合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
景观绿化设计合同图篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,为明确双方的权利和义务,就甲方委托乙方负责工程的具体项目,达成以下一致协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程项目:
4、工程总造价合计人民币元。
5、工期:工程工期为天(包括节假日),自年月月
二、甲方职责
1、向乙方提供施工所需的水、电等设施。
2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责缴纳物业管理报批的费用。
3、对工程质量、进度进行检查与监督。
三、乙方职责
1、按工程规范施工,保证工程质量。
2、合理安排施工进度,按时完成工程任务。
3、严格遵守安全操作规程,做到文明施工,与周边业主和睦相
四、工程款项结算
1、合同签订后,由甲方支付给乙方合同保证金元。
2、乙方施工人员进场时,由甲方预付给乙方工程款人民币元。
3、工程施工过程中,混、水、电工完成工程一半时,甲方再支付给乙方人民币元。
4、工程竣工后,经甲方验收合同,剩余款项部分由甲方一次性支付给乙方。
五、责任约定
(一)甲方因不列因素影响工程,应承担损失,工期相应顺延。
1、不能按时供水、供电。
2、不能按期付款。
3、因甲方原因变更设计,增加材料和人工及造成材料、人工浪费。
(二)乙方因下列原因影响工程质量和工期的,应承担损失。
1、不按期开工或中途无故停工的。
2、偷工减料影响质量的。
3、施工造成甲方物品损坏,不能修复的。
六、施工验收
2、因天灾和不可抗力等因素造成的工程损失,费用由甲方承担,工期应作相应顺延。
3、因乙方原因造成质量问题,费用由乙方负责,工期不予顺延。
4、工程竣工后,由乙方以电话或书面方式通知甲方,甲方收到通知后应在一周内到场验收,如甲方有特殊情况不能到场,应告知乙方另定验收日期。否则视为甲方通过验收。
七、工程报价单,施工图,作为合同的附件,经双方签字后,与合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
九、本合同经双方签字生效,如甲方违约,乙方所收的合同保证金不予退还,其它未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
甲方签字:乙方签字:
日期:年月日日期:年月日
景观绿化设计合同图篇二
1. 在乙方进行景观设计的每个阶段,甲方有权以书面形式提供建议。
2. 乙方进行景观设计的每个阶段工作完成后,甲方组织会审验收。
·义务
1. 甲方应向乙方提供设计所需的项目建设规划方案及项目的技术资料(包括设计所需设计院的总图.设计所含的所有专业电子版图纸)。
2. 在乙方进行设计过程中,甲方应保持与乙方的充分沟通,定时会审图纸。
3. 甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后,在乙方进行深化设计时甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计,否则甲方向乙方补偿合同额50%的修改费。
景观绿化设计合同图篇三
承包方
经甲、乙双方协商一致,就甲方将xx绿化工程的委托给乙方施工,签订以下协议
一、工程的内容
包括xx市陈仓物流园区会展北路、南二路、北二路三条道路的绿化工程。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1、开工日期本项目工程的工期从月日起至日止,共30个日历天
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程的合同价款
若施工过程中甲方有变更需要增加工程的',则按实结算。
四、承建方式
乙方对道路绿化工程的包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的的苗木样本,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程的付款办法
1、竣工验收合格后,向乙方支付工程的合同价款的90%.剩余10%竣工验收完成后支付。
六、工程的质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程的验收签证。
七、工程的竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、合同生效与终止
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程的质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
九、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
发包方承包方
签名签名
签订日期
签订日期
景观绿化设计合同图篇四
发包单位:(简称甲方)
承包单位:(简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《园林工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商一致,同意签订本合同以之遵守。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
第二条工程造价(大包干)
合同定价为大写金额:(包发票价人民币)
第三条施工总工期为天,从年月日开始施工至年日完成。乙方施工人员收到甲方通知为准,三天内派人员进场施工。(如开工时间推迟,工期顺延)
第四条工程款支付方式
(一)、甲方在合同生效后,向乙方支付作为工程预付款。
(二)工程完工后一次性付清工程尾款。
第五条双方责任
(一)甲方责任:
1、提供地形图及一切报建手续;
2、提供施工过程中的水、电及临建地方堆放材料;
3、按有关规定和付款要求,按期支付给乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、根据甲方提供及审定图纸、预算项目,甲、乙双方商定的日期进行施工,多余土方外运,施工项目完工后,清洗干净施工现场。
2、施工中,按照有关规定,保质保量完成合同附件预书算中及施工设计图中的全部施工内容。
3、负责该项目中施工人员的住宿、工伤意外及及劳保、社保等福利。
第六条其他事项
合同如未尽事宜,双方本着友好合作精神,协商解决。合同经双方代表签字及盖章后生效,双方履行完职责后自动失效;本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
景观绿化设计合同图篇五
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确甲乙双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,签订以下合同条款以资共同遵守。
1、工程名称:平安路(富安街-建安街)道路改造工程
2、工程地点:平安路
3、工程范围:南湖平安路
4、工程内容及数量
1)、乙方根据设计图纸完成工程范围内规定的的道路两侧人行道2m宽绿化带换土、栽植及养护。
1、 开工日期: 20xx年 12月 28日
2、 竣工日期: 20xx年 1月 20日
3、 总工期:天
1、本合同最终结算价以审计单位审定金额为准。甲方收取经业主指定的审计单位审定的结算总价4%的配合、管理费用(不含税金)。
