当前位置:首页>合同范本>2023年合同付款条款 一次性付款方式合同共(模板9篇)

2023年合同付款条款 一次性付款方式合同共(模板9篇)

时间:2023-09-23 15:45:58 作者:书香墨 2023年合同付款条款 一次性付款方式合同共(模板9篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

合同付款条款篇一

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

丙方:身份证号:

丁方:身份证号

戊方(出资方):身份证号:

20____年12月29日济南市________人民法院出具的民事调解书中,甲方与丙、丁方达成协议:丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元,合计332946元。

20____年8月30日,济南市________人民法院出具的号民事判决书中,判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。

20____年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南*清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有,丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。

丙方在与丁方婚姻存续期间,现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、*等的基础上协商,达成如下协议:

1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任,乙方不对丙方承担侵权责任。

2.甲方一次性赔偿丙方人民币元(小写:)。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元(小写:)医药费,故减除后甲方只需向丙方支付元(小写:)。

3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条,并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。

4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户(开户行:,账号:)中。

(注:上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目:医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。)

1.本协议为一次性赔偿协议,自本协议签订之日起,丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案,享有获得上述赔偿金的权利,并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。

2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务,自甲方向丙方支付完全部赔偿款后,甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷,甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。

3.丙方承诺不再报警,并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。

4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订,甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密,不得向第三人透露的义务。

本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。

1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿,则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后,再向违约方追偿。

2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示,订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后,甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务,不得反悔。因任何一方违反协议约定,违约方应向守约方支付违约金元(小写:)。

3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼,违约方除应向守约方支付上述违约金外,应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用,包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费,及其它经济损失。

1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。

2.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方:乙方:丙方:

20____年12月____日20____年12月____日

合同付款条款篇二

甲方:

乙方:

根据《xxx合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供 施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:

1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。

2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额 %作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)

1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的 %乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

乙方(章印) 甲方(章印)

法人代表: 法人代表:

授权代理人: 授权代理人:

身份证号: 身份证号:

合同付款条款篇三

甲方:

乙方:

鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《xxx合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:

乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位 成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。

1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的 %,乙方不承担一切税收、管理费。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费 万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费 万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。

1、乙方向甲方提供有关工xxx实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。

3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。

4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。

1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。

1、本合同双方签字生效。

2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。

如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区 人民法院诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

合同付款条款篇四

甲方:

乙方:

甲方因装修房屋雇佣乙方施工,在施工中发生争议,为保障甲方和乙方合法权益,经双方一致达成如下条款,以资共同遵守:

2、经双方协商,重新施工损失确定为__________元,乙方同意从装修劳务费中扣除,作为对甲方造成损失的赔偿。

3、在本协议签订之日起_____日内,甲方应支付乙方剩余的__________元劳务费。

4、乙方承诺,在_____年_____月_____日之前施工完毕,并保证施工符合专业标准和甲方要求。

5、本协议自双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。

甲方(签字捺印):__________

乙方(签字捺印):__________

日期:__________日期:__________

合同付款条款篇五

甲方:成都鼎元建设工程有限公司:

乙方:刘海* 身份证号:

二0xx年六月十八日下午四时三十分左右,乙方在甲方工地(自贡沃尔玛一楼)安装风管,刘海*穿上的安全带没有系挂安全扣,从安装*台上摔下来,造成左手左侧桡骨远端骨折。经自贡市第四人民医院及时救治,现已完全康复。申请做伤残鉴定。经四川燊海司法鉴定所二0xx年十二月二日“川燊海司鉴所(20xx)临签字第237号”评定为十级伤残。

甲、乙双方在*等、自愿、依法的基础上,就赔偿问题达成如下协议:

一、甲、乙双方对(20xx)临签字第237号所作伤残评定没任何异议,一致同意作为终止鉴定。

二、 乙方在自贡市第四人民医院治疗费用元;生活费用3000元;诊疗费元。以上费用合计人民币元,甲方已全额支付上述所有费用。

三、事故是由刘海*违反安全操作规程造成的。参照有关规定,甲方赔偿乙方一次性伤残补助金元、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金元、其他相关费用。以上费用共计人民币元整(大写:人民币叁万伍仟元整)。

四、甲方支付的上述费用,是双方均已认可的。今后无论什么问题。都与甲方没有关系,此后双方不存在任何方面的民事纠纷关系。

五、付清余额叁万伍仟元后,乙方不得以任何理由,任何方式向甲方索取任何费用。

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方均签字后生效。

甲方(签字) 乙方(签字)

年 月日

合同付款条款篇六

乙方: 安装有限公司

一、义务范围及要求:

1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任,包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等,直至合同全部履行完毕为止。

2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力,乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任;且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任;并承担由此所产生的一切费用。

4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

二、具体款项及支付说明:

1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票,丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

三、其他:

1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务;未经其他两方书面许可,任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时,则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行,不受影响。

4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。

5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释,本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、解决合同纠纷的方式:

五、协议期限:

1、本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

2、本协议有效期至《 项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

甲方:__________

乙方:__________

__________年__________月__________日

合同付款条款篇七

甲方:

乙方:

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业,现房出售。

2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的 ______ 栋 单元 号,建筑面积 平方米,单价为 元/平方米,总价为 元整。

3、分期付款方式

4、乙方应在本协议书签订后至 年 月 日前,带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》 ,同时交清购房款,乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第 3 条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业 另行出售,乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第 3 条约定的时间内,若将乙方所 认购物业另行出售,则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则,因此造成的责任 及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份) ,经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品 房买卖合同》后本协议自动作废。

甲方:__________

乙方:__________

__________年__________月__________日

合同付款条款篇八

甲方:

电话:

身份证:

乙方:

电话:

身份证:

根据《劳动法》及有关法规,用人单位与劳务者经平等自愿,协商一致签订本合同地,确定劳动关系,明确双方权利和义务并共同遵守履行。

xx年x月x日至xx年x月x日。

1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作(附:本合同书签订后提供进场人员名单、身份证)。

2、劳务者在该岗位职责要求

按项目部的指挥工程、编制进度计划,统一安排,调整劳动者协商一致,每道工序按规范进行,工程质量应达到建筑工程的质量标准,质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人(劳务承包人xx)如工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有的责任,由双方根据其责任分别承担。

3、检查和返工

劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分,一经发现,应要求拆除和重新施工,并安规定要求拆除和重新施工,直以符合约定标准。因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用,由承包人自行承担,造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费,并且工期不予顺延。

4、甲方责任

项目部应按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底,并按约定向劳务人员支付工程款。

5、乙方责任

(1)劳务人员必须服从项目部现场管理,按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

(2)遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,有权给予经济处罚,直至终止合同。

(3)劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工,否则,项目部有权责令其退场,一切后果由劳务者自行承担。

(4)严禁材料的浪费,按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。

6、安全及文明施工与管理

加强安全教育、防止安全事故的发生,由于不慎而引起的事故由劳务者负责(包括第三者)并承担一切经济责任。

(1)乙方必须严格执行有关安全操作规范。

(2)乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

(3)工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

(4)乙方在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

(5)乙方在施工中,因无操作证违章施工,发生安全操作事故,由乙方xx全部承担。

(6)乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到们引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

(7)乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

7、安全防护

所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全带。现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净。

8、违约责任

(1)在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由劳务者自

行处理并承担全部经济责任。

(2)在施工工地上如发生打架、赌博、斗殴、喝酒闹事行为每人罚款xx元(x元),情况严重者有权移交公安机关处理并令其离开本工地。

(3)应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任,如延误工期,每超过一天,按合同总价款的xx%承担违约金,或每天按xx元(元),向甲方支付违约金。

(4)如出现质量问题,以违反本协议其它约定,乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价的1%-10%承担违约金。

1、外脚手架按国家质量标准的评定以及国家和本行业标准。

合同付款条款篇九

卖方:

买方:

签订地点:

签订时间:年月日

采购数量

总金额

一次性医用外科口罩

无纺布

医用口罩

50个/盒

元/个

6000个

21000元

上述价格为含税价,卖方向买方开具增值税普通发票,上述价格含运费。

交付方式为卖方快递送货至买方地址或买方指定地址。买方地址为:

买方将货款一次性微信转账给卖方,卖方收到货款后即安排发货,卖方承诺买方在三日内收到全部货物。

卖方微信名称为:;微信号为:

卖方交付的货物,为正规厂家生产。符合国家标准(yy0469-20xx医用外科口罩)的一次性医用外科口罩,完全符合上述标准规定的具体技术要求和检测标准。

3、违约金不足以弥补买方损失的,还应向买方赔偿相应损失。

卖方:买方:

年月日年月日

相关范文推荐
  • 09-23 履约保函和合同哪个先 采购合同履约保函(通用5篇)
    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,
  • 09-23 最新幼儿园出租合同书(优秀5篇)
    随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能
  • 09-23 借款合同约定利息不明确(实用10篇)
    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的合同范
  • 09-23 2023年租赁合同电子版(优质6篇)
    随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写
  • 09-23 最新读合同法心得体会(优秀5篇)
    体会是指将学习的东西运用到实践中去,通过实践反思学习内容并记录下来的文字,近似于经验总结。记录心得体会对于我们的成长和发展具有重要的意义。接下来我就给大家介绍一
  • 09-23 2023年合同行为属于行为 房产赠与行为合同书(模板5篇)
    在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考
  • 09-23 2023年没签署劳动合同被辞退 劳动合同签署格式实用(汇总5篇)
    随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小
  • 09-23 承租方合同(汇总5篇)
    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,
  • 09-23 贷款合同约定利率(大全10篇)
    在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编给大家带来的合同的
  • 09-23 劳动合同终止的条件有(大全5篇)
    随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文