合同协议的签订可以帮助双方明确目标和责任,从而促进合作的顺利进行。合同协议的具体内容应根据双方的需求和利益进行个性化定制。
外墙保温单包工合同
甲方:
乙方:
为保证施工安全,切实保证施工人员生命和身体健康,甲乙双方特制定此安全协议书。双方应严格遵守。
一、工程名称:磐石市佳业翰林苑。
二、工程地点:
三、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证,否则不予上岗作业。
四、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产的规章制度,服从现场安全人员的管理。
五、高处作业安全注意事项:
(1)高处作业必须带好安全帽,系好安全带,吊篮上不得多于两人。
(2)从事高处作业严禁穿高跟鞋,酒后上班,严禁高处向下仍物品。
(3)正常施工时吊兰的现载重量不得大于与核定载量的80%,并应使载荷蓝内尽量保持均匀。
(4)吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查,如上悬挂点、配重铁、钢丝绳平台及其与提升机、安全检查锁的各连接点、上下限位报警等,检查可靠后方可升空运行。
(5)在吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况,如发现提升发热、异常声音、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时,应及时检修或停止使用。
(6)吊篮在不工作时,必须将吊篮停在稳妥可靠的位置。
(8)建筑物立面突出物或转角应设置明显标志,吊篮运行中应注意避开。
(9)严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟;。
(10)施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。
六、安全用电注意事项:
(1)工地用电严禁私拉乱接,搭接用电应专人负责。
(2)施工用电的电线,插线板要经常检查,特别是接头要查看是否裸露防止漏电。
(3)施工电动工具要由熟练工人操作,杜绝无证人员使用。
(4)生活用电要注意电线负荷,严禁使用超大功率用电器。正确使用电热毯等取暖设备,预防漏电、触电等事故的发生。
八、上述第五、第六条属乙方个人施工行为,由乙方负责管理;。
九、工地外脚手架属甲方施工设施,抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除,架体安全程度达不到施工要求,乙方如果上架作业必须自行检查加固。
十、施工人员在现场施工中应严格按照以上要求和规范施工,若违规操作将给予50---2000元的处罚,二次处罚仍然违规者,甲方有终止《合同》的权利,因此产生的一切后果均由乙方负责。
十一、在施工中导致的一切伤亡事故,由乙方自己承担全部责任与甲方无关。
十二、以上协议自签字之日期生效,工程竣工后自行废除。
十三、此协议共两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):乙方(签章):
年月日年月日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
外墙保温单包工合同
中国住宅建筑多为多、高层建筑,外墙主体以单层现浇混凝土或砌筑结构为主,因此外墙隔热保温只能采用外保温或内保温方式。对于外墙保温单包工。
合同。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
一、工程名称:
二、承包方式:
三、建筑面积:完工时,以实际施工面积计算。
四、施工内容及价格:按施工面积以()元/平方米。
计算(普通保温),口线按延米计算()元/米,角线按延米计算()元/米,回水线按延米计算()元/米,因为本工程偏差比较大,用工工时相对较多,甲方应适当补偿给乙方相对应的工时费。
五、付款方式:乙方进场后四天,甲方给乙方()元的生活费用,乙方可以向甲方借款,甲方可以根据乙方完成工程的多少,予以支付。在工程完工后,余款一次性付清。
六、甲方权利与义务。
1、向乙方提供必要的施工便利条件,包括施工人员的住所、用水、电等,向乙方提供施工外架或吊篮,并承担费用。承担给乙方运料、反吊,必须运到乙方指定的施工现场。
2、协调施工现场相关单位、人员及工具设备,为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易破坏,应督促参建单位注意成品保护。
4、在乙方施工中,边施工边验收,如有不满意的地方,当时提出,让乙方立即修改。
5、如乙方因停电、停水或其它原因造成乙方不能正常工作或停工,甲方应适当补给乙方工时费。
6、乙方施工完毕,应及时收量、结算。
七、乙方的权利与义务。
1、按甲方提供的图纸及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及各项管理制度,文明施工。
3、积极和现场有关单位配合,遇到与其他工种交叉作业时与甲方现场管理人员及兄弟单位协商解决。
4、不得以任何形式转包其他单位和个人。
八、其他。
1、本合同自签字之日起生效,合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、此合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,双方各持一份,签字后生效,完工帐清后,自动解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方单位:(以下简称甲方)。
乙方单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况,经双方共同友好协商,就本工程的外墙内保温分包项目,达成如下协议:
第一条工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
1、外墙内侧面施工;。
2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工,墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。
四、分包方式:包工包料一次包定;。
本工程外墙内保温综合单价元/平方米,结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0.3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。