2、采用工程量清单计价模式,暂按gb50500-20xx《建设工程工程量清单计价规范》编制工程量清单,依据鄂建文[20xx]248号文颁发的《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》、鄂建文[20xx]250号文颁发的《湖北省园林绿化工程取费标准》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表(20xx)》以及鄂建(20xx)216号文《湖北省建筑安装工程费用定额》计算综合单价,最终方式以业主审计为主。
1、质量保证金:按审计单位审定的结算总价5%(不含甲方收取的4%管理费)的比例预留质量保证金。本工程竣工后,若无质量问题,甲方将在绿化工程1年养护期满后且业主已经全面依约履行支付工程回购款(含返还甲方质量保证金)后,甲方将不计利息(扣抵乙方施工部分发生的质量缺陷修复费用,若有)返还乙方。
1、工程完工并经业主验收后格后,且在武昌区建设局重点工程办公室支付甲方工程款后,甲方扣除管理费用、税费、质量保证金等相关费用后支付乙方。(根据甲方和业主签订的合同要求:审计结算后支付合同金额的95%;质保期满一年后付清尾款。
2、在甲方支付货款前,乙方应向甲方提供正规有效的xxx。
3、乙方申报的决算总价在审计过程中,审减额超过10%的费用由乙方负责。
本合同质量缺陷责任期为养护壹年。在保修期内,乙方应在接到修理通知后按甲方要求派人修理。乙方在约定期内不派人修理,甲方可委托其他人修理并有权将质量保证金用于支付返修费,质量保证金不足以支付返修费用的由乙方自行补足。
甲方代表驻施工现场代表姓名:tel:
甲方协助完成以下工作:
1、 将施工现场的水准点和坐标控制点,现场教验给乙方。
2、 在开工前向乙方提供施工图纸。
3、做好现场协调工作,以便乙方安全文明施工。
乙方驻施工现场代表姓名:易兴培(tel:13xxx9)
乙方责任:
1、遵守国家政策和法律法规;遵守甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和劳动保护等工作。
2、严格按照有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责合理组织,科学安排作业计划;承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚款。
3、服从甲方的监督、检查;接受甲方对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。
4、乙方养护期为壹年。
发包方:(章) 承包方(章)
地址: 地址:
委托代表人:(签章) 委托代表人:(签章)
合同签立日期: 年 月 日
景观绿化设计合同图篇六
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担 园林绿化工程设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同依据下列文件签订:
《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 工程概况及设计范围、设计周期:
工程名称: (以下简称本工程)
项目规模:
建设阶段:
建设投资:估算投资 万元
设计内容:
设计范围:
即 万元,其余5%即 万元在工程验收通过后支付。
第六条 双方责任
甲方责任:
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性和有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作条件,交通问题自行解决。
甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
乙方责任:
乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
乙方采用的主要技术标准是:《公园设计规范》及国家其他规定。
设计合理使用年限为 年。
乙方按本合同第四条规定的内容、进度及分数向甲方交付资料及文件。
乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
乙方应在设计的每个阶段进行成本控制,最终设计成果如突破估算总投资额,应与甲方协商确认。
乙方为甲方设计的相关图纸、资料等知识产权归属甲方,未经甲方允许,乙方不得以任何方式使用或向第三人转让用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方应负法律责任,甲方有权向乙方提出索赔。
第七条 违约责任:
在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费。每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。若逾期支付超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停援建,甲方均按条规定支付设计费。
乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成的工程质量事故损失或工期延误,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付相应赔偿金。
由于设计自身原因,延误了按本合同第三条规定的设计资料及文件的角度时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条 其他
甲方在施工前的交底及施工中发现问题时,乙方应立即赶赴甲方指定现场,对存在的问题及时予以处理解决,设计变更应及时到位。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。乙方交付的设计资料及文件分数超过《工程设计收费标准》规定的分数,乙方另收本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方人员配合加工定货时,所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式六份,甲方四份,乙方两份。
本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
景观绿化设计合同图篇七
1乙方发现甲方不能及时提供设计所需的图纸及其他技术图纸时,乙方有权解除合同并赔偿乙方损失。
2乙方基于本合同完成的设计成果著作权归乙方,不经乙方同意甲方不得将本次工程设计成果转让给第三方或用于其它方面和项目。
3如果甲方不能按合同约定向乙方支付设计费时,乙方有权终止设计。其间造成的延误的工期及其他损失由甲方承担,并支付乙方损失(按合同额的2倍)。
·义务
1. 乙方要按时按量完成甲方交给的设计方案,乙方不能擅自改变设计内容。
景观绿化设计合同图篇八
1、甲方维护乙方设计成果的所有权,不得将乙方设计方案或图纸转让给第三方重复使用,也不得在未经乙方书面同意的情况下,将本项目所涉及的方案或图纸重复利用与其它项目。
2、本合同甲、乙双方签字盖章生效,待乙方提交全部设计成果,并由甲方结清全部设计费后用后自动失效。
3、本合同未经事宜,甲、乙双方协商解决,协商不成,任何乙方均可向本合同签约地人民 法院起诉。
4、本合同 壹 式 肆 份,甲、乙双方各执 俩 份,具有同等法律效力。
甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)
法人代表:(签字盖章) 法人代表:(签字盖章)
委 托 人:(签字) 委 托 人:(签字)