合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
弱电包工包料合同篇一
发包方,甲方:
承包方,乙方:
根据《_合同法》、《_建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1.所有工程管理费用和税收一并在内;2.所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
1.碎石路面:用不大于2-5公分的碎泥浆碾压,共4处,长约公里,宽米,厚一律为碾压合格的8公分,每平方米元。
2.毛石混泥土路面:约350米,宽米,厚18-20公分(按附件要求施工),毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层),混泥土标号c25,水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青,前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元,以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
1.采用固定单价法双包,即包工、包料;
2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3.乙方严格按照合同的.规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工作人员安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。
2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。
甲、乙双方派出代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款,即:开工一星期后付工程总款的10%,工完验收合格后付总款的80%,余10%在一年后全部付清,保证金1万元,工程完工后退还乙方。
如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。
本合同一式三份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。
发包方: 承包方:
法定代表: 法定代表人:
电 话: 电 话:
发包人:____________________(以下简称:甲方)
承包人:____________________(以下简称:乙方)
工程名称:______________________________。
工程地点:______________________________。
因财税第一条、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用_____%和_____%税率的,税率分别调整为_____%、_____%。该文件从__________年_____月_____日执行,现经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就__________年_____月_____日签订的_______________工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:
一、原合同签订为含税价,工程造价保持不变。
二、截止_____年_____月_____日前,乙方及时按甲方已预付工程款全额开具税率为_____%的增值税专用发票。_____月_____日后支付的工程款,按税率为_____%开具增值税专用发票。
三、原施工合同中规定开具增值税税率为_____%的增值税专用发票条款作废。
四、此协议经双方签字盖章后生效,一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
五、如有未尽事宜,双方另行协商。
弱电包工包料合同篇二
1、甲方所售房地产是其根据国家有关规定购买的公有住房,已取得完全产权并符合上市交易的条件。房屋产权证号为: 。
2、甲方房地产(以下简称该房地产)坐落于 ;位于第 层共 间,房屋结构为 ,登记建筑面积 *方米(其中套内建筑面积 *方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 *方米)。 【律师提示】:
首先,售后公房上市交易,除房产证上记载的产权人签字外,还需同住人签字同意。如未经同住人同意,售后公房的买卖有可能无效。
其次,一定要确认原单位是否同意转让,因为大部分公房进行房改时原单位都保留优先回购权。
3、该房屋的抵押情况为: 。
(1)、该房屋未设定抵押;
(2)、该房屋已经设定抵押,抵押权人为: ,抵押登记日期为:________年____月____日,他项权利证证号为: 该房屋已经设定抵押的,出卖人应于________年____月____日前办理抵押注销手续。
4、该房屋的租赁情况为: 。
(1)、出卖人未将该房屋出租。
(2)、出卖人已将该房屋出租,【买受人为该房屋承租人】【承租人已放弃优先购买权】。 关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约定另附。
第二条 房屋价格及付款方式
1、甲乙双方协商一致,甲方所售房地产总金额为人民币 。该价款不含税费。
2、双方选择以下第 种付款方式:
(1)乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,
(2)买房向银行抵押付款:乙方于________年____月____日前向甲方支付首期房款人民币 元。其余房款乙方拟向银行办理抵押借款。如果乙方在________年____月____日前还未能将银行借款办理好并交付给甲方,则甲方可以单方解除本合同,并退回乙方之前已付购房款。
3、双方约定的其他付款方式: 。 【律师提示】:如果买二手房时房款不是一次性付清的,那就得签银行借款抵押合同。这个合同涉及到卖房人,买房人,卖房人的借款银行,买房人的借款银行,还可以再加三方,卖房人的借款银行指定的保险公司,买房人的借款银行指定的保险公司,还有中介公司,这个借款行为可能涉及到七方,因此比较复杂。这种情况下,对于购房者来说,要想签订一个细致的有针对性的合同,可以请个律师。
第三条 交纳税费的约定
1、按有关法律法规政策的规定应由卖方承担的税费由 承担。
第四条 房地产交付
1、甲乙双方于本合同签订后____日内共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单及水、电、气的读数等列表记载,在交房时一并交给乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起____日内,将该房屋钥匙交付给乙方。
3、双方其他约定: 。 【律师提示】:要考虑好交钱、过户和交房之间的衔接问题。过户以后再交房的,买方的购房款不宜在过户前全部支付给卖方。最好双方约定房屋交验完毕、各项费用结清以后再支付小部分剩余尾款,以约束卖方。
第六条 定金及交房保证金
1、甲乙双方约定乙方在签订本合同之日起____日内向甲方交纳购房定金 元。
2、为防范交易风险督促卖方按合同约定交付房地产,甲乙双方同意从交易总房款中预留 元作为交房保证金。此款在甲方实际交付房地产及完成产权转移登记时交付给甲方。
3、关于交房保证金托管的约定: ;
4、甲乙双方其他约定: 。 【律师提示】:双方约定违约方承担定金责任后,守约方不可进一步追究违约方其他违约责任的,从约定。双方既约定定金,又约定赔偿损失的.,一方违约时,守约方既可主张定金罚则,又可请求赔偿损失。
第七条 违约责任的约定