第二条工程施工期限。
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期:
从合同签订之间开始至抹灰工程完工后7日内完成。如完不成所造成的损失由乙方自行承担。
第三条工程质量。
一、根据总包合同要求,经双方协商,本分包工程质量要求为:根据施工图施工,保温厚度20mm。
三、乙方由于施工质量、材料质量等原因,造成返工而逾期交工的,由乙方负责;。
第四条施工环境安全、文明标化。
三、在施工过程中,如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作,甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。
第五条双方职责。
一、甲方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件,施工图纸,发放工程款等手续。
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款。
6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供,操作费用及保管由乙方负责)。
二、乙方职责。
1、乙方必须严格执行甲方的各项。
规章制度。
3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表。
5、在施工过程中如发生质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施;。
6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、
承诺书。
中的各项条款。
7、在交工之前成品保护有乙方负责。
8、在施工中发生的一切安全事故,甲方提供施工工伤保担,余下费用由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算。
一、工程费用估算约:
二、工程款的支付方式:本工程属垫资工程,在综合竣工验收钱不支付工程款,待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款,余下5%作为保修金,一年后无质量问题退还。
第七条解决纠纷的方式。
双方若发生争端或纠纷,应先友好协商解决,若协商不成,可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条工程停建或缓建。
由于政策变化,不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将人员撤离施工现场,甲方为乙方撤出提供必要条件,并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。
第九条其他。
一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效,在竣工结算,工程款结清后失效。
二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务,其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。
三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用。
四、如施工中设计交叉作业,由双方共同做好成品保护,清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份,甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜,双方经协商后另订协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,遵守平等.自愿.公正和诚实信用的原则,双方就外墙保温工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及分享承包工作内容。
1.工程名称:
2.工程地点:。
3.分包工程工作范围及内容:。
新*国*半*n*#楼外墙外保温的全部施工工序及人工、材料、机械费,包括混凝土墙面和砖墙后贴的图示外墙面积:基层处理、墙面找平;聚苯乙烯苯、钢板网的采购、加工、运输、施工、成品保护及验收的全部工作内容;聚合物砂浆的采购、制备、施工、养护、验收的全部工作内容。
4、承包单位及承包方式:乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质(以上文件需全部提供给甲方),本工程采取包工包料方式(含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、钢丝网、玻纤网、岩棉防火带等。吊篮及相关检测备案自行负责),乙方食宿自理,与施工相关的工具及辅料自备。
5、材料技术要求:
(1)聚苯乙烯苯板:密度18kg/m3、阻燃等级:b2、厚度40㎜。
(2)粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、钢网、岩棉板质量必须缝合国家标准及行业规范,禁止出现通缝,玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得使用再生塑料。
第二条合同承包单价及结算方法。
1,、承包单价:元/平方米(不含税金)。
2、双方对结算方法的明确:
双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。
第三条付款方式。
乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地,按要求验收工作面后开始施工,全部保温工程款,经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后,甲方向乙方付工程款的%,余款待结算后付到%,预留%的质保金,保质期12个月。(自该工程竣工之日起计算)。保质期满后,一月内付清(若乙方施工的墙面存在施工质量问题,均由乙方承担责任及经济损失),所有工程款乙方卖新城国际半岛所属开发建筑顶工程款。
第四条安全施工、职业安全教育。
