书面通知甲方，并在事故发生____日内，将灾害发生地有关部门出具证明文件邮寄给甲方。双方认为有必要继续履行本合同时，通过协商后修改合同条款。
8.4 一方违反本合同规定的义务给另一方造成损失的，应赔偿对方的损失。 若由于甲方不能按时付款而导致双方停止业务往来，则甲方所欠货款必须在最后 一次订货之日起一个月内付清，并对甲方未按本合同 之约定的时间支付拖欠贷款的金额按照每天按千分之五支付违约金。
8.5 甲、乙双方对因业务往来所获得的对方商业秘密和知识产权等有关可以为权利人带来利益的文件、信息，均有义务进行保密，双方保密义务不因合作的终止而结束。
9. 争议解决
在履行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
10. 合同生效
10.1 本合同是双方合作确定的法律文件，对双方具有法律约束力;
10.2 本合同经双方授权代表在本协议书上签字并盖章后即生效。
10.3 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
11、声明条款
1
1.1 乙方已阅读本合同所有条款。应乙方要求，甲方已经就本合同做了相应 的条款说明。乙方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
1
1.2 乙方有权签署本合同。
1
1.3 甲乙双方承诺本合同内容中双方的名称、地址、邮编、电话、传真、法定代表人、签字、盖章均真实、合法、有效。双方的书面通知以传真、快递的方式到达本合同中的联系方式即为有效送达。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
最新油漆工程合同有效优质篇四
乙方：
一、承包方式和承包范围
1、承包方式：包工包料
2、承包范围：_____________楼内、外墙、楼梯公共部分。
3、乙方需要的所有工具及工具维修费用由乙方自理。
4、乙方食宿处理。
二、验收标准及施工要求
1、工程所有油漆工程符合施工图纸以及规范要求，并通过验收合格，如因乙方材料以及安装不合格造成的直接损失及间接损失由乙方负责。
2、提供厂家合格证、厂家检测并且提供现场取样通过有资质单位检测合格报告，检测费用由乙方承担。
3、工程竣工验收后，乙方负责该项目的保修期内的维修责任，否则甲方将从乙方保修金中扣除维修的相关费用。
4、乙方进入现场施工人员不得饮酒，所有进入工地人员需按实上报项目部身份证件，并甲乙双方签字。如违反以上造成所有责任事故均由乙方负责。
5、如甲方不按照协议支付工程款，造成的工期延误，一切后果由甲方承担。
6、甲方负责给予乙方协调现场施工。
三、计算方式及单价
1、外墙墙面______元;
2、内墙墙面______元;
3、按实际面积计算。
四、付款方式
腻子批齐一遍，付工程总款的30%，批齐二遍付工程总款的30%，涂料上齐，付工程总款的20%，竣工验收合格后，一个月内，再付工程总款的15%，余款5%前一次性付清。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
最新油漆工程合同有效优质篇五
为有效遏制建筑施工领域的安全事故，加强村(居)民房屋建设工程施工安全管理，依据《^v^建筑法》《^v^安全生产法》等有关法律、法规等规定，结合某某镇实际情况，就加强建筑施工安全管理工作，镇政府特与辖区内在建建筑施工方签订建筑施工安全管理责任书。
一、凡我镇辖区内各项集体建设工程和村民自建用房工程，在工程建设动土施工前，施工方需到镇人民政府城建部门办理工程报建备案手续，到镇人民政府安监所签定安全管理责任书。
二、建筑施工工程，均应选择有资质的单位或有资格的个人对工程进行设计和施工，并依据法律担工程安全责任。
三、村民自行聘请的施工队伍，由村民同聘请的施工队伍签订安全责任书，明确各自权利义务和安全责任，并由村民督促施工队负责人做好对从业人员的安全教育。
四、作业人员入场后应履行的安全生产义务：掌握安全生产技能，参加安全培训，服从安全管理，遵章守纪，正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
六、施工临时用电管理
1、临时用电配电系统应采用三级配电，逐级保护。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。
2、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36v。在潮湿和金属容器内作业时，均应采用低压照明，其照明电压不超过24v。
3、使用小型电动工具操作时,均应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用的线缆要符合相关规定要求。
七、施工机械安全管理
1、凡进行使用的机械均应符合相关规定和要求，并定期做好保养，严格执行清洁、润滑、坚固、调整、防腐的“十字作业法”。
2、对使用搅拌机、卷扬机、钢筋加工机械等设备操作人员，均应持证上岗，并严格按照安全操作规程进行操作。
3、施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。
4、临时雇用的汽车吊等起重机械在作业过程中，要保障安全的作业环境，避免在电力输送线路下进行吊运作业;同时在吊运物料过程中，要有专人负责指挥。
八、各建筑施工方要切实履行施工安全管理的各项职责，负责做好安全施工管理工作，如因施工方不履行施工安全条例而引发安全事故发生的，镇人民政府将在权限范围内给予必要制裁。
甲方：____________(签字盖章)
乙方：____________(签字盖章)