1、乙方逾期付款的违约责任(
(1)和
(2)不作累加):
(1)如乙方未按约定时间付款,则乙方应按逾期付款额的万分之 向甲方按日支付逾期付款违约金,同时甲方有权要求合同继续履行。
(1)项执行。
2、甲方逾期交房的违约责任(
(1)和
(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同约定的时间交付房屋,则甲方应按乙方已付购房款的总额的万分之 向乙方按日支付逾期交房违约金,同时乙方有权要求继续履行合同。
(1)项要求甲方承担违约责任并继续履行合同。
3、任何一方不按约定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,应向对方支付该房地产总价款的百分之 作为违约金。
第一百一十三条
第一款的规定,在因违约方过错导致房屋买卖合同无法履行的情况下,守约方可以请求赔偿房屋差价损失。如双方对房屋差价有约定或事后达成一致的,尊重当事人的意思自治,从约定。如当事人没有约定房屋差价,则可请求法院委托评估机构对讼争房产的市场价进行评估,评估时点为起诉之日,通过评估价与约定价的比较,确定房屋差价损失。
第八条 甲乙双方的承诺和保证
1、甲方承诺和保证:
(1)甲方有权签署并有能力履行本合同;该房地产没有设定抵押也未被查封,甲方对该房地产享有完全的处分权。
(2)甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。
(3)水、电、煤气、物业、供暖等各项费用均已按规定交纳,单据交买房确认。
(4)该房地产所附着的户口,甲方保证于收到房地产转让总价款之日起____日内迁出。
(5) 该房地产没有租约。(如有租约另行约定)
2、乙方承诺和保证:乙方有权签署并有能力履行本合同。 【律师提示】:
第一,要核实合同签订人员身份的真实性以及授权委托书的内容,确保合同不因主体不适当而导致合同无效。
第二,带租约的房屋买卖,买卖双方应明确约定,是实物交付还是租约权交付。法律规定承租人享有优先购买权。卖家要把出卖信息提前告知租客,同时在签约前将出租信息告知买家,而买家也要认真审查房屋租赁合同。承租人放弃优先购买权,应提供书面承诺。
第九条 合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十条 不可抗力 因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起____日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋【所有权转移】【转移占有】之日起转移给买受人。
第十一条合同的效力
1、本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。
第十二条 法律适用及争议的处理
本合同受_法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:
(1)提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。
弱电包工包料合同篇三
项目经理:指乙方在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
工程师:指本工程甲方委派的总工程师或甲方指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由三方在合同中约定。
工程:指三方在合同中约定的承包范围内的工程。
合同价款:指三方在合同或协议条款约定的各种取费标准计算的,甲方用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
工期:指三方在合同中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
开工日期:指三方在合同中约定的工程开工日期。
竣工日期:指三方在合同中约定,乙方完成承包范围内工程的竣工日期。
图纸:指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准, 乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料) 。
施工场地:指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。
违约责任: 指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或自然原因发生的火灾及六级以上的地震、八级以上持续二天的台风、250 以上的持续24 小时的大雨、暴雨、50年以上未发生过、持续二天的高温天气等对工程造成损害的自然灾害。
小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
弱电包工包料合同篇四
甲 方:_________________
地 址:_________________
电 话:_________________
联系人:_________________
传 真:_________________
邮 编:_________________
乙 方:_________________
地 址:_________________
电 话:_________________
联系人:_________________
传 真:_________________
邮 编:_________________
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)__________________元整(__________________)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
弱电包工包料合同篇五
合同补充协议书的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《xxx合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定,结合芦医庙商贸新村开发具体情况,为加快新农村建设进度经双方协商一致,订立本补充协议。
一、补充协议如下:
1、甲方自建开发的50亩土地,现正在建设的房屋由甲方负责建设完工,剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图,乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工,乙方每施工完一期,按成本价给甲方,由甲方销售给本村村民,施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款,并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋,不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施,由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定,产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《 》相辅相成,如有抵触,以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜,双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
签订日期: 年 月 日
弱电包工包料合同篇六
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