1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生;严格现场临时用电及生活用电安全;严格现场设施、机械设备使用安全;认真做好现场安全管理(如:三宝四口的使用与防护,五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作),杜绝一切事故的生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装,并安排专人维护。
2、乙方承担员工的安全教育(班组教育、班前、班后教育)、安全管理、治安教育和文明施工管理,成品保护等工作。由此造成的一切责任、不良行为和后果,均由乙方承担。
3、乙方必须与甲方签定安全承包。
协议书。
第五条工程质量及验收。
1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准,垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工,确保工程质量。
2、乙方在施工过程中须接受甲方管理,编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核,并严格按制定方案施工,确保工程质量和进度。
3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。
4、乙方须承担协调当地节能办及消防部门关系责任,确保节能验收通过。
第六条施工工期。
施工工期为天(自合同签订之日起计算工期)。自年月日开工至年月日完工。
第七条合同的生效与终止。
本合同经双方代表签字盖章后生效。如果由于乙方未能按甲方要求履行合同,甲方有权单方终止合同。工程竣工,保修期结束,该合同自然终止。本合同签定后,未经双方协商一致,任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。
第八条违约责任。
若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容,乙方须按工程价款0.5%承担违约金(逐日计罚)。
第九条本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲方执三份,乙方执一份。
第十条本合同未尽事宜,可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签定的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外墙保温单包工合同
甲方:
乙方:
甲乙双方就甲方承包给乙方的e区号楼外墙保温工程达成以下协议:
一、建筑作法:
1、外墙现喷硬塑聚氨酯复合做法分两种,分别为保温涂料外墙及保温面砖外墙。
保温涂料外墙为:
(1)20厚现喷便泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂,干密度大于35kg/m)。
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)3-5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。
保温面砖外墙作法为:
(1)20厚现喷硬泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂,干密度大于35kg/m)。
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)5-10厚抗裂砂浆复合热镀电焊网,塑料锚拴双向中距500锚固。
二、承包方式:专业承包,包工包料。
三、质量验收标准:达到设计图纸要求及国家验收规范的合格标准。
四、合同价款及支付:
1、本合同为税后固定综合单价合同,税后单价包括人工费、材料费、运费、检测费(不包括使用架子费、水电费、垂直运输费及其它相关费用)。
2、本合同税后单价为:元/平方米,暂定总价款为万元,大写(元整)。
3、合同签订后,每栋楼按以下内容付款:
乙方要主材料(聚氨酯)及发泡设备进场后甲方付乙方元(大写万元)。现喷硬泡聚氨酯及聚氨酯界面砂浆喷涂完后甲方付乙方元(大写万元)。聚苯颗粒找平完工后甲方付乙方元(大写万元)。每栋楼总体完工后甲方付乙方元(大写万元)。竣工验收后付至总造价的95%,余款二年后付清。如甲方付款不到位,乙方有权停工,甲方负全责。
五、工程计量及结算:按照实际保温部位,设计图纸的展开面积计算保温面积。
六、工期要求:乙方每栋楼从喷聚氨酯到完工工期为天,如遇不可抗拒力量或天气原因,工期相应顺延。
七、质量保修:
1、质保期限:自工程竣工验收合格签署验收合格证书之日起两年。
2、质保期内乙方免费维修,并且保证在接到甲方通知后24小时内到达现场,紧急情况时随叫随到进行抢修;或委托他人抢修,乙方自己承担相关费用,质保期以后在承诺的使用期内只收取成本费。
八、双方责任。
1、甲方责任。
(1)负责组织、协调各相关单位的工作,控制本工程施工过程的质量、进度等问题。
(2)派驻现场代表,对现场进行全面管理,搞好施工协调、监督、检查和签证等工作。甲方协调水电接口,提供工人住宿,提供架子及工程所需的现场机械设备。
2、乙方责任。
(1)施工前乙方必须提供详细的施工方案与材料样品,经甲方及建设局质监站审批同意后方可施工;原材料及施工中检测项目须按龙口市质监站相关规定执行,原材料经检验合格后方可用于施工。
(2)按时参加甲方组织的例会和工作协调会。
(3)严格按国家有关规范、标准的规定进行施工,工程质量等级必须达到合格;施工中对方提出的不合格部位应及时返修至合格;按相关要求做好保温与不保温交接部位的处理。
(4)负责对承包范围内的成品进行保护。
(5)严格执行政府相关部门颁布的有关劳务承包管理文件规定。乙方与劳务分包和专业承包队伍签订合同后,应为其施工人员建档造册,便于双方对施工现场的共同管理。
九、争议:双方发生争议时,尽可能通过友好协商来解决,若协商或调解不成的,可依法向合同履行地人民法院提出诉讼。
十、合同生效与终止。
1、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,自双方签字、盖章后生效;工程款结算清、质保期满后,合同自动终止。
2、合同履行地点:
甲方:乙方:
20xx年x月x日(盖章)。
外墙保温单包工合同
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。
一、工程名称:
外墙保温工程。
二、承包范围:
乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:
1、聚氨酯防潮底漆;
2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;
3、界面砂浆;
