在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇一
需方(甲方)：_________
供方(乙方)：_________
经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)
_________。
第三条产品包装规格及费用
_________。
第四条验收方法
_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法
_________。
第六条交货规定
1.交货方式：_________。
2.交货地点：_________。
3.交货日期：_________。
4.运输费：_________。
第七条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。
第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
地址：______________地址：_________
电话：_______________电话：_________
开户银行：_____________开户银行：_________
帐号：_________________帐号：_________
xx年xx月xx日_________xx年xx月xx日
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇二
______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1.项目名称：________________
2.服务类别：________________
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自________年_____月_____日开始实施，至________年_____月_____日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：(盖章)咨询人：(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
住所： 住所：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子信箱： 电子信箱：
年月日年月日
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
咨询人的权利
1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条委托人有下列权利：
1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇三
甲方(采购人)：
签订地点：
乙方(成交供应商)：
签约时间： 年 月 日
1、委托的项目和要求(以竞争性磋商文件为准，列表附后)
2、合同的价款和支付办法：根据竞争性磋商文件规定。
3、甲方对乙方的要求：
3.1本合同从 年 月 日起到 年 月 日止。
3.2其他要求由双方协商后确定。
4、违约的责任
4.1未按期履约的违约责任
4.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额履约的(不可抗力除外)，在乙方书面同意支付延期履约违约金的条件下，甲方有权选择同意延长履约期还是不予延长履约期，甲方同意延长履约期的，延期履约的时间由双方另行确定。延期履约违约金的支付甲方有权从履约的合同款中扣除。延期履约违约金比率为每迟交1 天，按迟交金额的 %。但是，延期履约违约金的支付总额不得超过迟交部分合同金额的 %。
4.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期履约期按时足额履约的(不可抗力除外)，每逾期1天，乙方应按迟交金额的 %向甲方支付逾期履约的违约金。逾期履约违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。若乙方逾期履约达30天(含30天)以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期履约违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
4.2若乙方不能履约的(逾期15个工作日视为不能履约，因不可抗拒的因素除外)或履约不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能履约部分货款的 %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
4.3甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 %支付逾期付款违约金。
5、违约终止合同
5.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期履约时间内履行合同约定的服务。
5.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
6、不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
(1)向 (甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8、其他约定
8.1本采购项目的竞争性磋商文件、成交供应商的报价文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
8.2本合同未尽事宜，双方另行补充。
8.3本合同一式五份，经双方授权代表签名并盖章后生效。甲方执两份、乙方执一份，送福安市财政局、福建省智信招标有限公司各一份，具有同等效力。
甲 方： 乙 方：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇四
(1)合同条款及其前附表
(2)乙方的投标报价单、服务承诺和投标澄清材料
(3)资格证明文件