甲方将 项目智能化工程发包给乙方,为明确甲乙双方的权利、责任和义务,根据《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。
(一)、工程名称: 项目智能化工程
(二)、工程地点:
(三)、工程简介: 智能化工程,项目总建筑面积约 万平方米,包括 。
(四)、承包方式:包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。
(一)承包范围:为 项目智能化中的各系统,各系统包括以下:智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统)、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统(只预埋线管)。
具体见甲方提供的总规划图的示意。
(二)承包内容:以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容:
(1)智能对讲系统:包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机(彩色可视不带安防功能)、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。
(2)电梯对讲系统:包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装(各主、分机由电梯公司提供)、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。
(3)闭路监视系统:包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆(含电梯轿厢内摄像机的随行线缆)及组成本系统完整性的一切安装工程。
(4)停车场收费管理系统:包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。
(5)公共广播音乐系统:住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工(预埋线管)。
(6)电子巡更系统;指小区的巡更检查,主要包括巡更棒、控制器、软件及组成本系统完整性的一切安装工程。
(7)周界防范系统:包括甲方提供的图纸界限内进行安装及组成本系统完整性的一切安装工程。
(8)防雷系统:指小区的智能化工程的防雷系统。主要包括防雷器及及组成本系统完整性的一切安装工程。
(9)电子公告系统:信息发布系统暂定只预留线管。
弱电包工包料合同篇七
施工中如甲方需变更原工程设计,应提前以书面形式向乙方发出变更通知。
施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造成甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用的,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。
23 其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更, 由双方协商解决。
24 确定变更价款
乙方在工程变更确定后7 天内,提出变更工程价款的报告,按 条款执行。
甲方应在收到变更工程价款报告之日起30 天内予以确认,甲方无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起30 天后视为变更工程价款报告已被确认。
甲方不同意乙方提出的变更价款,按本合同关于争议的约定处理。
弱电包工包料合同篇八
发包方:(以下简称“甲方”)
承包方:(以下简称“乙方”)
依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证项目顺利进行,结合本项目的具体情况,经友好协商达成如下协议:
第一条项目概况
1、项目名称
2、项目地点
3、项目承包方式:双方商定采取承包方式;脚手架,钢管架材料及人工费由乙方承担。
4、主要施工项目
5、施工项目单价
6、项目结算方式
第二条施工日期
施工日期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第三条甲方义务
1、负责提供施工期间的水源、电源;
2、施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
3、参与项目质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条乙方义务
2、保证施工现场的整洁,项目完工后负责清扫施工现场。
3、乙方负责施工过程中工作人员人身安全。
第五条项目变更
1、项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关项目费用及工期。
第六条项目款支付方式
第七条在本合同履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
第八条附则:本项目验收合格后,保修期为自双方签字日起两年,附:人为原因造成的损坏不保修,由甲方负责。
本合同如有未尽事宜,双方本着双好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议与本合同有同等法律效力。
签字日期:__________
弱电包工包料合同篇九
合同文件应能相互解释,互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
协议条款
本合同及附件
洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
设备清单及报价
施工组织方案书
图纸
标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
工程质量保修条款
合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件经三方签字认可后视为本合同的组成部分,与本合同具同等法律效力。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由三方协商解决。三方协商不成时,按本协议书关于争议的约定处理。
32 语言文字和适用法律、标准及规范
语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是:《_合同法》、《_招投标法》。
适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)、《智能建筑工程质量验收规范》、《智能建筑设计标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》等现行的标准规范及地方现行的工程施工验收规范。
33 图纸
甲方应在签订合同时向乙方提供一套最终版电子版建筑平面图, 乙方在开工前两周内向甲方提供五套图纸,图纸费用由施工单位负责承担。甲方需要增加图纸套数的,乙方应代为复制,复制费用由甲方承担。甲方对工程有保密要求的,应在协议书中提出保密要求,保密措施费用由甲方承担,乙方在约定保密期限内履行保密义务。
乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除乙方存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给甲方。
乙方应在施工现场保留一套完整图纸,供甲、丙方及有关人员进行工程检查时使用。
34 合同份数
本合同正本一式陆份,甲乙丙三方各执正本贰份。
附件1:住宅智能化系统预算报价书所有内容
以下无正文