5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为b2级,乙方组织施工。)工程量约为,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、合同总工期:
具体由甲方决定
四、对乙方质量、安全要求:
工程质量标准:
(1)一次性验收合格;
(2)施工依据和验收标准:
a、按设计单位认可的施工图纸;
(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。
(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款:
承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。
六、价款结算
1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)
甲方:________
乙方:________
电话:________
电话:________
________年________月________日
________年________月________日
外墙保温单包工合同
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
包工
结算时以实际施工面积结算。
按施工面积以/平方米计算。
进场后四天,甲方给乙方一定数额的生活费用。乙方可以向甲方借款,甲方可根据乙方所完成的工程的多少,予以支付。在工程完成后,甲方应付乙方总工程款的.95%,其余10%为维修金。维修金在确认没有维修项目后,予以支付乙方。
1、向乙方提供必要的施工便利条件,包括;施工用水、用电、提供施工人员的住宿场所;向乙方提供施工外架,并承担费用。
2、协调现场相关单位、人员及工具设备,为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易损坏,应督促参建单位注意成品保护。
4、乙方施工完毕,应及时组织验收。
1、按照图纸规定及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及现场各项管理制度,文明施工。
3、积极和现场有关单位配合,遇到与其他工种交叉作业应及时与甲方现场管理人员及兄弟单位协调解决。
4、不得以任何形式转包给其他单位和个人。
5、质保期内出现裂纹等问题接到甲方通知后三日内不进行维修,甲方有权安排其他施工队维修,费用从乙方质保金中扣除。
1、本合同自签订之日起生效,合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜,需经双方共同协商后作出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份,双方各执一份,工完帐清后自动解除。
甲方:________
乙方:________
________年________月________日
________年________月________日
外墙保温单包工合同
乙方:________。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:
一、工程名称:________。
二、工程概况:________。
三、本工程劳务分包范围及单价:
四、工期:
本工程开工日期:________年________月________日
竣工日期:________年________月________日
五、双方责任:
1、乙方施工队伍进场,由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。
2、乙方遵守施工单位的工地管理制度,防火防盗,并保证现场文明施工。
3、乙方必须确保施工质量和工期,按外墙外保温工程验收标准,确保工地验收合格,施工出现质量问题由乙方负责,板材损耗量不得超过2%。
4、安全施工:乙方必须加强管理确保安全生产,如施工期间出现人员意外事故,甲方不承担任何责任。
六、结算方式:施工队进场由甲方预付生活费,每月根据施工进度,经工地质检验收合格后付工程款________%,全部工程竣工质量验收合格交付后,工程款付至________%,其余%一个月内付清。
七、违约:甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约导致合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
八、本合同共四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
九、补充条款如下:
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温合同
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法和劳动法》的有关规定,本着互惠互利的原则,甲方将北京小镇18、19#楼外墙保温节能材料由乙方供货,经双方协商一致,达成以下协议望共同遵守:
一、供货地点:十堰市北京小镇
二、工程名称:北京小镇三期18#、19#楼
三、材料名称:无机保温砂浆,抗裂砂浆,钢丝网及辅材。
四、价格:按实际施工外墙保温面积计算23.00元/平方米(含税材料价格)、(不含人工费)。
五:18#、19#楼施工完毕后按实际已完工程量付30%材料款。在建筑节能验收合格备案后除预留5%的保修金,其余一次付清。
六、质量和管理:乙方必须按甲方要求提供材料符合设计和规范要求。乙方负责提供材料生产厂家的资质,生产许可证,厂家的检验报告及各种材料进场后的复检报告。所提供资料必须按规范规定要求,符合建筑节能相关标准要求。同时做好施工技术交底,乙方负责技术指导并负责保证通过节能验收。在施工中所出现材料、施工质量问题造成损失均由乙方承担责任。现场钻芯取样由乙方安排负责并承担费用。
七、供货时间:以甲方电话通知为准,乙方必须按甲方通知的时间及时供货,不得耽误施工工期,若因乙方供货不及时造成停工,由乙方负责承担经济损失。
八、本协议一式两份:甲乙双方各持一份,双方签字之日起生效,工程完工后结清余款后自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
外墙保温合同
甲方:_________(简称甲方)
乙方:_________(简称乙方)