(4)中标通知书
(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
_________，_________台。
根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为_________元整人民币，分项价格在投标报价表中有明确规定。
本合同设备的付款条件详见合同条款前附表。
本合同设备的交付时间为收到中标通知书后五十天内；交货地点为_________省_________县(市、区)_________主管部门指定地点。
本合同所涉及的设备在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方按照(中华人民共和国政府采购法)、(中华人民共和国合同法)、以及本省政府采购有关规定进行处理。
本合同经甲方、乙方、见证方授权代表签字并盖章后生效。
甲方(公章)：_________
授权代表：_________(签字)
签字日期：_________年____月____日
乙方(公章)：_________
地址：_________
邮编：_________
传真：_________
电话：_________
税务登记号：_________
开户银行：_________
帐号：_________
授权代表：_________(签字)
签字日期：_________年____月____日
见证方(单位盖章)：_________省政府采购中心
授权代表：_________(签字)
签字日期：_________年____月____日
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇五
采购人（甲方）：（略）合同编号：cscg-gk-（略）-1供应商（乙方）：（略）为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民*（略）章，双方签订（略）。
1。项目（略）
（1）采购方式：（略）
（2）项目名称：（略）
（3）采购计划编号：（略）
2。合同标的及金额标段号标的名称总价1（略）（略）合计金额小写：（略）
合计金额大写：（略）
合同标的及金额明细：
序号
服务项目名称
服务内容
人员配备
服务期限
服务承诺
备注
泵站值班岗位服务外包
泵站值班
24个
12个月
严格按照（略）。
项目（略）
服务内容
泵站值班岗位服务外包
总报价
大写：（略）
小写：（略）
合同周期
12个月
项目负责人
姜铁军
备注
分项价格表
政府采购编号：（略）货币单位：
类别
分项
数量
月度费用
年度费用
备注
（略）
合同价格形式：
3。履行合同的时间，地点及方式服务期限从起至止
4。付款人及付款方式
支付说明
5。合同履约验收方式
甲方在收到乙方交付的货物后按如下方式进行验收：
合同在第4次支（略）
简易程序验收一般程序验收
6。解决（略）
首先通过双（略），协商（略），则通过以下途径（略）
提请仲裁向人（略）
7。组成合同的文件
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
8、合同生效期
本合同自生效
9、合同份数
本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力
其他约定内容
*年，中心所属泵站达到46个。因*年1（略），且我中心201（略），因此存在岗位空缺问题。又由于人员招聘工作需待人事、编办和财政审批后才能启动，因此岗位（略）的正常运行和维护。
一、项目清单、技术规格、参数
（一）项目清单
1。项目范围
泵站值班岗位服务外包
序号
泵站名称
缺岗数量
服务外包时间
翻身垸
10个
12个月
长善垸
1个
12个月
凤嘴
2个
12个月
陈家渡
1个
12个月
墙板厂
2个
12个月
五合垸
2个
12个月
*
2个
12个月
小西门
2个
12个月
北站路
2个
12个月
合计
24个
12个月
2。工资（略）
要求购置五险一金，人员工资发放标准（含37。2%五险一金、中餐费、劳保用品、管理费等）每人不低于*元/月。
3。服务目标
全力确保汛期设备设施完好率、运行率达到100%，在湘江38。37米水位下城区服务范围区内不渍水；做好污水处理厂的水量提升服务工作，全力确保污水足额提升，做到排渍提升两不误。
（二）技术规格、参数
1。泵站值班岗位服务外包相关要求
（一）中标方不（略）。
（二）中标方有（略），遵照规定时限，保质保量完成工作任务。
（三）中标方保证有20个岗位完成本项目的值班岗位工作，中标方须向采购人提供《岗位设置表》、《通（略）有未按规定的岗位设置要求到岗的情况，则每次按中标总金额的3%扣除服务费用，造成恶劣影响或经济损失的，另行处理。
（四）中标方必须组织泵站值班岗位技能培训和安全教育培训，培训合格率（略）。
（五）中标方必须与泵站值班岗位签订劳务合同，值班岗位的五险一金和安全由中标方负责。
（六）中标方必须服从采购人的管理，同时对所派值班岗位人员及事务进行管理。
（七）因中标方原因，泵站发生防汛安全事故，按照《**市防汛责任追究暂行办法》和采购人《安全生产管理制度》进行处罚，罚款由中标方承担。
（八）按季度对值班岗位进行考核，考核低于6（略），扣50元/人，由中标方负责，连续3次考（略），由中标方负责调整岗位，每次考核超过3（略），则每次按中标总（略）。
（十）节假日加班、防汛抢险加班、处理突击性事件加班所产生的费用由中标方负责。
（十一）节假日慰问费由中标方负责。
（十二）泵站值班岗位工作要求：
2）身体健康（须提供健康证明），无判刑、刑（略），工作勤勉、踏实、细心、负责。
3）自觉遵守采购人的各项规章制度。
（十三）中标方须提供岗位说明书，且该岗位（略）。
2。泵站值班（略）
（一）工作内容：泵站的生产运行值班工作和设备日常维护保养工作。
（二）工作要求：
1）值班时应坚守岗位，不得擅离职守，严格遵守（略）、电力和防汛部门制定的安全操作规程和各项规章制度。
2）了解机械制图、机械基础基本知识，熟悉机泵设备和（略）。
3）了解水泵的种类、名称、特点及用途。
4）熟知离心泵的构造，各部件作用，主要性能参数，铭牌（略）。
5）了解（略），熟知本岗电路系统及简单的自动化控制原理。
6）熟知本泵站的工艺流程。