合同签订地:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方拟将南通星光耀广场二期一标段外墙保温工程发包给乙方施工,为保证本工程顺利进行,双方就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同:
工程名称:南通星光耀广场二期一标段
工程地点:南通市崇川区长江路与城山路交口
工程内容:南通星光耀广场二期一标段外墙保温
承包方式:包工包料、包验收备案手续办理,按甲、乙双方确认的综合单价包干,该合同签定后,综合单价不得作任何调整。
开工时间:20xx年3月22日,竣工时间:20xx年6月8日。若不能满足甲方工期要求,每延误一天按5000元/天支付违约金,并承担由此给甲方带来的损失。
按现行保温工程施工验收规范施工质量标准为:《建筑节能工程施工质量验收规范》(gb50411—20xx),最终以建设单位验收达标为准。若质量未达到合同标准,乙方应无条件整改,费用自理,如给甲方造成损失,其损失由乙方承担。
合同单价:按外墙实际施工面积78元/平米
合同包干价含人工、材料、机械、制作、检测费、成品保护、保险费、管理费、利润、税金等及乙方为完成本工程不可缺少的工作和责任所发生的其他一切费用和风险费。
按施工面积据实结算。
五、双方的权利与责任:
1、对整个工程承担总包管理职责,负责现场各分包施工单位的组织协调工作。
2、甲方负责督进场的材料质量进行验收,不合格产品不得用于工程中去。
3、不提供现场临时设施的使用,提供必要的材料堆放场地、不提供分包人的膳食(费用由分包方自理)、不提供现场职工宿舍。
4、提供施工用水用电,电源提供至二级配电箱,水电费挂表计量,计价标准按水电部门收费标准或按按乙方结算价的1%包干计取。
5、提供现场现有的脚手架和垂直运输工具,水平运输工具乙方自备。
1、乙方应遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的统一管理,服从甲方的质量和进度要求。如有违反项目部有权对违反者提出警告,情节严重时,送交公安机关处理。若因乙方原因影响我方质量和工期,由乙方承担经济损失。
2、乙方必须严格按图纸及甲方要求施工,材质和施工工艺如与要求不符的,甲方有权要求退货或返工。
3、工程完工后,乙方必须提供完整的工程资料(原件)壹套,并作为付款的条件。
4、乙方自备材料、工具。乙方保证通过业主监理验收,所有一切程序和费用(如材料检验费、住宿、照明灯具)等均由乙方自理。
5、乙方办理乙方施工人员的生命财产保险、劳动社会保障保险,费用含在合同范围内。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的损失、赔偿等责任由乙方承担。
6、保修期与我方与业主的主合同一致(2年),从整体工程竣工验收签字之日起计算。保修期内出现质量问题,乙方应在2天内派人维修,因质量问题和维修不及时引起业主对甲方的索赔均由乙方承担。甲方有权在保修款中直接扣除。
7、乙方应在工程竣工验收前向甲方提供完整的竣工资料,并作为付款的前提条件。
每次付款前,乙方均需提供增值税专用发票,同时开票单位应与乙方名称相一致,并保证所提供发票的真实、有效性,否则甲方有权拒绝付款,且甲方不承担由此造成的逾期付款违约责任。在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解,乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方同意不追究甲方逾期付款责任,并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
1、乙方不服从甲方的合理指挥管理,每发生一次由乙方承担500—5000元的违约罚金,连续发生3次时,甲方有权终止合同。
2、乙方违反有关规定将承包工程分包或转包给其他单位的,甲方有权解除合同,除收回其承包工程外,乙方承担合同款额3%的违约罚金。
3、甲方预测乙方不能按要求的时间完成施工任务时,或者施工质量无法满足要求,甲方有权将乙方承建施工任务的一部份交由第三方施工,第三方施工所发生的费用,甲方在乙方的价款中扣除,乙方须无条件接受甲方的调整。
4、如因乙方原因或过失发生中途退场的情况,按已完工程量扣减违约金和罚款后应付款的70%结算,以弥补中途更换分包人给承包人带来的损失。
5、如因业主违约导致甲方违约,乙方在此表示理解并承诺:前述情况不视为甲方违约,乙方不追究甲方的违约,但甲方有义务及时与业主协调或主张违约事宜,以促使业主履行合同或追究其相应责任。
1、保险:乙方必须为劳务人员办理工伤、医疗、养老等社会保险并为从事危险作业的职工办理意外伤害商业保险,事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或者减少损失。乙方负责施工安全,发生的安全事故均由乙方承担。
2、乙方必须及时足额支付劳务人员工资,当发现乙方不按时向劳务人员支付工资时,甲方有权代付工资。并从应付乙方工程款中扣回,该笔费用视为已支付给乙方。
3、凡业主或监理对甲方有约束条件要求的,对乙方具有同等约束力,其要求视为本合同的补充,乙方必须认真执行。业主或监理对本分包工程的任何处罚均由分包单位承担。
4、履约保证:乙方在进驻施工现场前向甲方交纳5万元的履约保证金(保证金不计利息,在合同履行完后一个月内退还),乙方未完全履行义务时,甲方有权选择没收履约保证金或要求乙方赔偿损失。
5、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用,用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权,甲方不予认可,对甲方不产生法律效力,由乙方承担一切责任。
6、若发生争议,双方应本着实事求是的精神及时协商解决,协商不能解决时,由甲方所在地法院管辖。
7、合同生效与终止:本合同自双方签字盖章后生效,至合同履行完毕或合同约定的终止条件成立时终止。
8、合同份数:本合同一式六份,甲乙双方各三份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
外墙保温合同
发包人:_________(以下简称甲方)。
承包人:_________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。
二:工程地址:_________。
三:承包内容:包工包料:(所有的外墙外保温作业面,水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料:_________。
四:合同价款。
1:合同单价每平方_________元。
2:付款方式:
工程完工后,付总工程款,下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。
五、甲乙双方责任:
1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。
2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底,甲方正常供应。
3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。
4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明,进行施工并提供相关材料,以确保整个施工的顺利进行。
5、乙方必须听甲方领导,按照技术规范、标准、规程进行,做到安全文明施工。
6、已方自行检查外脚手架,水电等,是否符合安全施工要求,如有问题上报甲方维修,达到施工要求。
7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育,牢固树立"安全第一,预防为主"的思想,严格按照建筑施工安全技术操作规程操作,如有违反操作造成的大、小安全事故,均由当事人负责(包括法律责任),甲方不承担一切的损失和责任。
8、甲方不及时按合同进度付款,乙方有权停工,在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。
9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。
七、工期顺延:
1、在施工中因停水、停电,连续影响8小时以上。
2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时。
3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时。
4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时,工期相应顺延。
八、工程质量标准:满足施工要求符合验收标准。
九、合同纠纷的解决方式,甲乙双方进行调解,调解不成,依次向当地人民法院起诉。
十、本合同签订后,甲乙又方如果需补充修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。
本合同一式__________分,甲乙双方各执________份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后自行终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
外墙保温合同
合同编号:
需方:
供方:
签订地点:
同条款。
1、略。
2、略。
3、#楼。
sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆660元/m3,此价包括材料运输、装卸、试验费及技术指导等其他各种费用,其中sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆20袋/m3(350kg/m3)。上述价格不提供票据,如要票据需另加12%的税金。
供方将货物送到需方指定的地点工地,货到工地后供方负责免费卸货,清点货物后签字认可,并出具收料小票。
产品生产批次合格证、产品性能检验报告、防火检测报告、节能检测报告、产品施工规范、产品说明书及产品备案证明等技术资料。
参照山西省地方和国家相关标准。
根据工地实际用货量结算,需方在每次货到工地数量达到货款达人民币10万元结清。如未能付款,供方有权停止供货。
1、需方必须严格按照供方提供的施工规范操作,供方安排专人提供技术服务指导。
2、供方只对材料本身质量负责。保证到货时间以及数量。若因供方材料本身造成的工程质量问题由供方承担相关责任。
3、若需方未按供方提供的施工规范操作或未听取供方技术指导人员的合理性意见施工,造成的工程质量问题与供方无关。需方如果要货需提前五天通知。
违约方承担相关责任。
双方友好协商,协商不成,直至供方所在地人民法院。
本合同一式两份,供方一份、需方一份、双方签字盖章后生效。
需方。
单位名称(章):单位地址:
委托代理人:电话:
签订时间:
供方。
单位名称(章):单位地址:
委托代理人:电话:
签订时间:
外墙保温合同
承包人(全称):____。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。
合同工期:
工期:按项目总进度及甲方要求为准。
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件:
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—xx)》执行。
引用标准:
《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t10801.2-xx。
《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)。
《康克外墙隔热保温系统施工规程》。
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—xx)》。
2、质量等级:合格。
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为:68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项:双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章):____承包人(盖章):____。
经办人(签字):____经办人(签字):____。
____年____月____日____年____月____日。
外墙保温合同
甲方单位:_________(以下简称甲方)
乙方单位:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况,经双方共同友好协商,就本工程的外墙内保温分包项目,达成如下协议:
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、分包工程内容及范围:_________
1、外墙内侧面施工。
2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工,墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。
四、分包方式:包工包料一次包定。
五、保温分包工程价格:
本工程外墙内保温综合单价_________元/平方米,结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0。3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期:
一、根据总包合同要求,经双方协商,本分包工程质量要求为:根据施工图施工,保温厚度20mm。
二、乙方在分包工程施工过程中应严格按照施工规范及方案实施、指导、验收。要求乙方做好完整的资料,到时移交甲方。
三、乙方由于施工质量、材料质量等原因,造成返工而逾期交工的,由乙方负责。
一、乙方应严格按施工安全操作流程有关规定要求对工人进行指导施工,服从甲方人员现场管理,由于不听从甲方管理造成的生命财产损失由乙方自身承担。
二、乙方严格按照国家、省、市有关规定及施工方案和甲方的要求做好对施工人员环境保护指导、技术交底工作。
三、在施工过程中,如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作,甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。
一、甲方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件,施工图纸,发放工程款等手续
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款
6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供,操作费用及保管由乙方负责)
二、乙方职责
1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度
3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表
4、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范和标准进行指导施工及管理,并接收发包方、甲方监督。乙方必须服从甲方质量、环境、安全、文明标化等方面的审核、检查和整改意见,并及时整改。当分包方拒绝整改,危及质量、环境、安全、文明标化时,甲方有权终止合同。
5、在施工过程中如发生质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施。
6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、承诺书中的各项条款。
7、在交工之前成品保护有乙方负责。
8、在施工中发生的一切安全事故,甲方提供施工工伤保担,余下费用由乙方承担
一、工程费用估算约:
二、工程款的支付方式:本工程属垫资工程,在综合竣工验收钱不支付工程款,待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款,余下5%作为保修金,一年后无质量问题退还。
双方若发生争端或纠纷,应先友好协商解决,若协商不成,可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。
由于政策变化,不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将人员撤离施工现场,甲方为乙方撤出提供必要条件,并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。
一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效,在竣工结算,工程款结清后失效。
二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务,其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。
三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用
四、如施工中设计交叉作业,由双方共同做好成品保护,清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份,甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜,双方经协商后另订协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
外墙保温合同
供方:_________
供需双方通过友好协商,本着互惠互利、真诚合作、共同发展、优势互补的原则,根据国家相关法律、法规,签订本合同,由供需双方共同恪守履行合同条款。
一、工程概况
二、产品名称、规格型号、计量单位、单价:sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆660元/m3,此价包括材料运输、装卸、试验费及技术指导等其他各种费用,其中sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆20袋/m3(350kg/m3)。上述价格不提供票据,如要票据需另加12%的税金。
三、交货地点及运输方式:供方将货物送到需方指定的地点工地,货到工地后供方负责免费卸货,清点货物后签字认可,并出具收料小票。
四、随机备品、配件:
产品生产批次合格证、产品性能检验报告、防火检测报告、节能检测报告、产品施工规范、产品说明书及产品备案证明等技术资料。
五、验收标准、方法及提出异议的期限:参照山西省地方和国家相关标准
六、结算方式及期限:
根据工地实际用货量结算,需方在每次货到工地数量达到货款达人民币10万元结清。如未能付款,供方有权停止供货。
七、对外墙保温质量的约定:
1、需方必须严格按照供方提供的施工规范操作,供方安排专人提供技术服务指导。
2、供方只对材料本身质量负责。保证到货时间以及数量。若因供方材料本身造成的工程质量问题由供方承担相关责任。
3、若需方未按供方提供的施工规范操作或未听取供方技术指导人员的合理性意见施工,造成的工程质量问题与供方无关。需方如果要货需提前五天通知。
八、违约责任:违约方承担相关责任
九、解决合同纠纷的方式:双方友好协商,协商不成,直至供方所在地人民法院。
十、其他约定事项:本合同一式两份,供方一份、需方一份、双方签字盖章后生效。
供方:_________
日期:_________