7）掌握本岗各种仪表作用，计量单位的意义及正确的计算方法。
8）熟知本岗工艺、安全、操作规程，能够分析一般性（略）。
9）了解计算机的初步知识。
10）熟悉泵站有关管道的分布、阀门位置、规格和操作方法。
11）按规程要求能正确使用、操作机泵及附属设备和自控设备。
12）及时掌握本泵站池内水位、湘江水位和天气变化情况，合理调配水泵的（略）。
13）对机泵设备、电视监控（略）巡检，并能发现运行中的异常现象。
14）正确判断和处理机泵设备的一般故障。
15）正确抄录各种仪表的指示数字，并能准确计算和填报各种报表。
16）负责对汛时、非汛时所辖闸门房的卫生清扫、安全保卫巡视，根据内外水（略）。汛时对高、低闸门的巡视要求在警戒水位36米及以上时，每小时巡视一次（略），每班巡视一次；（略），应及时进行巡视。对在巡视中发现的异常情况应尽快向中控室报告，同时应及时采取紧急措施进行处理。
17）能够协助处理各种紧急事故。
18）按机泵设备标准进行一般性维护保养和卫生清洁工作，做好定期点动试车工作并做好记录。
19）正确执行各种安全措施，正确使用和保管各种安全用具，并能进行触电的急救。
20）能正确使用和保管消防器材，扑灭火灾（电器火灾）。
21）做到文明值班，礼貌用语，及时接听电话，耐心细致做好本泵站周边民众的咨询解释工作。
22）认真做好本泵站的安全保卫工作，严格执行“三防”制度。搞好本泵站室内（略），保证良好的工作环境。
3。泵站值班（略）
2、因值（略），造成恶劣影响或经济损失的，按《**市（略）。
合同备案时间：（略）
合同签订地点：
甲方（公章）
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇六
乙方：****消防工程有限公司
甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保##大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。
1、按照《中华人民共和国消防法》的要求，乙放将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
2、每当收到甲方的口头或书面（急修）要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行（维修）工作。
1、乙方将向甲方提供每季度（3个月）一次的定期（检查）及（保养）工作，承担对设备的操作人员技术考核。
2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。
乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费由甲方承担。
1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。
2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。
3、如果发现系统故障，应立即按照技术要求，安全有效的进行检查排除，确认后无法解决应电话或书面通知乙方，以便乙方及时进行维修工作。
4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险，乙方仅提供系统维修保养技术服务，并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。
，更换单器件200元以下由乙方承担（包括200元），200元以上整件由甲方承担（甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供），维修人工费由乙方承担，人为损坏的器件费用均由甲方承担。
本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户，本协议自动生效。如无款到帐，本协议自动失效。
xx年2月1日至20xx年 2月1日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方：_____________ 乙方：_____________
签订日期：## 年##月#日
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇七
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元)。
2023年消防设计合同版 政府采购合同通用篇八
发包单位： （以下简称甲方）
承包单位： （以下简称乙方）
甲方委托乙方
法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同,以资双方共同遵照履行。
第一条
工程内容
第二条
一、 器材供应
1、乙方负责该工程中设备和器材的采购供应。
2、乙方所采购设备、材料均具有国家级检测报告、消防产品经营许可证、消防产品合格证书、质保书等，并在工程验收后交给甲方。
二、工期：20xx年月日至20xx年月日。
第三条 甲乙双方责任
一、 甲方提供乙方人员施工用电、施工场地等实际需要配合的事项，业主委托 负责该项目的质量、安全的监督、检查和控制，乙方应予以接受和配合。
二、 甲方按合同规定向乙方支付进度款。
三、 乙方应配合甲方做好该项目中相关的各项工作，并处理好与其他分包之间的关系（包括工期、工序、施工程序的协调等）。
五、 乙方应严格按照市质监站及消防规范的技术要求，按图施工，确保工程质量。
六、 甲方修改设计的，需与原设计单位共同签署修改通知单，并征得乙方同意，由此发生的费用，由甲方承担。
第四条 工程造价和结算方式
一、 工程造价：本工程造价经甲乙双方商定为rmb: .00 元，
大写：元整 。
二、 付款方式如下：
1、合同签定后，预付工程总价的 %，计rmb： .00元；
第五条 工程保修
本工程乙方负责维修保养期自工程竣工消防验收合格之日算起为一年。
在保修期内由于业主原因或人为损坏和自然灾害不可抗拒原因所造成的损失费用由业主负担，乙方不承担任何责任。
第六条 违约责任
计算滞纳金。
分之三的滞纳金。
第七条 备注
一、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。